Erw. Gesamtschule Verl; Malerarbeiten Neubau

Alle Arbeiten sind nach DIN 18363 (Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen) und DIN 18299 (Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten) fachgerecht auszuführen.

Die Leistung wird im laufenden Schulbetrieb erbracht; ein erhöhter Koordinationsaufwand ist einzuplanen und mit den Angebotspreisen abgegolten.

Lärmschutz: max. 75 dB(A) in 4 m Abstand; Stemm- und Bohrarbeiten nur nach Absprache.

Arbeitszeiten: Mo–Fr 07:00–20:00 Uhr, Sa 07:00–14:00 Uhr (nach Absprache), Sonntags ganztägig Ruhe, Nachtruhe 20:00–07:00 Uhr.

Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Baustrom, Bauwasser, WC-Container) wird bauseits gestellt; Tagesunterkünfte und Lagerräume stellt der Auftragnehmer selbst. Baustrom und Bauwasser sind kostenfrei.

Während der Stadtveranstaltung 'Verler Leben' muss die Baustelleneinrichtungsfläche komplett geräumt sein (01.–07.09.2026 und 31.08.–06.09.2027).

Stellung Treppenraumgerüst, Abdeckung der Bodenflächen mit Malervlies (ca. 4.324 m²), Abkleben von Fenster-/Türflächen (ca. 1.917 m²) und Wandflächen (ca. 758 m²), Abdeckung von Sichtbetonstützen (41 Stück, Querschnitte 400×400 bis 250×250 mm).

Trockene Untergrundreinigung der Wände (ca. 6.530 m²) und Leibungen (ca. 267 m), Haftgrund auf Wänden und Laibungen.

Erstellung von 3 Musterflächen (je max. 1 m²) auf Gipskartonplatten zur Abstimmung mit der Bauleitung.

Spachtelung Q3 auf Putzwänden (ca. 4.569 m²), Trockenbauwänden (ca. 1.961 m²) und Laibungen (ca. 267 m).

Anbringen von Anstrichvlies auf Wänden (ca. 6.530 m²) und Laibungen (ca. 267 m), Acrylfugen (ca. 1.229 m).

Dispersionsbeschichtung (Grund- und Schlussanstrich) auf Wänden (ca. 6.530 m²) und Laibungen (ca. 267 m).

Zulage für Latexbeschichtung auf ca. 311 m² Wänden, Schutzimprägnierung der Sichtbetonflächen (ca. 575 m²).

Spachtelung Q3 der Trockenbaudecken (ca. 105 m²), Grundierung der Gipsplattendecken (ca. 1.647 m²) und Dispersionsbeschichtung dieser Flächen.

Deckenfries aus Gipskarton in unterschiedlichen Breiten (bis 15 cm, 15–30 cm, 30–50 cm, 50–75 cm, gesamt ca. 1.400 lfm): jeweils Spachtelung, Grundierung und Beschichtung.

Beschichtung Treppengeländer Stahl in RAL 9005 (ca. 23 lfm), Anstrich von Wandkonsolen am Treppenlauf (50 Stück).

Beschichtung von Umfassungszargen (Wandstärken 10/15/20/25/30 cm, gesamt 63 Stück), Blockzargen (10/11,5/30 cm, 14 Stück) und Eckzargen (2 Stück).

Stundenlohn Facharbeiter (20 h) und Helfer (20 h) – nur auf besondere Anweisung des Auftraggebers.

Vor Schlussrechnung sind Dokumentationen vorzulegen: Fachunternehmererklärungen, Verwendbarkeitsnachweise, Zulassungen/Prüfzeugnisse und Produktdatenblätter – 3-fach in Papierform (sortiert mit Inhaltsverzeichnis) sowie 1-fach digital.

Wöchentliche Baubesprechungen mit verpflichtender Teilnahme; Benennung eines Bauleiters des Auftragnehmers.

Führung täglicher Bautagesberichte (Datum, Arbeitsbeginn/-ende, Wetter, Mitarbeiter mit Qualifikation, Tätigkeiten, besondere Vorkommnisse, Unterschrift); wöchentliche Vorlage spätestens zur nächsten Baubesprechung.

Stundenlohnnachweise täglich in 3-facher Ausfertigung; Anerkennung durch den Auftraggeber innerhalb eines Arbeitstags.

Gefährdungsanalyse vor Arbeitsbeginn schriftlich erstellen; Anordnungen des SiGeKo sind zu befolgen.

Entsorgung von Bauschutt täglich; Nachweis fachgerechter Entsorgung gemäß Gewerbeabfallverordnung vor Schlussrechnung.

Eintragung im Berufsregister (Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK) oder vergleichbarer Nachweis.

Nachweis der Erfahrung mit vergleichbaren Malerarbeiten im Neubau – auf Verlangen sind 3 Referenznachweise aus den letzten 5 Kalenderjahren vorzulegen (mit Ansprechpartner, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eingesetzten Mitarbeitern und Auftraggeberbestätigung).

Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (DIN 18363, DIN 18299), arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen (DGUV Regel 101-001, TRBS 2121).

Deutschsprachiger Vorarbeiter muss jederzeit auf der Baustelle vorhanden sein; bei Verständigungsschwierigkeiten haftet der Auftragnehmer für Verzögerungskosten.

Angemessene Betriebshaftpflichtversicherung (Nachweis auf Verlangen).

Bei Auftragssumme ab 250.000 € (ohne USt): Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme inkl. USt sowie Mängelansprüchebürgschaft in Höhe von 3 % der Summe der Abschlagszahlungen.

Eigenerklärung zur Tariftreue und zu Mindestarbeitsbedingungen.

Keine Ausschlussgründe nach § 124 GWB (z. B. Verurteilung wegen Straftaten, Steuer- oder Sozialversicherungsrückstände).

Keine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/A; keine Eintragung im Wettbewerbsregister wegen entsprechender Verstöße.

Kein anhängiges Insolvenzverfahren bzw. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (oder Maßnahmen zur Selbstreinigung).

Ordnungsgemäße Erfüllung der Steuer- und Abgabenpflichten sowie Beitragszahlung zur Sozialversicherung; Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.

Eigenerklärung gemäß EU-Verordnung 2022/576 (kein Russland-Bezug); bei Eignungsleihe, Nachunternehmern oder Lieferanten dürfen maximal 10 % des Auftragswerts auf Unternehmen mit Russland-Bezug entfallen (bzw. Ausnahme greift).

Einsatz von Nachunternehmern ist zulässig, muss aber mit FB 233 erklärt werden; für Leistungen, auf die der Betrieb eingerichtet ist, ist die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1 S. 2 VOB/B erforderlich.

Bietergemeinschaften geben eine Erklärung in Textform (FB 234) ab, benennen einen bevollmächtigten Vertreter und haften gesamtschuldnerisch.

Zuschlagskriterium: niedrigster Preis.

Mindestens 3 vergleichbare Referenznachweise über Malerarbeiten im Neubau aus den letzten 5 Kalenderjahren

Auftragssumme, Fertigstellungsdatum, Bauherr/Auftraggeber, Art der Leistung, eingesetzte Mitarbeiter, kurze Leistungsbeschreibung, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung