Grundschule Tairnbach - PV-Anlage

Gemeinde MühlhausenSchützenstraße 8, 69242 Mühlhausen-Tairnbach, Baden-WürttembergVeröffentlicht: 08. Oktober 2026

Angebotsfrist: 26. Oktober 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Gemeinde Mühlhausen schreibt die Lieferung und Installation einer schlüsselfertigen Photovoltaikanlage (ca. 60 kWp, 100 Module) auf dem südlichen Schrägdach der neuen Grundschule Tairnbach öffentlich nach VOB aus.

Bieter müssen ihr Angebot bis spätestens 26.10.2026, 10:00 Uhr einreichen. Der Auftrag umfasst PV-Module, Montagesystem, Wechselrichter, Verkabelung (DC/AC), Überspannungsschutz, Feuerwehrabschaltung, Netzanschluss beim Netzbetreiber NetzeBW sowie Dokumentation und Inbetriebnahme. Die Ausführung ist vom 08.02.2027 bis 02.04.2027 vorgesehen.

Nebenangebote sind nicht zugelassen. Zuschlagskriterium ist allein der Preis.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 26. Oktober 2026

Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄRAPR

Veröffentlichung7. Okt. 2026

Angebotsfrist26. Okt. 2026

Angebotsöffnung26. Okt. 2026

Bindefrist26. Okt. – 27. Nov. 2026

Ausführungsbeginn8. Feb. 2027

Bauzeit8. Feb. – 2. Apr. 2027

Fertigstellung2. Apr. 2027

Vorlage BaustelleneinrichtungsplanDatum offenSpätestens 6 Tage nach Zuschlagserteilung, genehmigungspflichtig durch den AG.

Vorlage BaufristenplanDatum offenSpätestens 10 Werktage nach Auftragserteilung.

Vorlage Werk-/MontagepläneDatum offen3 Wochen vor Ausführung/Fertigung; Prüffrist AG: 14 Kalendertage.

Vorlage GefährdungsbeurteilungDatum offen14 Tage vor Aufnahme der Tätigkeit gem. §§ 5/6 ArbSchG.

Vorlage GefahrstoffverzeichnisDatum offen14 Tage vor Aufnahme der Tätigkeit gem. GefStoffV.

Benennung NachunternehmerDatum offenMindestens 4 Wochen Vorlauf vor Beauftragung; Freigabe durch AG erforderlich.

Raumluftmessung (VOC/Formaldehyd)Datum offenBis spätestens 4 Wochen nach Gebäudefertigstellung (ohne lose Möblierung).

Anmeldung GroßtransporteDatum offenMindestens 7 Tage vorher in der Baubesprechung der Vorwoche anzumelden.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis (Angebotssumme). Im Formblatt KEV 110.1 (B) A ist 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt, 'Mehrere Zuschlagskriterien' ist nicht angekreuzt.

KI-Hinweis: Im Angebotsschreiben KEV 110.1 (B) A, Abschnitt 5.5, ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt; 'Mehrere Zuschlagskriterien' ist nicht angekreuzt. Es liegt somit eine reine Preiswertung vor.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gesamtgegenstand und Standort

Errichtung einer schlüsselfertigen PV-Anlage auf dem südlichen Schrägdach des Neubaus der Grundschule Tairnbach.Standort: Schützenstraße 8, 69242 Mühlhausen-Tairnbach.Zielgröße: ca. 60 kWp mit 100 PV-Modulen.Schnittstelle zum Gewerk Elektro: Abgang im Zählerschrank im Erdgeschoss.Keine Losaufteilung – die Maßnahme wird als ein einziger Auftrag vergeben.

PV-Module und Montagesystem

100 Stück bifaziale Glas-Glas-Module, monokristallin n-Type.Leistung je Modul ≥ 615 Wp, Wirkungsgrad ≥ 22,4 %.Multi-Busbar-Technik, 132 Halbzellen, max. 1500 V DC.Produktgarantie ≥ 10 Jahre, lineare Leistungsgarantie ≥ 30 Jahre.Schrägdach-Montagesystem MultiRail CSM für Wellblechdach (Wellenhöhe 55 mm, Schienenabstand 177 mm), inkl. Cable Manager, ca. 240 lfm Schiene.100 Stück blitzstromtragfähige Verbindungen (Rundleiter Rd8 V4A) inkl. Erdungsklemmen.

Wechselrichter und Energiemanagement

1 Stück Solar-Wechselrichter 60 kW, transformatorlos, dreiphasig, mit 5 MPPT.Wirkungsgrad ≤ 98,3 %, mit Arc-Funktionserkennung (ArcFix) und integriertem NA-Schutz.Schutzart IP65, Kommunikation über WLAN/Ethernet.1 Stück Energiemanager mit integrierter Messeinrichtung zur Eigenverbrauchsoptimierung und Verbrauchsanalyse (bis zu 24 Geräte).

Schutztechnik und Verkabelung

2 Stück Überspannungsschutz DC im PV-Generator-Anschlusskasten (SPD Typ 1/2, IP65).2 Stück Feuerwehrschalter (IP65, 3 Strings, IEC/EN 60947-3) und 1 Stück PV-Ausschalter (IP65, Aufputz, rot).DC-Verkabelung: 380 m Solarkabel 1×6 mm², 100 Stück MC4-Stecker und -Kupplungen.AC- und Datenverkabelung: 120 m N2XH-J 1×6 mm², 100 m N2XH-J 1×16 mm², 60 m N2XH-J 5×25 mm², 48 m Datenkabel Kat.6A.24 m gelochte Kabelrinne auf dem Dach inkl. Ausleger, Stiele und Steigleiter.

Baustelleneinrichtung, Gerüste und Vertikaltransporte

Gerüste, Absturzsicherungen, Hebezeuge (Kran, Schrägaufzug), Baustrom, Bauwasser und Verkehrssicherung.Fassadengerüst und Schrägaufzug werden nicht bauseits gestellt – der Auftragnehmer hat sie eigenverantwortlich vorzuhalten und einzurichten.Vertikaltransporte erfolgen eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer.

Netzanschluss, Inbetriebnahme und Dokumentation

Anmeldung und Fertigmeldung beim Netzbetreiber NetzeBW gemäß VDE-AR-N 4105.Messungen nach VDE 0100-600 / VDE 0126-23 inkl. Isolations- und String-Messungen.Prüfung und Inbetriebnahme des NA-Schutzes sowie des Wechselrichters, Monitoringkontrolle.Einbindung in das Netzsicherheitsmanagement gemäß § 9 EEG; Funkrundsteuerempfänger (FRE) für Erzeugungsanlagen bis 100 kW.2 Warnschilder 'PV' nach VDE-AR E 2100-712.Übersichtsplan und Dachaufsichtsplan im Maßstab 1:50, Revisionspläne als CAD (.dxf, .dwg, .pdf) sowie Farbplot auf CD-ROM in 3-facher Ausfertigung.Garantie-Zertifikate für PV-Module und Wechselrichter.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung und Referenzen

Eigenerklärungen zur Eignung (Formular KEV 179) abgeben.Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit vergleichbaren Bauleistungen angeben.Erklärung, dass in den letzten 3 Kalenderjahren vergleichbare Leistungen (PV-Anlagen) ausgeführt wurden.Erklärung, dass die für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 Kalenderjahren benennen (Baumaßnahme, Ort, Bauherr, Leistung, Ausführungszeit, Auftragswert, eigener Leistungswert, eingesetzte Arbeitskräfte, Rolle).Schriftliche Bestätigungen der damaligen Auftraggeber zu den Referenzen sind erst auf Verlangen nach Einigung in die engere Wahl vorzulegen.

Rechtliche und persönliche Zuverlässigkeit

Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK (bzw. keine Eintragungspflicht).Kein laufendes oder eröffnetes Insolvenzverfahren, kein Antrag mangels Masse, keine Liquidation (oder rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan).Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A, keine Verurteilungen zu Freiheitsstrafen > 3 Monaten oder Geldbußen > 90 Tagessätzen / > 2.500 € in den letzten 2 Jahren.Ordnungsgemäße Erfüllung der Steuer-, Abgaben- und Sozialversicherungspflichten.Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft.Ab Auftragssumme ≥ 30.000 €: Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gemäß § 6 WRegG.

Nachweise auf Verlangen der Vergabestelle

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung Handwerksrolle/IHK.Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse.Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts (Bescheinigung in Steuersachen).Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Lohnsummenangabe.Ggf. Insolvenzplan, falls einschlägig.

Personelle und organisatorische Anforderungen

Namentliche Benennung eines qualifizierten Bauleiters mit Qualifikationsnachweis.Bauleiter und Vorarbeiter müssen deutsche Sprachkenntnisse nachweisen.Erfüllung der SiGeKo-Pflichten: Ersteinweisung, Gefährdungsbeurteilung, Gefahrstoffverzeichnis, Unterweisungsnachweise, Benennung von Sicherheitsfachkraft, Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfern.Nachunternehmer sind mindestens 4 Wochen vor Beauftragung namentlich zu benennen; Freigabe durch den Auftraggeber erforderlich.

Tariftreue und Mindestlohn

Verpflichtungserklärung Mindestlohn / Tariftreue gemäß AEntG, MiLoG und LTMG-BW (Formular KEV 179.3) abgeben.Vor Baubeginn: namentliche Liste der eingesetzten Arbeitskräfte.Auf Verlangen: Nachweis des Stammpersonals (Namen, Vornamen, Geburtsdaten).

Referenzprojekte

Mindestens 3 Referenzen ReferenzenZeitraum: In den letzten 3 abgeschlossenen KalenderjahrenVolumen: Nicht spezifiziert

Mit der zu vergebenden Leistung vergleichbare Bauleistungen (PV-Anlagen)

Schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers erst auf Verlangen nach Einigung in die engere Wahl; Angabe von Baumaßnahme, Ort, Bauherr, Leistung, Ausführungszeit, Auftragswert, eigenem Leistungswert, eingesetzten Arbeitskräften/Leitungspersonal, Rolle (Hauptauftragnehmer / ARGE-Partner / NU).

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben

4–10Angebote erwartet

Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote

Mittlere Konkurrenz

Wahrscheinliche Bieterzahl

1–3 · 23%4–10 · 59%11+ · 18%

Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 19 erledigt

Angebotsunterlagen – Pflicht (Rubrik C, 2-fach)

Unterlagen auf Verlangen der Vergabestelle (Rubrik D)

Formales / Angebotsumschlag

Nach Zuschlag / vor Ausführung zu erbringen

Mit TendiGo

Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Diese Ausschreibung mit KI prüfen

Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber

Gemeinde Mühlhausen

Ort

Schützenstraße 8, 69242 Mühlhausen-Tairnbach, Baden-Württemberg

Kategorie

Baden-Wuerttemberg

Veröffentlicht

08. Oktober 2026

Angebotsfrist

26. Oktober 2026

Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung

Schützenstraße 8, 69242 Mühlhausen-Tairnbach

Baden-Württemberg

Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg

Alle anzeigen →