Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Gemeinde Kronau für die umfassende Sanierung des Abwasserhebewerks 5.
Die Leistung ist in vier Lose aufgeteilt:
Los 1: Rückbau, Roh- und ErdarbeitenLos 2: Erneuerung der Hebeschnecken (2 Trockenwetter- und Regenwetterschnecken)Los 3: Betonsanierung des PumpensumpfesLos 4: Abluftbehandlung (Photoionisationsanlage)
Das Hebewerk bleibt während der Bauarbeiten in Betrieb. Angebote müssen bis zum 07.09.2026, 10:00 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht werden.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 22 Tage bis zur Angebotsfrist — 07. September 2026
HEUTE
Termin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN AUG OKT
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Aufmaß Bestandsgebäude
Ausführungsbeginn
Vertragslaufzeit
Ankündigungsfrist Bodenabfuhr
Baufertigstellung
Gewährleistung Bauwerkebis 2031
Gewährleistung technische Anlagenbis 2029
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis – das wirtschaftlichste Angebot wird allein über den Preis ermittelt.
KI-Hinweis: In Nr. 5.5 der Aufforderung zur Angebotsabgabe (KEV 110.1) ist ausschließlich das Zuschlagskriterium 'Preis' angekreuzt; weitere Wertungskriterien sind nicht angegeben.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGemeinsame Rahmenbedingungen für alle Lose
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs der Mischwasserkanalisation während der gesamten Bauzeit ist zwingend; Schneckenzuflüsse daher zeitversetzt einbauen bzw. in Betrieb nehmen, temporäre Absperrung der Schneckenzuflüsse vorsehen.Schnittstellen und zeitliche Abläufe frühzeitig mit allen Beteiligten abstimmen; mit parallel laufenden Arbeiten Dritter (u. a. Netze-BW) ist zu rechnen.Sicherheitsanforderungen: mindestens 2 Arbeitskräfte mit Deutschkenntnissen, Explosionsschutz (Gaswarngeräte, Ex-Zonen), UVV, persönliche Schutzausrüstung, Verkehrssicherungspflichten.Baustelleneinrichtung als Festpreis; bei Vermehrung/Minderung der Massen oder Bauzeitverlängerung kein Anspruch auf zusätzliche Vergütung der Baustelleneinrichtung.Eingeschränkte Lager- und Arbeitsflächen auf dem Baufeld; weitergehende Lager-/Arbeitsplätze hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu beschaffen.Verwendung biologisch schnell abbaubarer Schmierstoffe und Hydrauliköle.Entsorgungsnachweise (Wiegescheine, Lieferscheine) für alle anfallenden Abfälle; Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) erstellen.Ausführungsbeginn: 19.10.2026; Baufertigstellung: 26.11.2027 (BVB) bzw. 30.11.2027 abnahmereif.Längenänderungen der Schneckenpumpe ≤ ±20 cm sind preisneutral.Aufmaß der vorhandenen Bausubstanz innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung.Materialnormen u. a.: DIN EN ISO 12944, DIN EN 1504, DIN V 18026, DIN 4030, DAfStb-Richtlinien.Gewährleistung: Bauwerke 4 Jahre, technische Anlagen 2 Jahre (4 Jahre bei Wartungsvertrag).
Übergeordnete Rückbau- und Vorbereitungsarbeiten (für alle Lose relevant)
Rückbau bestehender technischer Einbauten: 2 Trockenwetter-Drehkolbenpumpen, 2 Regenwetter-Schneckenpumpen (je ca. 9 m Länge, DN 1600), Netzersatzanlage (120 kVA, 2×2.000 l Tanks), Pumpensumpfabdeckung (ca. 63 m²), sonstige Installationen (Kabel, Wasserleitung, Leitern u. a.).Demontage erst nach abgeschlossener Fertigung der neuen Hebeschnecken.Reinigung Pumpensumpf (ca. 60 m²), Armaturenreinigung, Aufmaß des Bestandsgebäudes.Allgemeine Abbrucharbeiten (Stemm- und Schneidarbeiten, Gerinneprofilierung, Lagersockel, Antriebsbock), Entrosten/Korrosionsschutz freigelegter Bewehrung, Abbruch von Glasbausteinen, Fliesen und Lärmschutzverkleidung (je ca. 90 m²), Entsorgung Abbruchmaterial.
Übergeordnete Ausstattungs- und Infrastrukturmaßnahmen
Erneuerung der Pumpensumpfabdeckung: gasdichte Edelstahl-Abdeckung, 63 m², 26 Einzelsegmente, 2 Einstiegsöffnungen DN 800.Ersatz der Glasbausteine durch 3 Fenster (1.600 × 1.400 mm, 3-fach Verglasung, Uw = 0,89).Erneuerung der Belüftungsleitungen (2 × DN 150).Kleinere Leitungsverlegungen im Außenbereich: Leerrohre DN 110 (ca. 40 m), Vollwand-PP-Rohre DN 150 (ca. 34 m) inkl. Bögen, Be- und Entlüftungsleitungen, vertikale/horizontale Befestigung.Blitzschutz und Erdung: Ringerder V4A (ca. 16 m), Anschlussfahnen, Abnahme durch Sachverständigen.Erdarbeiten: Oberboden abtragen/andecken, Pflaster aufnehmen/verlegen, Leitungs- und Fundamentgruben, Geotextil, Sand-/Schottereinbau, Verdichtungsprüfung, Einsaat (gebietsheimischer Landschaftsrasen), Entsorgung Aushub.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angabe des Umsatzes der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Bauleistungen (inkl. Anteil bei Gemeinschaftsleistungen).
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Nachweis der Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte.Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (gemäß Referenzformular KEV 179, Seiten 3–4).Pflichtangaben je Referenz: Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber, Leistungsbeschreibung, Ausführungszeit, Auftragswert gesamt und eigener Anteil, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/NU), durchschnittlich eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen.
Registrierung und Zuverlässigkeit
Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle (Handwerkskarte), bei der IHK oder Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht.Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A (kein Insolvenzverfahren, keine Abweisung mangels Masse, keine Liquidation, keine schweren Verfehlungen, keine einschlägige Verurteilung in den letzten zwei Jahren).Ordnungsgemäße Erfüllung der Steuer- und Sozialversicherungspflichten.Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.Ab Auftragssumme ≥ 30.000 € erfolgt eine Wettbewerbsregister-Abfrage gemäß § 6 WRegG.
Tariftreue und Mindestlohn (LTMG-BW / AEntG / MiLoG)
Verpflichtungserklärung Mindestlohn (KEV 179.3) ist mit dem Angebot abzugeben; Bieter und alle Nachunternehmen müssen die jeweils geltenden Mindestlohn- und Tarifanforderungen einhalten.Prüffähige Unterlagen über eingesetzte Beschäftigte sind bereitzuhalten.Bei Verstößen drohen Vertragsstrafe, Angebotsausschluss und bis zu 3-jähriger Vergabeausschluss sowie fristlose Kündigung.
Nachunternehmer und Bietergemeinschaften
Bei Einsatz von Nachunternehmen: Art und Umfang der Teilleistungen angeben (KEV 176.1 / 176.2); Eignungserklärung auch für NU.Stammpersonalklausel: mindestens 70 % der Leistung mit Stammarbeitskräften des eigenen Betriebs; NU nur, wenn diese ebenfalls mindestens 70 % mit Stammarbeitskräften erbringen.Bei Bietergemeinschaft: Gemeinschaftserklärung KEV 175 mit Unterschriften aller Mitglieder.
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen über Bauleistungen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren
Vergleichbar mit der ausgeschriebenen Leistung (Rohbau/Schnecken/Hebewerk). Pflichtangaben je Referenz: Baumaßnahme, Ort, Bauherr/Auftraggeber, Leistungsbeschreibung, Ausführungszeit, Auftragswert (gesamt und eigener Anteil), Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/NU), eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen. Auf Verlangen: schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers inkl. Ansprechpartner.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 30 erledigt
Zwingend einzureichende Angebotsunterlagen
Bei Bietergemeinschaft / Nebenangeboten / Bauabfall
Auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
Angebotsgestaltung – formale Anforderungen
Projektbezogene Pflichten für Bieter
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Willaredt PartG mbB
Ort
76709 Kronau, Baden-Württemberg
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg