Ausschreibungen Sachsen
JHN - FL 11 - Elektroarbeiten
STESAD GmbH01159 Dresden, SachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der STESAD GmbH für Elektroarbeiten (Los 11) beim Umbau des Gebäudes JHN I in Dresden.
Worum es geht: Auf dem begrünten Flachdach wird die alte Blitzschutzanlage demontiert und eine neue errichtet. Im Gebäude wird die komplette Elektrik (Stark- und Schwachstrom), eine Brandmeldeanlage, Daten- und Telekommunikationsnetze, eine Video-Gegensprechanlage, ein Perimeterschutz sowie eine Photovoltaikanlage geliefert, montiert und in Betrieb genommen. Außerdem ist die Wartung/Inspektion/Instandsetzung für bis zu 4 Jahre anzubieten.
Was zu tun ist: Ausfüllen der vorgegebenen VHB-Formulare, Eigenerklärungen, Referenzen, Preis-Leistungsverzeichnis abgeben und eine Reihe von Dokumentationspflichten erfüllen (z. B. Errichterzulassung für die Brandmeldeanlage, Nachweise nach VDE/DIN).
Frist: Angebote müssen bis spätestens 14.09.2026, 10:00 Uhr elektronisch eingereicht werden.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN AUG OKT
Versand der Aufforderung12. Aug. 2026
Veröffentlichung13. Aug. 2026
Angebotsfrist14. Sep. 2026
Bindefrist14. Sep. – 30. Okt. 2026
Bauanlaufberatung / Bauvorbereitung12. Jan. 2027
Ausführungsbeginn12. Jan. 2027
Hauptphase WMP/PV/Stark- und Schwachstrom/Perimeterschutz12. Jan. – 28. Feb. 2027
Rückbau Bestandsanlage Stark- und Schwachstrom1. Feb. – 10. Feb. 2027
Herstellung Trassen im Gebäude10. März – 8. Apr. 2027
Rückbau Blitzschutz auf Dach17. März – 18. März 2027
Errichtung PV-Anlage auf Dach6. Apr. – 19. Apr. 2027
Fertigstellung Steigleitung PV-Anlage und Kernbohrung Dach8. Apr. 2027
Fertigstellung Blitzschutz Dach25. Mai – 31. Mai 2027
Trassen / Rohmontage Außenbereich1. Sep. – 28. Sep. 2027
Montage Schließbleche Transponder Türen29. Sep. – 5. Okt. 2027
Feininstallation Stark- und Schwachstrom inkl. Inbetriebnahme4. Okt. – 22. Okt. 2027
Fertigstellung Perimeterschutz Außenanlage14. Okt. – 27. Okt. 2027
Vertragsende / Komplettfertigstellung29. Okt. 2027
Wartungslaufzeitca. 29. Okt. 2027 – 29. Okt. 2031bis 2031
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Es ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis (100%) angegeben; weitere Zuschlagskriterien werden nicht angewendet, daher ist die Information vollständig.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine Ausführungsanforderungen
Auflastgehaltene Befestigungssysteme (Windlastzone 2)Erschütterungs- und lärmarme Ausführung, max. 80 dB(A), ohne Funkenfreisetzung, nach DIN 4150Umweltgerechte Entsorgung nicht verwertbarer Bauteile nach AVV-AbfallschlüsselnArbeitshöhen bis 3,5 m, ggf. Gerüst erforderlichEinheitliches Fabrikat für Installationsgeräte (z. B. Busch-Jäger/Busch-balance SI)Bemusterung sichtbarer Bauteile vor Montage mittels AbbildungDauerhafte, maschinelle Beschriftung aller EndgeräteAusschließlich halogenfreie Leitungen mit verbessertem BrandverhaltenBedarfsposition Baustelleneinrichtung (Baustrom, -beleuchtung, CEE-Stecker/Kupplungen, Hubarbeitsbühne, Erdung Staberder) – Annahme 12 Monate BauzeitInbetriebnahme, Einregulierung und vollständige Dokumentation der gesamten Elektro- und SicherheitsanlageDer Wartungsteil umfasst Inspektion, Wartung und Instandsetzung der errichteten Anlagen (für bis zu 4 Jahre)
Starkstromanlage (Niederspannung) – Demontage, Trassen, Verteilung
Demontage zentrales Sicherheitsstromversorgungssystem, E30-Schrank, BestandsverteilungenNeue Feldverteiler AP/UP, Installationskleinverteiler, Sicherungslasttrennschalter, Überspannungsschutz Typ 1+2 und Typ 2, RCCB/RCBO, Installationsschütz, HauptleitungsabzweigklemmenVerlegesysteme: Kabelrinne E30, Stiel/Ausleger, C-Profilschiene, Steigleiter, Elektroinstallationsrohr (Kunststoff/stahlverz.), InstallationskanalKabel/Leitungen halogenfrei: NHXMH-J, N2XH-J, NYY-J, NHXH-JFE180 E30Anschlussarbeiten aller Leitungen/Kabel, Verbindungs- und AbzweigmuffenPotentialausgleichsschiene, Banderdungsschellen, ErdungsanschlüsseDurchbrüche in Stahlbeton/Kalksandstein und Öffnungen in Trockenbauwänden, Brandschutzabschottungen Mörtel-/Modulschott EI90
Beleuchtung, Fluchttüren und Sicherheitstechnik
Allgemeinbeleuchtung: LED-Anbauleuchten (rund/rechteckig), Pollerleuchten, Aufsatzleuchte Mast, Lichtbandleuchten, Demontage und Wiedermontage von Bestandsleuchten T5Sicherheitsbeleuchtung: Rettungszeichenleuchten, Sicherheitsleuchten in BereitschaftsschaltungFluchttüranlage: Verriegelungssystem, Netzteil, Installationskabel J-H(St)H, Inbetriebnahme anlagefremder GewerkeNotbeleuchtung: DPÜ 3-Phasenüberwachung, Meldetableau, Prüfbuch
Telekommunikation, Datenübertragung, Notruf barrierefreies WC
Datenkabel Kat.7A geschirmt, Datenanschlussdosen Kat.6A, Kupfermessungen19"-Standschrank 42HE inkl. Schrankbelüftung/-beleuchtung, LWL-Spleißeinschub, Verteilerfelder, Patchkabel Kat.7WLAN-Access-Point-Halterung, TemperaturüberwachungsgerätNotfalltelefon, DECT-Router-HalterungNotruf-Kompakt-Set für barrierefreies WC, GSM/PSTN-WählgerätDemontage Bestandsdatenverteiler inkl. Entsorgung
Brandmeldeanlage (BMZ) und Störmeldesystem
Neue BMZ MEP/BC600 mit 4 Ringleitungen und 14 MeldergruppenFeuerwehr-Bedienfeld, Feuerwehr-Anzeigetableau, Erstinformationsstelle, Feuerwehr-Laufkarten (14 St.)Feuerwehr-Schlüsseldepot, Freischaltelement, MontagesäuleRauchmelder (neu/Bestand), Mehrfachsensormelder, Handfeuermelder (neu/Bestand), Signalgeber, BuskopplerBMK-Kabel (rot) inkl. E30 FunktionserhaltDemontage Bestands-BMZ ABB/BZK20Störungsmelde- und Störungsmeldeweiterleitungsschema
Photovoltaikanlage (PV-Aufdachanlage)
Solaraufständerung auflastgehalten, 15° Neigung (System z. B. Optigrün Solar FKT), statischer Nachweis nach DIN EN 1999-1-1 und DIN EN 1991-1-430 Module, bifazial, je 440 Wp, mono-kristallin, ca. 1760×1130×30 mm1 Wechselrichter 3-phasig, 12 kW, 3 MPP-Tracker, IP33, Wirkungsgrad ≥ 95 %DC-Notausschalter (1000 V, 2-polig, fernauslösbar)Generatoranschlusskasten mit T1/T2-ÜberspannungsschutzNiederspannungsverteiler mit Hauptschalter 63 A, LS 32 A, FI Typ B 300 mA, Energy MeterKabel: Solarkabel H1Z2Z2-K (170 m), NHXMH-J, NYY-JDatenkabel Kat.7A geschirmt (Link-Klasse F) für AnlagenmonitoringPlatzvorhaltung 1×1 m (Raum R-104) für späteren BatteriespeicherEinspeisung in NSHV2 inkl. Energy Meter
Zutrittskontrolle, Schließanlage, Video-Gegensprechanlage
2 Außenstationen der Video-Gegensprechanlage (Haupttor in Kommunikations-Stele und Hauseingang in BMA-Montagesäule) mit IP-Kamera, Sprech-/Hör-Modul, Klingeltaster, RFID-LeserInnenstation IP-Sprechstelle (Tischausführung, Raum R-011), Nebensignalgerät Wandmontage50 RFID-Transponder (Schlüsselanhänger, Ausweisnummer graviert)UHF-Weitbereichsleser (868 MHz, Reichweite > 150 m) für 3 Fahrzeugtransponder (aktiv)29 elektronische Beschläge P50 (Online), davon 27 eckig, 2 rund; 4 Gateways; 1 mobiles Handheld; Lizenz Online-Schließsystem ServerPanikschlösser an Fluchttüren A-02, A-03, A-05 mit Transponderleser und elektrischem TüröffnerGemeinsame Software mit Perimeterschutz, ÜMA, Zutritt und Schließsystem
Perimeterschutz und Überfallmeldung
4 Stück 3D-Laserscanner (16 Kanäle, 360° horizontal, ±15° vertikal, 50 m Reichweite) zur Zaunüberwachung mit virtuellen Alarmzonen19"-Server-Rack-PC, Windows 11 Pro, 16 GB RAM, 500 GB SSD, SIM-SlotSoftware-Lizenz Zutritts-/Alarmmanagement (MS SQL-kompatibel, Schnittstellen zu Video, GLT, RFID etc.)24-Port Gigabit Switch PoE+ (190 W)Netzteil 2HE 24 V DC/4 A mit Akkupufferung (2–4 h netzredundant, Schließsystem)IO-Modul: 8 Relais out, 8 Digital in, 8 Analog in4 Innensirenen (102 dB) mit Blitzleuchte, 1 Mehrtonsirene innen, LED-Signalleuchten1 Schlüsseltaster (1 Stunde Deaktivierung) und Monitor 24" Full HD am Bedienarbeitsplatz R-011Schnittstelle Honeywell/Winmag zur Alarmweiterleitung an die zentrale Erfassungsstelle Dresden
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung (Fachkunde)
3 Referenzen über vergleichbare Bauleistungen (Elektroinstallation/Bauleistungen vergleichbarer Art)Referenzen nicht älter als 5 KalenderjahreNur abgeschlossene BauvorhabenPro Referenz u. a.: Bauvorhaben, Bauherr/Auftraggeber, Ausführungsort, Ausführungszeitraum, Auftragswert, Art und Umfang der Leistung, eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße AusführungIm LV explizit gefordert: Errichterzulassung für die Brandmelderzentrale MEP/BC600Kompatibilitätsnachweis neue BMZ MEP/BC600 zum Bestandssystem ABB/BZK20Einheitliches Fabrikat für InstallationsgeräteQualifikation als Inbetriebnehmer für die definierten AnlagenFachkraftnachweis über die Errichterqualifikation
Leistungsfähigkeit (Umsatz, Personal, Kapazität)
Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit vergleichbaren Bauleistungen (€)Erklärung, dass die für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehenAuf Verlangen: jahresdurchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitskräfte (gegliedert nach Lohngruppen, Leitungspersonal extra ausgewiesen)Präqualifikation (Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis) erleichtert den Nachweis
Zuverlässigkeit / Ausschlussgründe
Kein Insolvenzverfahren beantragt/eröffnet/abgelehnt (ggf. Insolvenzplan rechtskräftig)Unternehmen befindet sich nicht in LiquidationKeine schwere Verfehlung im Sinne § 81 GWBKeine Verurteilung wegen relevanter Verstöße in den letzten zwei Jahren (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze, Geldbuße > 2.500 €)Eigenerklärung zu Russland-Sanktionen (Verordnung EU 2022/576)Unterauftragnehmer, Lieferanten und Eignungsverleiher dürfen nicht sanktioniert sein bzw. deren Anteil < 10 % des Auftragswertes
Gewerberechtliche und steuerliche Eignung
Eintragungsnachweis im Handelsregister (oder Erklärung über Nicht-Eintragungspflicht) mit Amtsgericht und NummerEintragung in der Handwerksrolle (bzw. Handwerkskarte) oder IHKGewerbean-/-ummeldung mit Angabe der TätigkeitMitgliedschaftsbestätigung der BerufsgenossenschaftOrdnungsgemäße Erfüllung der Steuer-, Abgaben- und SozialversicherungspflichtenFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStG (auf Verlangen)Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkasse/Finanzamt/Berufsgenossenschaft (auf Verlangen)Ab Auftragswert ≥ 30.000 €: Auszug aus dem Gewerbezentralregister (GewO § 150a) wird vom Auftraggeber angefordert
Formale Anforderungen an das Angebot
Angebot in deutscher Sprache, Eintragungen dokumentenechtPreisangaben in Euro, max. 3 Nachkommastellen, ohne UmsatzsteuerNur unbedingte Nachlässe als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme werden gewertetMischkalkulationen sind verboten (Ausschluss)Nebenangebote zulässig, sofern Mindestanforderungen erfüllt und Leistungen eindeutig beschriebenVerwendung der vorgegebenen VHB-FormulareElektronische Einreichung über die Vergabeplattform (Textform, mit fortgeschrittener oder qualifizierter elektronischer Signatur)Bei Bietergemeinschaften: Erklärung aller Mitglieder (Vertretung, Gesamtschuldnerschaft)Wartungspreis über 4 Jahre ist Pflichtangabe (sonst Ausschluss)
Referenzprojekte
3 Referenzen ReferenzenZeitraum: nicht älter als 5 Kalenderjahre, nur abgeschlossene BauvorhabenVolumen: nicht spezifiziert
Vergleichbare Bauleistungen im Elektrobereich (Stark-/Schwachstrom, Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Datennetze)
Pro Referenz: Bauvorhaben, Bauherr/Auftraggeber, Ort, Ausführungszeitraum, Auftragswert, Art und Umfang der Leistung, Anzahl eingesetzter Arbeitnehmer, besondere technische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 43 erledigt
Angebotsformulare (VHB) – Pflicht mit dem Angebot
Eigenerklärungen & Ausschlusstatbestände
Technische Nachweise & Eignung Brandmeldeanlage
Dokumentations- und Messprotokolle (während und nach Ausführung)
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
STESAD GmbH
Ort
01159 Dresden, Sachsen
Kategorie
Sachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
01159 Dresden
Sachsen
Weitere Ausschreibungen Sachsen
Alle anzeigen →Sachsen
Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur
Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte | Landgericht Dresden · DresdenFrist: SachsenTragwerksplanung LP 1-6
Landratsamt Landkreis Leipzig | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · Borna KesselshainFrist: SachsenErrichtung einer intelligenten Energie- und Ladeinfrastruktur für den Busbetrieb Geißler Reisen eGbR
Busbetrieb Geißler Reisen eGbR | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · EilenburgFrist: SachsenDreifachsporthalle Pestalozzistr. 74, Los 3.017 Prallwand
Stadt Leipzig | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · LeipzigFrist: SachsenGesamtsanierung und Erweiterung Zentrum für Bildung, Kultur und Soziales Pirna-Sonnenstein; Los 317: Fliesen- und Plattenbeläge
Stadtverwaltung Pirna | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · PirnaFrist: SachsenGestaltungsleistungen für eine neue Dauerausstellung und öffentlich nutzbare Funktionsräume in den KUNSTSAMMLUNGEN ZWICKAU Max-Pechstein-Museum
Stadtverwaltung Zwickau, Kulturamt | 1.Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · ZwickauFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit