Erneuerung MS-Schaltanlage

Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt RavensburgWeingarten, Baden-WürttembergVeröffentlicht: 19. Oktober 2026

Angebotsfrist: 17. November 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Der Auftraggeber Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ravensburg, sucht einen Auftragnehmer für die Erneuerung der Mittelspannungs-Schaltanlage (MS-Schaltanlage) und der Übergabestation der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Kirchplatz, 88250 Weingarten.

Was ist gefordert?

Erneuerung der MS-Schaltanlage (7 Felder, 24 kV) und der Niederspannungshauptverteilung (1250 A)Neuer Trockentransformator 800 kVA (20 kV/0,4 kV)Elektroinstallation inklusive Kabel, Kabelrinnen und BeleuchtungDemontage der Altanlage und EntsorgungProvisorische Stromversorgung während der Bauzeit mit Diesel-StromaggregatInstandhaltung (Wartung) von Trafostation und MS-Schaltanlage

Wichtige Termine

Angebotsabgabe und Eröffnung: 17.11.2026, 10:30 UhrBindefrist: 18.12.2026Ausführung laut Vertragsfristen: Beginn 26.07.2027, Fertigstellung 02.09.2027

Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung einer Bauleistung nach VOB/A. Die Ausschreibung umfasst einen einheitlichen Auftrag ohne Losaufteilung.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 17. November 2026

Termin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL SEP

Stand Wartungsunterlagen23. Sep. 2026

Plandatum5. Okt. 2026

Veröffentlichung19. Okt. 2026

Versand Aufforderung zur Angebotsabgabe19. Okt. 2026

Angebotsfrist17. Nov. 2026

Angebotsöffnung17. Nov. 2026

Bindefrist18. Dez. 2026

Ausführungsbeginn26. Juli 2027

Provisorische Stromversorgung (11 Wochen)ca. 26. Juli – 11. Okt. 2027

Fertigstellung (abnahmereif)2. Sep. 2027

AusführungszeitraumDatum offenIn den Hochschulsemesterferien 2027, genaue Daten sind nicht angegeben.

Besichtigung des BaugrundstücksDatum offenVor Angebotsabgabe dringend empfohlen, Datum ist nicht angegeben.

ReferenzzeitraumDatum offenVergleichbare Leistungen der letzten 5 Kalenderjahre oder des längeren in der Bekanntmachung genannten Zeitraums.

Umsatzangabe GeschäftsjahreDatum offenUmsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre angeben.

Gewerbezentralregister VerstößeDatum offenRelevante Verurteilungen der letzten 2 Jahre sind anzugeben.

Werkstatt- und MontageplanungDatum offenSpätestens 4 Wochen nach Verteilung der Ausführungsplanung durch den Auftragnehmer vorzulegen.

BrandschutznachweiseDatum offenZulassungen oder Prüfzeugnisse für Kabelabschottungen sind vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

Vertragslaufzeit InstandhaltungDatum offenBis zu 5 Jahre, Beginn nicht angegeben.

Vertragslaufzeit WartungDatum offen4 Jahre ab Tag nach Abnahme der Bauleistung, Abnahmedatum nicht angegeben.

Verlängerung max.Datum offenAutomatische Verlängerung um jeweils 1 Jahr, wenn nicht gekündigt wird.

Kündigungsfrist WartungDatum offenSchriftliche Kündigung spätestens 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit.

Festpreisbindung WartungDatum offenDie Vergütung ist 24 Monate ab Vertragsbeginn fest.

Zahlungsfrist WartungDatum offenZahlung 30 Tage nach Rechnungszugang.

Mängelansprüche WartungDatum offenVerjährung nach 1 Jahr, Bezugspunkt nicht angegeben.

WartungsintervallDatum offenWartung findet alle 2 Jahre statt, Bezugspunkt nicht angegeben.

SchlusszahlungsfristDatum offen45 Tage nach Eingang der prüffähigen Schlussrechnung, Bezugspunkt nicht angegeben.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis (Wertungssumme)100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent.

KI-Hinweis: Vollständig: Formblatt 211 (VHB) kreuzt eindeutig 'Zuschlagskriterium Preis' an und nicht 'Mehrere Zuschlagskriterien'; Bekanntmachung bestätigt 'Niedrigster Preis'. Damit liegt eine reine Preiswertung vor.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Mittelspannungs- und Transformatorstation

Gasisolierte MS-Schaltanlage, 24 kV, mit 7 Feldern: 2 Ringkabelfelder, 1 Leistungsschalterfeld, 1 Verrechnungsmessfeld, 1 Verbindungskabelfeld, 2 TransformatorfelderTrockentransformator 800 kVA (20 kV/0,4 kV, Dyn5) inklusive Transport und EinbringungMittelspannungskabel N2XS2Y und N2XSY (12/20 kV) inklusive KabelendverschlüsseKoordination mit dem Verteilnetzbetreiber (Abschaltung, Ab- und Anklemmen, Inbetriebnahme)

Niederspannungsanlagen und Installation

Niederspannungshauptverteilung (NSHV Übergabestation) 1250 A mit Einspeisefeld, Abgangsfeldern und KombifeldZählerschrank für die MS-VerrechnungsmessungNiederspannungskabel NYY-O/NYY-J und Installationsleitungen NYMKabelrinnen, Steigleitern, Installationsrohre und InstallationsgeräteLED-Anbauleuchten (16 Stück) und Rettungszeichenleuchten (3 Stück)Brandschottungen S90 (6 Stück)Potentialausgleich, Blitzschutz-Erdungsanlage und Erdungsmessung

Demontage und Entsorgung

Demontage der bestehenden MS-Schaltanlage (8 Felder), des NS-Schaltschranks und des ZählerschranksDemontage von Kabeln, Kabelrinnen, Installationsrohren und InstallationsgerätenDemontage des Doppelbodens (40 m²)Entsorgung der Demontagematerialien

Provisorische Stromversorgung während der Bauzeit

Diesel-Stromaggregat 250 kVA für 11 Wochen inklusive Betrieb, Transport, Aufstellung und AbbauKraftstoff (Heizöl EL) 25.000 LiterBaustromverteiler, Steckdosenverteiler und BaubeleuchtungProvisorische Kabel (H07RN-F)Bauzaun und AbsperrmaßnahmenProvisorische Anschlüsse am Bestand, Betrieb und Rückbau

Doppelboden und Bauarbeiten

Doppelbodentechnik 40 m² (Bauhöhe 800 mm) mit Stahlunterkonstruktion, isolierenden Bodenplatten, Grundrahmen, Wandabschlussleisten, Bodenöffnungen und Riffelblech (5 m²)Kernbohrungen (17 Stück, Durchmesser 50 bis 150 mm)Verlängern bestehender Kabel (Muffen)Anschließen und Abklemmen von Kabeln und LeitungenBauzeitliches Sichern und Schützen von Kabeln

Planung, Dokumentation und Stundenlohnarbeiten

Werkstatt- und Montageplanung für alle LeistungsbereicheTechnische Bestandsdokumentation (Pläne, Listen, Dokumente)Stundenlohnarbeiten nach Abruf: Obermonteur 40 Stunden, Monteur 50 Stunden, Helfer 30 Stunden

Instandhaltung (Wartung) von Trafostation und MS-Schaltanlage

Wartung und Inspektion von Trafostation und MS-Schaltanlage nach Bestandsliste und Arbeitskarten (Wartung alle 2 Jahre)Störungsbeseitigung auf AufforderungLaufzeit laut Formblatt 242: bis zu 5 Jahre. Das Vertragsmuster sieht 4 Jahre mit automatischer Verlängerung um jeweils 1 Jahr vor.Instandhaltungsleistungen sind ohne Änderungen anzubieten

Nicht Teil der Leistung

Brandmeldeanlage (wird separat beauftragt)Die MS-Zuleitungskabel aus dem Netz erneuert der Verteilnetzbetreiber

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Umsatz)

Angabe des Umsatzes der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre in Euro, für vergleichbare Bau- und Leistungen (inklusive anteiliger Gemeinschaftsleistungen)Ein Mindestumsatz ist nicht genannt.

Personal und Stammpersonal

Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte muss erklärt werdenBei engerer Wahl: Zahl der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der letzten 3 Kalenderjahre nach Lohngruppen, Leitungspersonal gesondertMindestens 70 Prozent der Leistung müssen mit Stammarbeitskräften des eigenen Betriebs erbracht werdenNachunternehmer müssen mindestens 70 Prozent des übertragenen Umfangs mit eigenen Stammarbeitskräften erbringen

Eintragung, Zuverlässigkeit und Nachweise

Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK, oder keine EintragungspflichtKein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet, keine LiquidationKeine schweren Verfehlungen bzw. Ausschlussgründe nach VOB/A (alternativ Nachweis von Selbstreinigungsmaßnahmen)Keine Verurteilung in den letzten 2 Jahren mit Eintrag im Gewerbezentralregister über folgenden Schwellen: Freiheitsstrafe über 3 Monate, Geldstrafe über 90 Tagessätze, Geldbuße über 2.500 EuroOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft

Referenzprojekte

Referenzliste (Teilnahmewettbewerb); drei Referenznachweise (engere Wahl). Mindestanzahl nicht genannt. ReferenzenZeitraum: Letzte 5 Kalenderjahre bzw. der in der Auftragsbekanntmachung angegebene längere ZeitraumVolumen: Nicht genannt

Ausführung vergleichbarer Leistungen. Bei Teilnahmewettbewerb ist eine Referenzliste vorzulegen. Bei engerer Wahl sind drei Referenznachweise einzureichen.

Pro Referenz: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eigenes Personal und ausgeführte Mengen, durchschnittliche Arbeitnehmerzahl, technische und gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal), vertragliche Bindung, ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben

1–3Angebote erwartet

Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote

Geringe Konkurrenz

Wahrscheinliche Bieterzahl

1–3 · 71%4–10 · 26%11+ · 3%

Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 35 erledigt

Angebotsschreiben und Formblätter

Preisangaben und Instandhaltung

Nachweise mit dem Angebot

Eignungsnachweise (nur auf Verlangen, bei engerer Wahl)

Vor der Angebotsabgabe

Sicherheiten und Planungsunterlagen nach Auftragserteilung

Mit TendiGo

Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Diese Ausschreibung mit KI prüfen

Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber

Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ravensburg

Anschrift

88214 Ravensburg

Ort

88250 Weingarten

Kategorie

Baden-Wuerttemberg

Veröffentlicht

19. Oktober 2026

Angebotsfrist

17. November 2026

Erfüllungsort

Ort der Leistung

88250 Weingarten

Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →