Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDie Stadt Bad Friedrichshall schreibt die Bauleistungen für die Außenanlagen des Neubaus der Lindenberghalle öffentlich aus.
Auf einer Grundstücksfläche von ca. 8.275 m² sind Garten-, Landschafts- und Tiefbauarbeiten inklusive Erd-, Saat- und Pflanzarbeiten auszuführen. Dazu gehören u.a. Pflasterflächen (Vorplatz, Wege, Durchgangsstraße), eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube und Sitzmauer, ein bis zu 2,8 m hoher Lärmschutz-Erdwall, eine Gabionenwand, eine Retentionsmulde mit Kunststoffrigolen, Rasen- und Wiesenflächen, Baum- und Heckenpflanzungen sowie ein temporärer Schotterparkplatz. Die Arbeiten erfolgen in mehreren Abschnitten mit einer ca. 5-monatigen Pause nach dem zweiten Bauabschnitt.
Baubeginn: 22.02.2027 – Fertigstellung: 11.02.2028
Angebote werden elektronisch über die Plattform subreport eingereicht. Es gibt keine Losaufteilung – die Leistung wird als einheitliches Los vergeben. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Zuschlag erhält das preisgünstigste Angebot.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertZuschlagskriterien
Gewichtung laut Vergabeunterlagen- Preis100%
Zuschlag erhält das wirtschaftlichste Angebot (niedrigster Preis).
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenBauleistungen – Überblick
Auftraggeber: Stadt Bad Friedrichshall, Rathausplatz 1, 74177 Bad Friedrichshall.
Erfüllungsort: Neuenstadter Straße 19, 74177 Bad Friedrichshall-Kochendorf.
Art des Auftrags: Bauleistungen, Geltungsbereich VOB/B und VOB/C.
Vergabeart: Einzelnes Los (keine Losteilung), offenes Verfahren. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
Bauzeit: Ausführungsbeginn 22.02.2027, Fertigstellung 11.02.2028. Durchführung in mehreren Abschnitten gemäß LV-Aufteilung. Nach dem zweiten Bauabschnitt folgt eine ca. 5-monatige Pause für den Abriss der Bestandshalle auf der Westseite.
Fläche: ca. 8.275 m² Grundstücksfläche.
Nachhaltigkeit: Die Anforderungen an nachhaltiges Bauen in Baden-Württemberg (NBBW) sind zwingend umzusetzen.
Baustellenorganisation und Dokumentation
Koordination: Zugänglichkeit der Baustelle ist eigenverantwortlich mit anderen Unternehmen zu koordinieren. Feuerwehrzufahrten und Notausgangsbereiche sind freizuhalten. Zufahrtsstraßen sind täglich sauber zu halten; Verkehrsbeschränkungen außerhalb der Arbeitszeit sind aufzuheben.
Personal: Auf der Baustelle muss während der Arbeiten mindestens ein fließend Deutsch sprechender Mitarbeiter ständig anwesend sein. Vor Beginn ist ein Baustellenleiter/Vorarbeiter schriftlich zu benennen, der über die erforderliche Ausbildung/Qualifikation verfügt und fließend Deutsch spricht. An Baubesprechungen ist mindestens ein weisungsberechtigter Vertreter teilzunehmen.
Arbeitssicherheit: Gefährdungsbeurteilung gemäß Arbeitsschutzgesetz §§ 5 und 6 ist zu erstellen; bei gefährlichen Arbeiten zusätzlich Montageeinweisung. Anweisungen des SiGeKo sind zu befolgen.
Dokumentation und Kommunikation: Dokumentenaustausch, Rechnungen und Nachträge erfolgen ausschließlich über den Poolarserver (Rechnungsmodul). Bautagesberichte und Deponiescheine sind unaufgefordert zur Abrechnung vorzulegen.
Vorbereitende Arbeiten und Erdbau (gilt für alle Bereiche)
Mauer- und Betonarbeiten (gilt für alle Bereiche)
Entwässerung und Leitungsbau (gilt für alle Bereiche)
Bepflanzung und Pflege (gilt für alle Bereiche)
Ausstattung und Stundenlohnarbeiten (gilt für alle Bereiche)
Ausstattung: Unterflurcontainer für Glas (3 Fraktionen, 4 Stück), Fahnenmasten Aluminium 8 m (3 Stück) inkl. Bodenhalterung, Hockerbank 2,54 m (1 Stück), Reihen-Hockerbank 7,2 m (3 Stück), Treppengeländer 2,2 m (2 Stück), Fahrradanlehnbügel (31 Stück), Fahrradanlehnbügel Lastenrad (2 Stück), Stabgitterzaun als Absturzsicherung (H 1,2 m, 14 m).
Stundenlohnarbeiten nach BRTV GaLaBau: Vorarbeiter, Facharbeiter, Arbeiter, Lkw 5–8 t, Radlader 18–37 kW, Hydraulikbagger 0,5–1 m³, Trennschleifer, Flächenrüttler, Kompressor, Bohrhammer (jeweils 10 bzw. 5 h).
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPräqualifikation / Eignungsnachweis
Bieter müssen ihre Eignung nachweisen entweder durch:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen. Bei Einschaltung anderer Unternehmen (Nachunternehmer oder Eignungsleihe) sind KEV 177 und KEV 178 vorzulegen; bei Eignungsleihe ist gemeinsame Haftung erforderlich.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatz: Angabe des Umsatzes der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, aufgeteilt nach Bauleistungen insgesamt und vergleichbaren Leistungen.
Kapazitäten anderer Unternehmen können in Anspruch genommen werden.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Ausschlussgründe und Zuverlässigkeit
Steuern, Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft
Tariftreue und Mindestlohn (LTMG-BW)
Abgabe einer Verpflichtungserklärung gemäß LTMG-BW (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz Baden-Württemberg) und Mindestlohngesetz. Verpflichtung zur Einhaltung der Tariftreue ist auch für Nachunternehmer und Verleihunternehmen durchzusetzen.
Sonstige Anforderungen an den Auftragnehmer
Vergleichbare Referenzen über Außenanlagen / Garten- und Landschaftsbau
Bei Auswahl in die engere Wahl sind schriftliche Bestätigungen der damaligen Auftraggeber vorzulegen. Pflichtangaben je Referenz: Baumaßnahme/Ort/Bauherr, Leistungsbeschreibung, Auftragswert (gesamt + eigener Anteil), Ausführungszeitraum, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen.