Martinskirche Apolda Umbau zum Soziokulturzentrum : Los 43 - Lüftungsinstallation

Landratsamt Weimarer Land, Bauamt - Vergabestelle (im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Apolda)Saaleplatte, ThüringenVeröffentlicht: 15. September 2026

Angebotsfrist: 14. Oktober 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung des Landratsamts Weimarer Land im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Apolda für Los 43 – Lüftungsinstallation im Rahmen des Umbaus der denkmalgeschützten Martinskirche in Apolda zu einem Soziokulturellen Zentrum.

Was ist gefordert?

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer raumlufttechnischen Anlage (RLT) für ein zweigeschossiges „Implantat" im Kirchenschiff inklusive WC-Einzelentlüftung, Brandschutzkomponenten, Regelungstechnik, Hygiene- und Funktionsprüfungen sowie Dokumentation und Wartung über 4 Jahre.

Wichtigste Eckdaten:

Angebotsfrist: **14.10.2026

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 14. Oktober 2026

Termin / FristSEP2026 DEZ MÄR JUN SEP DEZ MÄR JUN

Veröffentlichung15. Sep. 2026

Angebotsfrist14. Okt. 2026

Angebotsöffnung14. Okt. 2026

Bindefristca. 14. Nov. 2026

Aufforderung zur Ausführungca. 13. Sep. 2027

Ausführungsbeginnca. 22. Sep. 2027

Rohbaubeginnca. 1. Dez. 2027

Abschluss Feininstallationca. 1. Aug. 2028

Vollendung (Fertigstellung)Datum offen200 Werktage nach Ausführungsbeginn – abnahmereife Fertigstellung.

Montagepläne vorlegenDatum offen2 Wochen nach Auftragserteilung – 2-fach beim Fachingenieur einzureichen.

Netzplanunterlagen prüfenDatum offen14 Tage nach Aufforderung – Netzplan für eigenen Arbeitsbereich detailliert aufstellen.

Bemusterungsunterlagen vorlegenDatum offenMindestens 3 Wochen vor dem jeweiligen Entscheidungstermin.

Anlagendokumentation einreichenDatum offen14 Tage vor Abnahme – 3-fach in DIN A4 plus CD-ROM.

Wartung/Inspektion VerjährungsfristDatum offen4 Jahre ab Abnahme – Verjährungsfrist für Mängelansprüche nach VOB/B § 13.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Alle Zuschlagskriterien sind vollständig angegeben: Es handelt sich um eine reine Preiswertung mit 100% Preis.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Allgemeine Hinweise zum Los

Nur ein Los (Los 43 – Lüftungsinstallation) ist ausgeschrieben; keine weitere Losaufteilung.Gegenstand ist die raumlufttechnische Ausstattung des Umbaus der Martinskirche Apolda zum Soziokulturellen Zentrum.Auftraggeber: Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Apolda; Vergabestelle: Landratsamt Weimarer Land, Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda.Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A.Nebenangebote sind zugelassen, aber nur in Verbindung mit einem Hauptangebot; reine Preisnachlässe mit Bedingungen sind ausgeschlossen.Vertragsgrundlage: VOB/B Ausgabe 2016.

Ausführungsfristen und Termine

Voraussichtlicher Ausführungsbeginn: 22.09.2027 (innerhalb 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung zur Ausführung).Abnahmereife Fertigstellung: 200 Werktage nach Ausführungsbeginn.Rohbaubeginn (übergeordnet): Dezember 2027.Abschluss Feininstallation (übergeordnet): August 2028.Bindefrist des Angebots: bis 14.11.2026.Eröffnungstermin: 14.10.2026

Gebäude und Anlagenkonzept

Zweigeschossiges „Implantat" im Hauptschiff (KG 431 Lüftungsanlagen – Implantat/Plaza) mit einem Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, Luftvolumenstrom 3.100 m³/h, Zuluft-/Abluftventilatoren mit EC-Antrieb, Plattentauscher-Gegenstromwärmeübertrager, Elektro-Lufterhitzer (13,39 kW) und Taschenfilter F7.Lüftungskanäle und Formstücke in Nennweiten DN 100–450, 40 mm Mineralwolldämmung, Kulissen- und Rohrschalldämpfer.Volumenstromregler (VAV) mit Dämmschalen.Brandschutzklappen F90 in DN 125–450 mit elektrischer Auslösung (ELS).Luftauslässe (Nachströmelemente, Düsenluftauslässe), Wetterschutzgitter, Schwingungsdämpfer.Regelung mit BACnet/MODbus-Anbindung und Bedieneinheit.Segmentweise Einbringung und Montage des Lüftungsgeräts inkl. Richtmeister.

WC-Abluft nach DIN 18017-3

Einzelentlüftungsgeräte 60 m³/h mit Präsenzmelder und Nachlaufrelais (Aufputz/Unterputz).Spiralfalzrohre, Rohrbögen, Reduzierungen, Revisionsdeckel, vollflexible Rohre.Schwitzwasserdämmung der Abluftleitungen im Dachraum.Wartungsfreie Deckenschotts DN 100.Wetterschutzgitter und Steildachhauben DN 100.

Prüfungen, Dokumentation und Wartung

Funktionsmessung gemäß VDI 2079 und DIN EN 12599 für alle Anlagen.Hygiene-Erstinspektion nach VDI 6022 durch ein zertifiziertes Institut.Sachverständigenprüfung Brandschutz (ThürTechPrüfVO).Anlagendokumentation 3-fach in DIN A4 plus CD-ROM (dwg/dxf/pdf) – Inhalte: Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Anlagenbeschreibung, Protokolle/Bescheinigungen, Produktnachweise, Lieferantennachweis, Wartungsanweisungen, Zeichnungen.Brandschutzdokumentation (Papier + CD), Fotodokumentation der Brandschutzdurchführungen.Einweisung des Betreiberpersonals mindestens 2-mal (vor Nutzungsbeginn), ggf. erneute Einweisung.Probebetrieb mindestens 10 Werktage vor Nutzereinweisung.Kanalrauchmelder, elektrische interne Verkabelung, Bezeichnungsschilder, Profilstahl als Befestigungskonstruktion.Wartung/Inspektion für 4 Jahre ab Abnahme gemäß AMEV, VDMA, DIN, DIN VDE (Verjährungsfrist Mängelansprüche nach VOB/B § 13).

Pflichten des Bieters / Anlagen zur Angebotsabgabe

Vollständig ausgefüllte Fabrikatsliste.Detaillierter Terminplan (Roh-/Fertigmontage, Materialanlieferung, Montageunterlagen) bereits bei Angebotsabgabe.Aufmaßblätter positionsbezogen mit Plänen.Nachtragskalkulation auf Basis der Urkalkulation (Zeitansatz, Lohn, Material, Geräte, Nachunternehmer, EKT-Zuschläge).Tägliches Bautagebuch bei Baustellenpräsenz.Schriftliche Anzeige von Widersprüchlichkeiten in den Vergabeunterlagen vor Angebotsabgabe.Bestätigung der Sicherheits-/Gesundheitsschutzkoordinator-Qualifikation und der Produktgleichwertigkeit.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Allgemeine Hinweise zu Eignungsnachweisen

Die Eignung wird über das Formblatt 124 (Eigenerklärung zur Eignung) nachgewiesen; die Vergabestelle kann bei engerer Wahl die zugehörigen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nachfordern.Präqualifizierte Unternehmen können alternativ die Eintragung im Präqualifikationsverzeichnis angeben (PQ-Nummer).Bei Bietergemeinschaften: Erklärung aller Mitglieder in Textform (Bevollmächtigter, Gesamtschuldner-Haftung).Bei Nachunternehmern: Art und Umfang im Angebot angeben; auf Verlangen benennen; Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Zwingende Eignungsanforderungen

Verfügbare Arbeitskräfte zur Auftragsdurchführung.Registereintragung: Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK-Eintragung (bzw. keine Eintragungspflicht).Kein Insolvenzverfahren beantragt/eröffnet, kein Antrag mangels Masse abgelehnt, nicht in Liquidation – oder bestätigter Insolvenzplan.Zuverlässigkeit: keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A; in den letzten 2 Jahren keine Verurteilung zu Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € wegen entsprechender Verstöße.Steuern/Abgaben/Sozialversicherung: ordnungsgemäße Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen.Berufsgenossenschaft: Mitgliedschaft nachweisen.

Referenzen (Mindestanforderung)

Drei Referenznachweise aus den letzten 5 Kalenderjahren über vergleichbare Lüftungs-/RLT-Installationen.Jede Referenz mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit Mengen, eingesetzten Arbeitnehmern, besonderen technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierten Gewerken.Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung.

Thüringer Vergabegesetz – Pflichten

Mit Angebotsabgabe ist eine Eigenerklärung zum Thüringer Vergabegesetz (§ 8 Abs. 1 S. 1 ThürVgG) abzugeben, mit folgenden Pflichten:

Tariftreue (§ 6 Abs. 1 ThürVgG).Regelungen zum Einsatz von Leiharbeitskräften (§ 6 Abs. 5 ThürVgG).Entgeltgleichheit (§ 6 Abs. 10 ThürVgG).Zustimmung und Weitergabe der Pflichten an Nachunternehmer (§ 7 Abs. 1, 2 und 4 ThürVgG).Kontrolle der Nachunternehmer (§ 7 Abs. 2 und 4 ThürVgG).Vorhaltung von Unterlagen für Kontrollen (§ 12 Abs. 1 und 2 ThürVgG).

Sanktionen bei Verstößen: Vertragsstrafen (§ 13 Abs. 1), fristlose Kündigung (§ 13 Abs. 2), Ausschluss von Vergabeverfahren bis zu 3 Jahren (§ 13 Abs. 3).

Sprache und Form des Angebots

Angebot in deutscher Sprache.Vorgegebene Vordrucke der Vergabestelle verwenden; Eintragungen dokumentenecht.Preise in Euro, max. 3 Nachkommastellen, ohne Umsatzsteuer; USt am Schluss hinzufügen.Preisnachlässe nur als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme ohne Bedingungen.Bei mehreren Hauptangeboten muss jedes für sich allein zuschlagsfähig sein.

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: Letzte 5 Kalenderjahre

Drei Referenznachweise über vergleichbare Lüftungs-/Raumlufttechnik-Installationen

Pflichtangaben je Referenz: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengen, eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.