Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenKurze Beschreibung:
Die Stadt Herbrechtingen schreibt die komplette Elektroinstallation für die Kernsanierung der Bauteile A, B und C des Bibriscampus (Schulcampus, Brückenstraße 10, 89542 Herbrechtingen) als offenes Verfahren nach VOB/A aus. Die Baumaßnahme umfasst vier Bauabschnitte (BT A Süd, BT A Nord, BT B Verwaltung, BT C Fachklassen) mit Ausführungszeiträumen zwischen November 2026 und Juni 2030.
Was ist zu liefern?
Demontage der bestehenden Elektroinstallation und Interimslösungen für laufenden SchulbetriebKomplette Neuinstallation der Starkstromanlagen, Niederspannungsverteilungen, Beleuchtung (LED), SicherheitsbeleuchtungKNX/EIB-Gebäudesystemtechnik, strukturierte Daten-/Telekommunikationsverkabelung (Cat.7A)Sprachalarmierungsanlage (ELA/SAA), Brandmeldeanlage (VdS-anerkannt), RWA-Anlage, LichtrufanlagePotentialausgleich/Erdung, Blitzschutz (Klasse 3), Brandschutz-SchottungenBauprovisorium (Baustrom, Beleuchtung), Revisionsunterlagen, Inbetriebnahme, Dokumentation, Einweisung
Verfahren: Offenes Verfahren, keine Losaufteilung, Zuschlag nach Preis. Angebotsabgabe elektronisch über Vergabe24.de bis 21.09.2026, 11:00 Uhr.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 12 Tage bis zur Angebotsfrist — 21. September 2026
HEUTE
Termin / FristAUG2026 FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Ausführungsbeginn
Bauzeit Bauteil A Süd
Vertragslaufzeit
Bauzeit Bauteil C
Abnahme TGA Bauteil A Süd
Bauzeit Bauteil A Nord
Bauzeit Bauteil B
Fertigstellung / Abnahme gesamt
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis – das wirtschaftlichste Angebot wird allein über den Preis ermittelt.
KI-Hinweis: Unter Nr. 5.5 des Anschreibens (KEV 110.2) ist ausschließlich das Zuschlagskriterium 'Preis' angekreuzt; weitere Kriterien sind nicht festgelegt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGeltungsbereich und Bauabschnitte
Die Elektroinstallation erstreckt sich über die Bauteile A, B und C des Bibriscampus in 89542 Herbrechtingen. Die Ausführung ist in vier Bauabschnitte gegliedert:
Bereich 1 – BT A Süd (Gymnasium, UG, EG, 1. OG, 2. OG): Bauzeit 16.11.2026 – 20.07.2028Bereich 2 – BT A Nord (Gymnasium, EG, 1. OG, 2. OG): Bauzeit 07.09.2028 – 26.06.2030Bereich 3 – BT B (Verwaltung, EG): Bauzeit 08.02.2029 – 26.06.2030Bereich 4 – BT C (Fachklassen, EG): Bauzeit 17.02.2028 – 30.05.2028
Übergeordnete Aspekte für alle Bauteile:
Stromversorgung über bestehende Trafostation 'Brückenstraße'Glasfaser-/Telekommunikations-AnschlussSchnittstellen zu MSR-Technik, Brandschutztüren und AufzugsanlageLeitungsverlegung für Fremdgewerke (MSR, HLS)Bemusterung, Werk- und Montageplanung vor Ausführungsbeginn
Starkstromanlagen und Niederspannungsinstallation
Lieferung, Montage und betriebsfertige Installation aller Niederspannungsverteilungen und Hauptleitungen:
Hauptleitungen NYY-J / NYCWY (bis ca. 95 mm²) und Unterverteilungen je BauteilLS-Schalter, FI-Schutzschalter, Schütze, ÜberspannungsableiterInstallationsleitungen NYM-J (1,5–16 mm²) als Unterputz- und Aufputz-VerlegungSchalterprogramm JUNG LS 990 schwarz matt (oder gleichwertig) mit Steckdosen, Wechselschaltern, Not-Aus-Schaltern, IP44-GerätenKabeltrassen, Installationskanäle, Steige- und Brüstungskanäle, E90-BrandschutzkanäleSelektivitätsberechnung vor LeitungsverlegungAnschluss aller bauseits gelieferten HLSE-Geräte, Motoren und RegelgeräteInbetriebnahme Brandschutztür, Raffstoresteuerung, Türöffner/Motorschloss (13 Ausgangstüren + 25 Sonnenschutzantriebe)
Beleuchtung (Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung)
Allgemeinbeleuchtung: LED-Leuchten der Hersteller Lightnet, RZB, Trilux, Bega (z.B. Matric-F5/G3 Lichtlinien, Basic-A5 Anbauleuchten, Feuchtraumleuchten IP66, Downlights, Spiegel- und Wandleuchten). Inklusive DALI-Steuerung, Leuchtenzielorte-Eingabe, Beleuchtungsmessung.Sicherheitsbeleuchtung: Zentralversorgte Anlage (Leitfabrikat Gessler Sibelon LPS-System gem. DIN EN 50171), Rettungszeichenleuchten, LED-Spots, Phasenwächter, Überwachungsmodule. Bus-Phasenwächter, Stromkreisbezeichnungsschilder.Außenbeleuchtung: LED-Decken-/Wandleuchten (Bega 24319K3, 33449K3), NYY-J Erdkabel, Montage auf Kabelrinnen.
KNX/EIB-Gebäudesystemtechnik
Dezentrales Datenbussystem zur Steuerung von Beleuchtung und Sonnenschutz:
KNX-Spannungsversorgungen (640 mA), Bereichs-/Linienkoppler, USB-SchnittstellenSchaltaktoren (6/16/24-fach), Jalousieaktoren, DALI-Gateway TW für tunable whitePräsenzmelder (Mini Universal, Deckenwächter), Bewegungsmelder, AutomatikschalterTastsensor-Module 1- bis 4-fach, Tasterschnittstellen, BusankopplerSmart Panel 5.1 KNX, Visu Pro Server, Melde- und BedientableauVollständige Programmierung, Parametrierung, InbetriebnahmeDokumentation (ETS-Lageplan, Gerätestückliste, Funktionen)Systembetreuer-Stundensatz für Einweisung und nachträgliche Änderungen
Daten- und Telekommunikationstechnik
Aufbau eines passiven Datennetzes (aktive Komponenten bauseits):
19-Zoll-EDV-Standschränke in Technikräumen (z.B. 2000×800×800 mm) mit Schrankbelüftung, -beleuchtung, ÜberspannungsschutzStrukturierte Kupferverkabelung Cat.7A (S/FTP, halogenfrei) – mehrere tausend Meter Simplex und DuplexLWL-Universalkabel Singlemode OM4 inkl. Spleiß- und MesstechnikEDV-Steckdosen Cat.6 (2-fach und 1-fach)Patchkabel, Patchpanels, RangierverteilerAccess-Points (Wi-Fi 7, z.B. Ubiquiti UniFi U7-Pro), HDMI-AnschlussdosenKupferkabel-Messtechnik (500 MHz, Level IV nach IEC 61935-1), LWL-Reflexions- und DämpfungsmessungWLAN- und DECT-Ausleuchtung
Brandmeldeanlage (BMA) und RWA-Anlage
VdS-anerkanntes Brandmeldesystem (Hekatron X-LINE oder gleichwertig mit VdS-Systemanerkennung):
Brandmelderzentrale mit Bedienfeld, Ringleitungsbaugruppen, Steuer- und NetzwerkbaugruppenMehrfachsensormelder Rauch/Wärme, Mehrfachsensormelder mit Akustik, HandfeuermelderAkustische Signalgeber, Ein-/AusgangsmoduleFeuerwehr-Informations-/Bediensystem (FIBS), Schlüsseldepot, FreischaltelementFeuerwehr-Laufkarten (16 Stück A3)Mobilfunk-Router für FernzugriffInbetriebsetzung, Feuerwehr- und Betreiberabnahme, Dokumentation
RWA-Anlage (Rauch- und Wärmeabzug): Zentrale (z.B. D+H Mechatronic CPS-B1), RWA-Bedienstellen, optische Rauchmelder, Schlüssellüftungstaster, Wind-/Regen-Sensor, Sicherheitskabel FE180/E90. TÜV-geprüfte, VdS-anerkannte oder DiBt-zugelassene Produkte.
Sprachalarmierungsanlage (ELA/SAA) und Medientechnik
Sprachalarmierungsanlage nach EN54-16:
Systemschrank, Systemcontroller (Dynacord Promatrix 6000), digitaler System Router, Class-D-Verstärker, Havarieverstärker, Akkuladegerät, Long-Life-AkkusDigitale Mikrofonsprechstellen für Schulleitung, Sekretariat, Lehrerzimmer, HausmeisterAlarm-Einbautasten, Druckknopfmelder für Amokalarm und HausalarmDeckeneinbau-, Wandaufbau-, AB-Deckeneinbau- und Druckkammer-Lautsprecher (EN-5424 zertifiziert)Funkuhr-Empfänger, Nebenuhren (analog)Software-Konfiguration (Alarmierungssequenzen, Pausengong, automatische Durchsagen)Inbetriebnahme, Sprachverständlichkeits-Messung nach VDE 0833-4 (ca. 90 Messpunkte), Dokumentation, Einweisung
Medientechnik für Aula/Theater: Vorverstärker mit USB/Bluetooth, Funkmikrofon-System, Headset-Mikrofone, Schwanenhals-Kondensatormikrofone, Traversenanlage (2×6 m), DMX-Anschlussdosen, Sicherungsseile, HDMI-Extender (HDBaseT).
Potentialausgleich, Erdung und Blitzschutz
Fundamenterder, Ringerder, Haupterdungsschiene (Cu 60×12 mm)Potentialausgleichsschienen (Cu 200 mm² sowie Stahl verzinkt)Banderdungs- und Erdungsrohrschellen, Erdungsanschlüsse (6–50 mm²)NYM-J-Erdungsleitungen (1×6 bis 1×35)Isolierte Starkstromleitungen NYM-J für PotentialausgleichMessprotokoll der Erdungsanlage gemäß VDE 0100 Teil 702Blitzschutzklasse 3 (Ableitung, Erdungspunkte, Überspannungsschutz)
Brandschutzmaßnahmen (Schottungen, Durchbrüche)
Feuerbeständige, rauchgasdichte Kabelabschottungen (F 90 / EI30/60/90) für Wand- und DeckendurchbrücheDosenschott-Systeme und Leitungsschott-SystemeKernbohrungen (100–200 mm), Durchbrüche in MauerwerkBrandschutzkissen für provisorische AbdichtungenLuftdichtungsmanschettenBilddokumentation aller SchottungenKabelbelegung der Öffnungen max. 20–60%
Baustelleneinrichtung, Bauprovisorium, Demontagen und Interimslösungen
Während der gesamten Bauzeit sind alle Maßnahmen so zu planen, dass der Schulbetrieb weitgehend aufrechterhalten bleibt.
Bauprovisorium: Baustrom-Hauptverteilung, Unterverteiler, Schutzerde mit Erdsonde, Gummischlauchleitungen, Abzweigdosen, Feuchtraumwannenleuchten, Flutlichtstrahler; Instandhaltung während Bauzeit (ca. 14–24 Monate); Demontage nach AbschlussBaustelleneinrichtung: Aufenthaltscontainer (mind. 6 Personen), Materialcontainer, Hebevorrichtung (z.B. Autokran), Montagegerüste (Rollgerüst bis 4,50 m); jedes Gewerk eigenes Gerüst über 3,00 mDemontagen: Rückbau sämtlicher Bestandsinstallationen (Leuchten, Schalter, Steckdosen, Leitungen, Kabelkanäle, Leerrohre, EDV-Schrank, Elektrounterverteiler) inkl. fachgerechter Entsorgung mit NachweisInterimslösungen: Provisorische Leitungsverlegung (NYM-J, Schwachstromleitungen), Umklemmarbeiten für den Schulbetrieb, Abklemmarbeiten an Leitungen div. Querschnitte
Planung, Dokumentation, Abnahme und Einweisung
Vom Auftragnehmer sind umfassende Planungs- und Dokumentationsleistungen zu erbringen:
Werk- und Montageplanung 12 Wochen vor AusführungsbeginnPrüfung baulicher Voraussetzungen mind. 6 Wochen vor AusführungsbeginnMontagepläne mind. 4 Wochen vor Installationsarbeiten (Fachplaner-Prüfung 4 Wochen)Übersichtsschaltplan an HauptverteilungElektro-Installationspläne, Verdrahtungspläne, Stromlaufpläne, Klemmanschlusspläne, Kabel-/Verrohrungspläne, StücklistenMessprotokolle (Erdung, Schleifenwiderstand, Fehlerstrom, Schwachstrom, EDV, Beleuchtung)Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokolle, Errichterbescheinigung, mängelfreie Abnahmeprotokolle (4-fach)Revisionsunterlagen 14 Tage vor Abnahme: 4-fach Papier (farbig) + 4-fach EDV (DWG + PDF); inkl. Inhalts- und Planverzeichnis3D-Daten für BIM-Modell (.RVT oder .IFC)Bedienungsanleitungen, Garantiescheine, SchaltpläneCAD-Zeichnungen in bearbeitbarem Format (DWG in Revit)Aufstellung wiederkehrender Prüfungen mit Prüfintervallen und ErsatzteillistenSchulung und Einweisung des Betreiberpersonals, Systembetreuer-StundensätzeMitwirkung bei Sachverständigen-Prüfung, Begleitung der Abnahme
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignung und Ausschlussgründe
Kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt, kein Antrag mangels Masse abgelehnt, nicht in Liquidation (ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A (keine Verurteilungen zu Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze bzw. > 2.500 € in letzten 2 Jahren)Ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftBei Auftragssumme ≥ 30.000 €: Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gem. § 6 WRegG durch den Auftraggeber
Registereintragung und Zulassung
Mindestens eine der folgenden Eintragungen ist nachzuweisen:
Eintragung im HandelsregisterEintragung in die Handwerksrolle (Handwerkskarte)Eintragung bei der Industrie- und HandelskammerKeine Eintragungspflicht
Zusätzlich für das Gewerk Elektroinstallation: Nachweis über die Eintragung im Installateurverzeichnis eines EVU (Elektroversorgungsunternehmen). Der Aufbau und die Montage des Energieverteilers erfolgt durch Elektrofachbetriebe mit entsprechend qualifizierten Fachkräften.
Finanzielle und wirtschaftliche Eignung
Umsatz mit vergleichbaren Bauleistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (inkl. Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen)Nachweis über abgeschlossene Haftpflichtversicherung (auf Verlangen vorzulegen)Optional kann die Eignungsleihe über andere Unternehmen mit gemeinsamer Haftungserklärung in Anspruch genommen werden
Technische und personelle Eignung
Personelle Anforderungen:
Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte (jahresdurchschnittliche Anzahl der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal)Für die gesamte Bauzeit ist ein erfahrener, deutschsprachiger Obermonteur einzusetzen, der ständig auf der Baustelle anwesend ist
Technische Anforderungen:
Erfahrung in der Errichtung und Inbetriebnahme elektrischer Anlagen in öffentlichen GebäudenSachkunde für KNX-Programmierung (z.B. ETS-Zertifizierung)Musterbereitstellung sämtlicher Materialien vor Bestellung bei der BauüberwachungEigene Monteure für Kabelverlegung, Montage, Programmierung und InbetriebnahmeFähigkeit zur fristgerechten Lieferung aller Pläne, Schaltpläne und Messprotokolle in Deutsch als Papier, DWG und PDFEinhaltung aller einschlägigen DIN-, EN-, VDE-Vorschriften und VOB/B
Fachspezifische Zertifizierungen und Nachweise
Brandmeldeanlage (BMA):
Zertifizierung nach DIN 14675-2 als FachfirmaVdS-Anerkennung als Errichter (Listung)Mindestens zwei alternative, unabhängige Errichter mit Service-Niederlassungen im Radius von max. 70 km zum Anlagenstandort (durch Hersteller zu bestätigen)VdS-Systemanerkennung oder gleichwertige Prüfstellen-Anerkennung für alle GeräteKompatibilitätsnachweis nach EN 54-13 (z.B. Systemanerkennung)
Sprachalarmierungsanlage (ELA/SAA):
EN54-16-Zertifizierung der Systemkomponenten
RWA-Anlagen:
TÜV-geprüfte und VdS-anerkannte bzw. DiBt-zugelassene Produkte
Datenverkabelung:
Prüfzertifikat unabhängiger Institution für Cat.EA (ISO IEC 11801)Messtechnik kalibriert nach IEC 61935-1 Level IV
Tariftreue und Mindestlohn
Verpflichtungserklärung Mindestlohn LTMG-BW (KEV 179.3)Bereitschaft und Fähigkeit zur Einhaltung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG), des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und des Landestariftreue- und Mindestlohngesetzes Baden-Württemberg (LTMG-BW)Verpflichtung der Nachunternehmen und Verleihunternehmen zur EinhaltungNachweispflicht jederzeit auf Anforderung des AuftraggebersBei Verstößen: Vertragsstrafe, Angebotsausschluss, Vergabeausschluss bis zu 3 Jahre, fristlose Kündigung
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 Kalenderjahre
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen (Elektroinstallationsarbeiten) aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren
Vergleichbare Bauleistungen; je Referenz: Baumaßnahme, Ort, Auftraggeber, Leistung mit Menge/Einheit, Auftragswert gesamt und eigener Anteil, Ausführungszeit, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungspersonal. Schriftliche Bestätigung des Auftraggebers wird bei enger Wahl angefordert.
nicht beziffert ReferenzenZeitraum: nicht beziffert
Referenzliste bereits ausgeführter KNX/EIB-Gebäudesystemtechnik-Anlagen
Bereits ausgeführte Anlagen in 'instabus KNX' in Referenzliste auszuweisen (KGR 481).
nicht beziffert ReferenzenZeitraum: nicht beziffert
Referenzlisten vergleichbarer Projekte für zentralversorgte Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
Erforderlich bei Alternativfabrikat zu Gessler; Nachweis über Ausführung, Inbetriebnahme und Wartung.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 29%4–10 · 47%11+ · 24%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 45 erledigt
Angebotsformulare (Pflicht)
Eignungsnachweise
Fachspezifische Qualifikationsnachweise
Technische Unterlagen und Nachweise
Vertragliche Unterlagen
Während der Ausführung zu erstellende Unterlagen
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie einmal pro Woche die neuen Vergabeverfahren dieser Branche per E-Mail.
Bitte geschäftliche E-Mail-Adresse (name@ihrefirma.de). Private Anbieter wie Gmail oder GMX können wir nicht benachrichtigen.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Herbrechtingen | Vergabekammer (Referat 15) beim Regierungspräsidium Karlsruhe | Landratsamt Heidenheim, Stabsbereich Kommunalaufsicht, Kommunale Rechtsaufsicht
Anschrift
89542 Herbrechtingen
Ort
89542 Herbrechtingen
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.herbrechtingen.de ↗Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg