V 39-26 GL02 Silcherstraße

Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH76185 Karlsruhe, Baden-WürttembergVeröffentlicht: 02. Oktober 2026

Angebotsfrist: 15. Oktober 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH (VBK) schreiben die Erneuerung des Gleichrichterunterwerks GL02 Silcherstraße in Karlsruhe öffentlich aus.

Es geht um die elektrotechnische Ausrüstung des Gleichrichterunterwerks, das das Straßenbahnnetz mit Gleichstrom versorgt. Die Leistung umfasst im Wesentlichen:

Lieferung und Montage von 2 Gleichrichtertransformatoren (je 1250 kVA)Lieferung und Aufbau der Gleichstromschaltanlage (DC 750 V, u.a. Gleichrichter, Streckenfelder, Umgehungsfeld)Mittelspannungs-Anbindung und Eigenbedarfsanlage (60 V DC Batterie, NSV 400/230 V)Melde- und Bedienfeld mit SPS (Schneider M340) und FernwirkanbindungErdungsanlage, Kabelanschlussarbeiten, BetriebszubehörPrüfungen, Messungen, Inbetriebnahme sowie komplette DokumentationWartung über 4 Jahre Gewährleistungszeit

Die Vergabe erfolgt ohne Losteilung. Nebenangebote sind zugelassen.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 15. Oktober 2026

Termin / FristOKT2026 DEZ FEB APR JUN AUG OKT DEZ

Veröffentlichungca. 1. Okt. 2026

Angebotsfrist15. Okt. 2026

Bindefrist15. Okt. – 4. Dez. 2026

Ausführungsbeginn2. Jan. 2027

Fertigstellung30. Dez. 2027

GewährleistungDatum offen4 Jahre ab Abnahme; inklusive jährlicher Wartung (3×) und 4-jähriger Revision durch den Auftragnehmer.

PlanprüfunterlagenDatum offenMindestens 4 Wochen vor Baubeginn in 2-fach Papier und digital zu übergeben.

AbnahmeunterlagenDatum offenMindestens 7 Werktage vor dem Abnahmetermin in 2-fach Papier und digital zu übergeben.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Preis & Qualität8 Kriterien

Preis 65%Qualität 35%

Qualität35%
Bewertung anhand von 7 technischen Anforderungen (Bewertungskriterien aus Fragenkatalog), die mit jeweils 5% gewichtet werden. Bewertung mit 1 Punkt (ja) oder 0 Punkte (nein); Frage 7 (Gleichrichterleistung) mit 3/1/0 Punkten.
Angebotssumme65%
Lineare Interpolation: niedrigster Angebotspreis = 65 Punkte; ab 2-facher Höhe des niedrigsten Preises = 0 Punkte; dazwischen lineare Interpolation auf eine Stelle nach dem Komma gerundet

Preis: Lineare Interpolation - der niedrigste Angebotspreis erhält 65 Punkte, Angebotspreise ab der 2-fachen Höhe des niedrigsten Preises erhalten 0 Punkte, dazwischen lineare Interpolation auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Qualität: Jede der 7 Fragen wird mit 'ja' (1 Punkt) oder 'nein' (0 Punkte) bewertet, Frage 7 mit 3/1/0 Punkten. Jede Frage ist mit 5% gewichtet, die Gesamtsumme der Qualität beträgt 35%.

KI-Hinweis: Alle Zuschlagskriterien (Preis 65%, Qualität 35%) und Gewichtungen sind aus der Bewertungsmatrix und KEV 110.1 vollständig angegeben.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Allgemeine Hinweise

Die Leistung umfasst die komplette elektrotechnische Ausrüstung des Gleichrichterunterwerks GL02 Silcherstraße in Karlsruhe (76185). Der Auftrag wird ohne Losteilung als ein Gesamtlos vergeben. Nebenangebote sind zugelassen, müssen aber die Mindestanforderungen erfüllen und die Gleichwertigkeit nachweisen.

Es handelt sich um ein VOB/A-Vergabeverfahren (öffentliche Ausschreibung). Die Ausführungszeit ist fest vorgegeben. Die Vergabeunterlagen enthalten zusätzlich zum Leistungsverzeichnis unter anderem: Baubeschreibung, Fragenkatalog, Bewertungsmatrix, Teilnahmebedingungen (KEV 112.1), Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen (KEV 116.1, 116.2, 117, 117.3), Eigenerklärung Eignung (KEV 179), Angebotsschreiben (KEV 115.1), Bietergemeinschafts- (KEV 175) und Nachunternehmerformulare (KEV 176.1/176.2) sowie Formulare zu Mindestlohn/Interessenskonflikten und eine Lieferantenselbstauskunft VBK/AVG.

Bauleistungen, die nicht zum Auftragsumfang gehören (separate Vergaben):

Gebäude- und InnenraumsanierungSanierung DoppelbodenKabellehrrohrtrasse (über anderes VBK-Projekt bereits realisiert)

Bauzeitrahmen (aus VOB/B Besonderen Vertragsbedingungen KEV 116.1):

Ausführungsbeginn: 02.01.2027Abnahmefähige Fertigstellung: 30.12.2027Gewährleistung: 4 Jahre ab Abnahme

Arbeitszeit-Regelungen (Baubeschreibung):

Regelarbeitszeit werktags Mo–Sa: 06:00–22:00 UhrKeine lärmintensiven Arbeiten: 06:00–07:00 Uhr und 20:00–22:00 UhrNachtarbeiten nur lautlos und mit Ausnahmegenehmigung

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers (Baubeschreibung):

Schriftliche Benennung des verantwortlichen Bauleiters nach AuftragserteilungNamentliche Benennung aller Subunternehmen und geplanter EinsätzeVor-Ort-Begehung mit AG vor BaubeginnDetaillierter Bauablaufplan zur Bestätigung durch AGSchriftliche Gefährdungsbeurteilung auf der BaustelleFestlegungsbestätigung aller Materialien/Fabrikate bei BauoberleitungZustandsfeststellung durch AG beim AN/HerstellerFunktionsprüfungen im Beisein des AGUnverzügliche schriftliche Mitteilung über Teilleistungs-FertigstellungenGemeinsames Einweisungs- und Aufmaßprotokoll mit AGBeweissicherung vor Baubeginn und nach Bauende

Hauptleistungen – Elektrotechnische Ausrüstung

Die zu liefernde und zu montierende elektrotechnische Ausrüstung umfasst im Einzelnen (gemäß Leistungsverzeichnis und Baubeschreibung):

Baustelleneinrichtung: Baubüro, Container, Sanitär, Werkstätten, Baustromanschluss, BaustellenräumungAnpassungsarbeiten Doppelboden: Maß- und Ausführungsangaben durch AN nach Auftragserteilung an AG übermitteln (Doppelbodenerneuerung selbst nicht Bestandteil)Mittelspannungsanlage (SF6-Anlage ABB): bereits erneuert, muss steuerungs-/leittechnisch in die DC-Anlage integriert werden; entsprechende Pläne durch AG nach VergabeTransformatoren: 2 Gleichrichtertransformatoren, je 1250 kVA, Oberspannung 20 kV, Unterspannung 520/646 V, Schaltgruppen Dy5 + Yy0, ölgekühlt (ONAN); Laufschienenanpassung (Maße/Gewichte nach Auftragserteilung an AG); inkl. MontagematerialGleichstromanlage (DC 750 V): 2 ausfahrbare Gleichrichter (DC 2500 A, 6-Puls-Drehstrombrücke), Minus-/Rückleiterfeld, 3 Streckenfelder, 1 Umgehungsfeld; Bemessungsstrom Hauptsammelschiene 4000 A DC; Kurzschlussstrom 63 kA; motorisierter und manueller Schaltwagenauswurf (je 4×); Prüfeinrichtungen und Messshunts an SchaltwagenEigenbedarfsanlage: NSV 400/230 V AC (Ortsnetz, TNCS-System), NSV 60 V DC (Ladegleichrichter + wartungsfreie Bleibatterie 60 V/100 Ah, mind. 5 Std. Überbrückung), Installationstechnik (Beleuchtung, Schalter, Steckdosen, Heizung, Rauchmelder) – vollständige ErneuerungFernwirkanbindung: Melde- und Bedienfeld mit Zentral-SPS (Schneider M340), IPC 19" Touchscreen, Protokoll IEC 870-5-104, Modbus TCP; 3 Mastschaltersteuereinheiten; Platz/Anschlüsse für Fernwirkmodul (Beistellung VBK); Anpassung der LeitstelleErdungsanlage: vollständige Erneuerung – Außenerdung, Haupterdungsschiene (HES), Erdungsschiene BWE, VNB-Erde, PAS, Trennbrücke, InnenerdeKabelanschlussarbeiten: AN schließt vom AG gezogene Kabel an (1×400 mm² Einspeisung, 2× pro Einspeisung, Endverschlüsse beidseitig, C-Schienen-Befestigung); 6 Einspeisekabel 400 mm², 6 Rückleiterkabel 400 mm², 24 Endverschlüsse, 12 Isolationsmessungen, 3 Mastschalter-AntriebskabelBetriebszubehör: Neues Anlagen- und Stationszubehör inkl. Erd-/Kurzschlussvorrichtungen, LED-Handscheinwerfer, Zubehörhalterungen, Saugheber, Prüfkabel, Warn-/Hinweisschilder, Klapprahmen, Ersatzteile (Dioden, Bedämpfung, Werkzeug)

Prüfungen, Messungen, Inbetriebnahme, Dokumentation

Kurzschlussversuche: 6 Versuche an Strecken-/Umgehungsfeldern mit umfangreichen MesswertangabenEMV-Messung: gemäß 26. BImSchVSchallimmissions-MessungIsolationsmessungen für alle Einspeise- und Rückleiterkabel (Leiter/Schirm und Schirm/Erde)Berechnungen: Überdruck Schaltanlagenraum bei Störlichtbogen, SchutzstudieInbetriebnahme aller Schaltanlagen, Kabel, Fernwirktechnik unter Beisein des AGPlanprüfunterlagen mindestens 4 Wochen vor Baubeginn (2-fach Papier + digital als PDF): Erläuterungsbericht, Aufstellungsplan, Übersichtsschaltplan, Installationsplan, SPS-Konfigurationsplan, Schaltungsbücher, Kabelliste, Nachweis Belüftung Batterieraum, Nachweis SelektivitätWerkseitige Prüfprotokolle Transformatoren: Wicklungsprüfung, Widerstände, Übersetzung, Kurzschlussspannung, Leerlaufmessung, Teilentladungsprüfung, Geräuschmessung; zzgl. Maßbilder und Anschlusskerzen-AnordnungDokumentation (2-fach Papier + digital auf Datenträger): Errichterbescheinigung, Konformitätserklärung DIN EN 62271-202, Wartungs-/Bedienungsanleitungen, Stromlaufpläne, Kabellisten, Prüfzeugnisse, Prüf-/Inbetriebnahmeprotokolle, SPS-Software inkl. Quellcode, Bericht zur Schutzstudie, Protokoll SchutzmaßnahmeUnterweisung des Auftraggebers in Betrieb und Instandhaltung (auf Deutsch)Abnahmeunterlagen mindestens 7 Werktage vor Abnahmetermin (2-fach Papier + digital)Wartung: 3 jährliche Wartungen + 1 vierjährige Revision innerhalb der 4-jährigen Gewährleistungszeit durch eigenes Personal des AN; je Wartung 1× Papier + digital als PDFNachweise Abfallentsorgung (Übernahmescheine, Wiegescheine) innerhalb 3 Werktagen nach Entsorgung

Normen und Vorgaben

Die Ausführung muss unter anderem folgende Normen und Vorschriften einhalten (Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

DIN EN 50588-1, DIN EN 50239 (Transformatoren)IEC 60076, VDE 0532 (Transformatoren)DIN EN 60146 (Gleichrichter)VDV 509 (Schutztechnik im Gleichstrombahn-Bereich, FI-Schutzschalter)DIN EN 62271-202 (Konformitätserklärung Schaltanlagen)BOStrab (Betriebsordnung Straßenbahn)26. BImSchV (EMV-Messung)Weitere einschlägige DIN-/VDE-Normen sowie Hersteller-/EVU-Vorgaben

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit vergleichbaren Leistungen (Angabe im Formular KEV 179)Ordnungsgemäße Erfüllung der Steuer- und Abgabenpflichten sowie SozialversicherungsbeiträgeMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Eintragung in Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (bzw. Eintragungspflicht nicht gegeben)Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte (gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal)Nachweis über 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren (elektrotechnische Ausrüstung eines Gleichrichterunterwerks bzw. vergleichbarer Bahnstromversorgungsanlagen)Ggf. branchenspezifische Zertifikate (z.B. ISO 9001 Qualitätsmanagement) und Zulassungen (ECM EUVO 2019/779, ISO/TS 22163 / IRIS, DIN 6701, DIN EN 15085, DIN 27201-7, VPI u.ä.) im Rahmen der Lieferantenselbstauskunft

Zuverlässigkeit / Ausschlussgründe

Kein Insolvenzverfahren oder vergleichbares Verfahren eröffnet/beantragt/mangels Masse abgelehnt; keine LiquidationKeine schweren Verfehlungen gem. § 6e EU VOB/AKeine Verurteilung in den letzten 2 Jahren wegen Verstößen mit Eintrag im Gewerbezentralregister (> 3 Monate Freiheitsstrafe, > 90 Tagessätze, > 2.500 € Geldbuße)Interessenskonflikte: keine Mitarbeitenden des Auftraggebers beim Bieter beschäftigt oder beteiligt; keine engen Angehörigen von AG-Mitarbeitenden/Aufsichtsratsmitgliedern in Führungs-/Entscheidungspositionen beim BieterAb 30.000 € Auftragssumme Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gem. § 6 WRegGTariftreue/Mindestlohn LTMG-BW: Verpflichtungserklärung erforderlich (KEV 179.3)

Bietergemeinschaften und Nachunternehmer

Präqualifikation

Präqualifizierte Unternehmen: Nachweis durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ-Verzeichnis), ggf. ergänzt durch auftragsspezifische Einzelnachweise; PQ-Nummer im Angebotsschreiben (KEV 115.1 Nr. 5.2) angebenNicht präqualifizierte Unternehmen: Vorlage der ausgefüllten Eigenerklärung zur Eignung (KEV 179 AngErg Eignung), ggf. ergänzt durch auftragsspezifische EinzelnachweiseBei Nicht-PQ: auf Verlangen bei engerer Wahl Vorlage der in KEV 179 genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen

Referenzprojekte

mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 abgeschlossene Kalenderjahre

Vergleichbare Leistungen im Bereich elektrotechnische Ausrüstung (Gleichrichterunterwerk, Bahnstromversorgung DC 750 V)

Schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers auf Verlangen; je Referenz: Baumaßnahme, Bauherr/Auftraggeber, Leistungsbeschreibung, Ort/Zeitraum, Auftragswert gesamt und eigener Anteil, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungspersonal, besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben

1–3Angebote erwartet

Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote

Geringe Konkurrenz

Wahrscheinliche Bieterzahl

1–3 · 54%4–10 · 42%11+ · 4%

Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 25 erledigt

Pflichtformulare & Eignung

Preisblätter & Aufgliederung

Bietergemeinschaft & Nachunternehmer

Tariftreue & Compliance

Lieferanten- & Unternehmensnachweise

Vertragsbestandteile & Anlagen

Mit TendiGo

Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Diese Ausschreibung mit KI prüfen

Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber

Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Anschrift

76131 Karlsruhe

Ort

76131 76185 Karlsruhe

Kategorie

Baden-Wuerttemberg

Veröffentlicht

02. Oktober 2026

Angebotsfrist

15. Oktober 2026

Auftraggeber-Website

www.vbk.info ↗

Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung

76131 76185 Karlsruhe

Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →