Ausschreibungen Berlin
Ersatzneubau Bäkebrücke – Bauvertragliche Unterstützung
Wasserstraßen-Neubauamt Berlin | Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes- | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Berlin, BerlinVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDas Wasserstraßen-Neubauamt Berlin sucht für den Ersatzneubau der Bäkebrücke über den Teltowkanal in Berlin-Lichterfelde ein Ingenieurbüro, das die eigenen Mitarbeiter bei der Bauoberleitung unterstützt. Konkret geht es um anteilige Grundleistungen der Leistungsphase 8 nach HOAI sowie um einige Besondere Leistungen: Leitung und Protokollierung der Baubesprechungen, Vertretung der örtlichen Bauüberwachung bei Urlaub oder Krankheit, Nachtragsprüfung und Bauzeitverfolgung.
Das Verfahren ist ein zweistufiger Teilnahmewettbewerb nach VgV (zuerst Bewerbung, dann Angebot). 3 bis 5 Bewerber werden zur Angebotsabgabe aufgefordert.
Für die Bewerbung sind ein Teilnahmeantrag, die Eigenerklärung zur Eignung, eine Liste vergleichbarer Referenzprojekte und eine Liste geeigneter Mitarbeiter einzureichen. Bewertet werden Referenzen (60 %) und Mitarbeiter (40 %); es gibt 100 Punkte.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristAPR2026MAIJUNJULAUGSEPOKTNOV
Planstände15. Apr. 2026
Veröffentlichung19. Okt. 2026
Letzte Aktualisierung19. Okt. 2026
Teilnahmefrist19. Nov. 2026
Rügefrist Bekanntmachung19. Nov. 2026
Rügefrist VergabeunterlagenDatum offenBis zum Ablauf der im Ausschnitt nicht angegebenen Angebotsfrist.
Rüge nach VerstoßDatum offen10 Kalendertage ab Erkennen des Verstoßes.
NachprüfungsantragDatum offen15 Kalendertage ab Eingang der Mitteilung, dass einer Rüge nicht abgeholfen wird.
Vertragliche GesamtbauzeitDatum offen26 Monate; Baubeginn ist nicht angegeben.
BaubesprechungenDatum offenAlle 14 Tage während der gesamten vertraglichen Bauzeit.
Einladung BaubesprechungDatum offenMindestens 5 Werktage vor der Baubesprechung.
ProtokollversandDatum offen3 Werktage nach der Baubesprechung an Teilnehmer und Auftraggeber.
Einspruchsfrist ProtokollDatum offen5 Werktage ab Zugang des Protokolls; danach gilt es als genehmigt.
NachtragsprüfungDatum offenMaximal 3 Wochen ab Vollständigkeit der Nachtragsunterlagen.
Einladung NachtragsbesprechungDatum offenMindestens 5 Werktage vor der Nachtragsbesprechung.
Bauablaufstörung meldenDatum offenSofort nach Feststellung einer wesentlichen Bauablaufstörung.
Schriftliche StörungsuntersuchungDatum offen3 Werktage nach Feststellung der Bauablaufstörung.
FristverlängerungsvorschlagDatum offen5 Werktage nach Ende der Behinderung.
Monatlicher PrüfvermerkDatum offenMonatlich während der Bauzeit.
Unterlagen ErgebnisbesprechungDatum offenSpätestens 5 Werktage vor der Leistungsergebnisbesprechung.
AbschlagszahlungDatum offen30 Tage nach Zugang der prüffähigen Abschlagsrechnung.
Teilschluss-/SchlusszahlungDatum offen30 Tage nach Vertragserfüllung bzw. Abnahme und Zugang der prüffähigen Rechnung.
Einwendungen SchlussrechnungDatum offenSpätestens 30 Tage nach Zugang der Schlussrechnung.
Vorbehalt gegen ZahlungDatum offenInnerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Teilschluss-/Schlusszahlung.
Nachreichung vorbehaltener ForderungenDatum offenInnerhalb eines weiteren Monats nach Ablauf der Zwei-Wochen-Frist.
Überzahlung erstattenDatum offenInnerhalb von 14 Kalendertagen ab Zugang des Rückforderungsschreibens.
SicherheitsrückgabeDatum offenZum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens mit Abnahme.
Verjährung VertragsansprücheDatum offenGesetzliche Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Beginn nach BGB, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Verjährung ÜberzahlungDatum offenGesetzliche Verjährungsfrist ab Ende des Jahres der Kenntnis; § 199 Abs. 4 BGB bleibt unberührt.
vor Angebotsabgabe
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenEckdaten des Auftrags
Auftraggeber: Wasserstraßen-Neubauamt BerlinLeistungsort: Berlin, PLZ 12207 (Bäkestraße / Lichterfelde), Teltowkanal km 17,56Leistungsart: freiberufliche Dienstleistung (Ingenieurleistung)Vertragliche Bauzeit der Baumaßnahme: 26 Monate
Anteilige HOAI-Grundleistungen der Leistungsphase 8 – Bauoberleitung
Aus der Leistungsbeschreibung umfassen die beauftragten Teile insbesondere:
a) Koordinierung der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten, Prüfen von Plänen, Mitwirkung bei Freigabenb) Terminplan aufstellen, fortschreiben, überwachenc) Inverzugsetzen ausführender Firmend) Kostenfeststellung und Vergleich mit der Auftragssummee) Abnahmen, Mängelfeststellung und Niederschriftj) Dokumentation des Bauablaufs, Bestandsunterlagen, WartungsvorschriftenRegelmäßige Baubesprechungen alle 14 Tage während der Bauzeit: Leitung, Moderation und Protokoll — Vergütung läuft über das HOAI-Honorar, kein gesonderter Anspruch für den Regelturnus
Besondere Leistungen
Zusätzlich werden folgende Besondere Leistungen gefordert:
Koordinierung der Gesamtleistung (Konfliktmanagement)BÜ-Vertretung: Vertretung der örtlichen Bauüberwachung, vor allem bei urlaubs- oder krankheitsbedingter Verhinderung des eigenen Personals, nach Vorgabe des Baubevollmächtigten des WNANachtragsprüfung in bis zu drei Prüfschritten (nach VOB/B, ggf. BGB und VV-WSV 2102) sowie Leitung bzw. Teilnahme an Nachtragsbesprechungen im WNA BerlinBauzeitverfolgung: Überwachung, Störungsdokumentation, Fristberechnung nach § 6 VOB/BHonorar als Stundensätze für die Besonderen Leistungen (Preisblatt Abschnitt 2.2)
Arbeitsweise, Termine und Formate
Besprechungen:
Baubesprechungen alle 14 Tage über die gesamte Bauzeit (ca. 56 Termine)Einladung mindestens 5 Werktage vorabProtokollversand innerhalb von 3 Werktagen; Einspruchsfrist 5 WerktageProjektingenieur oder qualifizierten Vertreter bereitstellen
Dokumentation und Übergabe:
Terminüberwachung mit MS Project (Bauüberwachungsplan mit vorgegebenen Vorgangsdaten)Monatlicher Prüfvermerk zu Bauablauf, Abweichungen und VertragsfristenExcel-Liste (xlsx) aller Abweichungen mit mindestens: Sachverhalt, Verweis auf Auswertungen, Auswirkung auf Bauablauf, Verursacher, Abweichungen ohne StörungFotodokumentation bei Bedarf, Ergebnisvermerk monatlichLeistungsergebnisbesprechung als PowerPoint-PräsentationUnterlagen digital in pdf, mpp, docx, pptx, xlsx sowie zweifach in Papier
Nachtragsbearbeitung:
Prüfung eines Nachtragsangebots (Schritte 1–3) max. 3 Wochen ab VollständigkeitNachtragsbesprechungen: Einladung mindestens 5 Werktage vorherNachtragsprotokoll ausfüllen im „Mustervermerk für Nachtragsprüfung/-genehmigung von Bauleistungen“
Bauablaufstörungen:
Wesentliche Störungen sofort an den Auftraggeber meldenSchriftliche Untersuchung 3 Werktage nach FeststellungVorschläge für Fristverlängerung (§ 6 Nr. 4 VOB/B) 5 Werktage nach Ende der BehinderungBauablauf wird von der Bauausführung monatlich fortgeschrieben und vom AN-Ing monatlich geprüft
Logistik / Ort:
Arbeitsplatz und Kopierer werden beim Auftraggeber genutzt (während der Bauzeit)Unterlagen und Originale vor Ort beim AG einsehen
Hintergrund: Bauvorhaben Bäkebrücke
Zum besseren Verständnis der Bauoberleitungsaufgabe — das Bauvorhaben umfasst:
Ersatzneubau über den Teltowkanal; Bestand aus 1907 (Stahlfachwerk), 1958/59 wiederhergestellt — wird vollständig zurückgebaut, ausgenommen die alten PfeilergründungenStützweiten 8,75 m – 34,50 m – 8,75 m; Spannweite zwischen den Widerlagern 52,00 m; Brückenfläche ca. 750 m²; Breite zwischen Geländern 13,00 m; Kreuzungswinkel 83,94 gon; Brückenklasse LM1Überbau: integrales Sprengwerk mit Stahlbeton-Fahrbahnplatte im Verbund, 4 Stahlhohlkästen als Verbundträger mit Schrägstielen (33° geneigt)Gründung: Bohrpfähle Ø 1,20 m in je 3 Reihen, Pfahlkopfplatten 1,50 m dickUmverlegung von Leitungen (BWB, NBB, Telekom, Stromnetz Berlin); Erdgasleitung ca. 20–27 m nördlichKein Behelfsbauwerk; Überquerung während Bauzeit unterbrochenVergabe der Bauleistung in Teilen ausgeschlossen — erfolgt an nur einen AN-BauDie Teile B bis E (BWB, Stromnetz Berlin, NBB, Telekom) werden von den Leitungsträgern separat vergeben
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFörmliche Eignungsanforderungen
Eigenerklärung zur Eignung (EEE) bzw. Einheitliche Europäische Eigenerklärung, ggf. mit auftragsspezifischen Einzelnachweisen (§ 33 UVgO / § 46 Abs. 3 VgV)Nicht deutsche Bescheinigungen mit deutscher Übersetzung beifügenAuf Verlangen: Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer, Verpflichtungserklärung Eignungsleihe, ggf. HaftungserklärungFormblätter des BMV verwenden, in deutscher Sprache, fristgerechtAusschluss bei wettbewerbsverfälschender Konstellation (§ 31 UVgO / § 42 VgV)
Referenzen
Bewertet mit Gewichtung 60 %.
Vergleichbare Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren (§ 46 VgV)Vergleichbar = Bauoberleitungsaufgaben bei Projekten mit:Projektvolumen > 3 Mio. € undBauzeit > 1,5 JahrePunkte: 7+ Referenzen = 5 P; 6 = 4 P; 5 = 3 P; 4 = 2 P; 3 = 1 P; unter 3 = keine Punkte genannt
Mitarbeiter
Bewertet mit Gewichtung 40 %.
Mitarbeiter, die in vergleichbaren Projekten Bauoberleitung übernommen und abgeschlossen habenPunkte: 6+ Mitarbeiter = 5 P; 5 = 4 P; 4 = 3 P; 3 = 2 P; 2 = 1 P
Versicherung
Im Formular sind Felder für Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung vorgesehen; genannte Deckungssummen für Personen- und Sachschäden: jeweils 2.000.000 (vermutlich Euro). Zweite Felder leer.
Vertragliche Pflichten (für die Ausführung)
Aus den Allgemeinen Vertragsbedingungen (Formblatt 351-F, Stand 08/2025):
Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten bereitstellenLeistungen wirtschaftlich, haushalts-, öffentlich- und sicherheitsrechtlich erbringenIn Deutschland allgemein anerkannte Regeln und Standards anwenden; Leistungen grundsätzlich in deutscher SpracheAuftragnehmerische Pflicht zur Geheimhaltung und zum DatenschutzAuf Verlangen Auftragsverarbeitungsvereinbarung nach Art. 28 DSGVO vor Ausführungsbeginn abschließenIT-Sicherheit nach BSI-Standards; auf Verlangen Erklärung zur IT-Sicherheit (Formblatt 422)Haftpflichtversicherungsschutz in vertraglich genannter Höhe vorhalten; bei Wegfall unverzüglich melden und für neue Deckung sorgenRechnungen als prüffähige Rechnungen einreichen; bei Leistungsnachweisen u. a. Arbeitstag, Leistungsort, Leistungsart, Namen der Arbeitskräfte, Stundensätze und geleistete Arbeitsstunden angeben
Referenzprojekte
Mindestens 3; mehr ist besser (Staffelung: 7+ = 5 P; 6 = 4 P; 5 = 3 P; 4 = 2 P; 3 = 1 P) ReferenzenZeitraum: Letzte drei abgeschlossene GeschäftsjahreVolumen: Projektvolumen > 3 Mio. € pro Referenz
Ausführung vergleichbarer Leistungen in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren (§ 46 VgV); vergleichbar sind Bauoberleitungsaufgaben bei Projekten mit Projektvolumen > 3 Mio. € und Bauzeit > 1,5 Jahre
Mitarbeiter müssen Bauoberleitung in vergleichbaren Projekten übernommen UND abgeschlossen haben; Gewichtung der Referenzen 60 % bei der Auswahl
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 66%4–10 · 31%11+ · 3%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 16 erledigt
Teilnahme am Verfahren
Eignungsnachweise (mit dem Teilnahmeantrag)
Formale Pflichten
Spätere Angebotsphase (nur für aufgeforderte Bewerber)
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Wasserstraßen-Neubauamt Berlin | Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes- | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
10965 Berlin
Ort
12207 Berlin
Kategorie
Berlin
Veröffentlicht
Angebotsfrist
—
Auftraggeber-Website
www.wna-berlin.wsv.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
12207 Berlin
Berlin
Weitere Ausschreibungen Berlin
Alle anzeigen →Berlin
Rahmenvereinbarung Referierende Bildungsangebote 2027-2028
Gruen Berlin GmbH · 12619 BerlinFrist: BerlinMetallbau- und Schlosserarbeiten
GESOBAU AG · 13088 BerlinFrist: BerlinRecruiting-Kampagnen
Berliner Feuerwehr · 10179 BerlinFrist: BerlinRahmenvertrag Konflikt- und Sozialberatung fuer die SenWiEnBe
Senatsverwaltung fuer Wirtschaft, Energie und Betriebe · 10825 BerlinFrist: BerlinBerlin - Umluftkonvektoren und Hydraulische Anpassungen
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 12277 BerlinFrist: BerlinBeschaffung einer fasergekoppelten Laserdiode
Technische Universität Berlin - Zentrale Beschaffung - Operativer Einkauf · 10623 BerlinFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit