Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenIm Rahmen des Modellprojekts Smart Cities wird im 8. Obergeschoss des ehemaligen Tanksilos der Bitburger Brauerei (Römermauer 3, 54634 Bitburg) ein Makerspace ausgebaut. Ausgeschrieben ist das Gewerk Glaser – also das Erstellen hochwertiger Ganzglas-Wandsysteme mit Aluminium-Rahmentüren und technischen Schaltermodulen auf rund 225 m² Grundfläche.
Bieter müssen vor Angebotsabgabe zwingend an einer Ortsbesichtigung teilnehmen. Die Angebotsabgabe erfolgt elektronisch über die Plattform Subreport ELVIS bis zum 02.09.2026 um 10:00 Uhr. Zuschlagskriterium ist der niedrigste Preis.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 17 Tage bis zur Angebotsfrist — 02. September 2026
HEUTE
Termin / FristJUL2026AUGSEPOKTNOV
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Ausführungsbeginn
Ausführungsbeginn
Fertigstellung
Fertigstellung
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Zuschlagskriterium ist eindeutig 100% Preis; die Bevorzugungsregelungen (Werkstätten, Ausbildungsbetriebe, Frauenförderung) sind nachgelagerte Gleichbehandlungsregeln bei preisgleichen Angeboten und keine eigenständigen gewichteten Zuschlagskriterien.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen
Projekt: Modellprojekt Smart Cities – Innenraumgestaltung des Makerspace BitburgLos: LV 03A Glaser Makerspace (einziges Los)Vergabenummer: 26-15A-VOB-02Standort: 8. Obergeschoss des ehemaligen Tanksilos der Bitburger Brauerei, Römermauer 3, 54634 BitburgGrundfläche: ca. 225 m²Auftraggeber: Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Trierer Str. 1, 54634 BitburgBauherr: Bitburger BrauereiFunktionale Zonen: Empfangs- und Aufenthaltsbereich (Meet & Make) inkl. Teeküche/Garderobe; Workshop- und Kollaborationsflächen (Shift Space); Digitale Werkstätten (Prototyping & Fab Lab); Medienproduktion (Studio) – erhöhter Schallschutz R_w = 55 dB; Atelier & Elektronik
Kernleistung – Ganzglas-Wandsysteme
Herstellung hochwertiger Ganzglas-Wandsysteme für hochflexible Raumnutzung bei maximalem Schallschutz:
Ein- und zweischalige, pfostenlose Ganzglas-TrennwändeLichte Raumhöhen bis 3,00 mSchallschutz: VSG-SI mit bewertetem Schalldämmmaß R_w ≥ 41 dB (Standardbereiche)Schallschutz: R_w = 55 dB (Trennwand zum Studio)Farbkonzept Rahmenprofile: RAL 9005 Tiefschwarz (pulverbeschichtet)Integration flächenbündiger Aluminium-Rahmentüren (Höhe 215 cm, Breite 105 cm, Oberlicht 30 cm, mind. R_w = 41 dB)Anschlüsse an Stein/Beton oder Fassade sowie T-Stöße zu anderen Glaswänden
Technische Module und Schnittstellen
Aluminium-Rahmentüren: 4 Stück, oben genannte Maße, mit Schallschutz mind. R_w = 41 dBSchaltermodul: 4 Stück vertikales Aluminium-Profilmodul für bauseitige E-InstallationenDosenbohrungen: 8 Stück (Ø 68 mm für Gerätedosen)Bodenschotts im Systemboden – Schallschutz: 12 lfm, Mineralwolle mind. 80 kg/m³ (zur Vermeidung von Flankenübertragungen)Bodenschotts – Massive Barriere: 3,5 lfm im Studio/Fablab-BereichSchnittstellen zu beachten: Gewerk Trockenbau (GK-Schott, Deckenschotts); bauseitige Elektro-Installationen (Lichtschalter/Steckdosen); Fassadenkonstruktion (Dehnungsfugen, einseitige Befestigung)
Ausführung, Logistik und Baustellenregeln
Bauzeitenplan (Glaswände): Positionen 1–6 (Vorleistungen) müssen vor Positionen 7+8 vollständig hergestellt sein; geplante Ausführung Position 8 'Glaswände' in KW 44–45/2026 (grobe Orientierung, vorbehaltlich Vorleistungen und unverhersehbarer Verzögerungen)Auftragsbeginn: Der Auftraggeber zeigt den Ausführungsbeginn mindestens 12 Kalendertage vorher schriftlich an; Ausführungsbeginn innerhalb 12 Werktagen nach Zugang des AuftragsschreibensFertigstellung Glaswände: innerhalb 2 Wochen nach Ausführungsbeginn Position 8Einzelfristen: gemäß beigefügtem BauzeitenplanVor-Ort-Termin: zwingend vor AngebotsabgabeTransportwege: Aufzugkabine innen ca. 1,00 × 2,10 × 2,20 m; Aufzugstür 0,90 m breit × 2,00 m hoch – maximale Scheibenformate darauf abstimmenZutrittszeiten: Mo–Fr 06:00–19:00 Uhr ohne besondere Abstimmung; außerhalb dieser Zeiten sowie samstags nur nach vorheriger AbstimmungEingänge: Haupteingang 'Tanksilo' Juni–August ausschließlich; Nebeneingang Arkadengang ab AugustStaub-/lärmintensive Arbeiten: Anzeigepflichten, Absaugvorrichtungen, Koordination mit BrandmeldeanlageFunkenflug: grundsätzlich unzulässigWöchentlicher Jour Fixe (Wochentag/Uhrzeit nach Vergabe); zusätzliche Termine bei BedarfBautagebericht mit Fotodokumentation: wöchentlich, Ende der Woche, an AG und PlanungsbüroReaktionszeit des AN auf Anfragen: maximal 1 WerktagWerbung auf der Baustelle: nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eigenerklärung zum Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (2023, 2024, 2025) für vergleichbare BauleistungenKein Insolvenzverfahren, Vergleich oder Massearmut; bei Insolvenzplan: rechtskräftige BestätigungKeine LiquidationOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern und SozialversicherungsbeiträgenAuf Verlangen: Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts, Freistellungsbescheinigung § 48b EStG
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Mindestens 2 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Jahren, vollständig fertiggestellt und funktionsfähig übergeben (Leistungen müssen mit der ausgeschriebenen Glaserarbeit vergleichbar sein)Eigenerklärung zur Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte (durchschnittliche Gesamtbelegschaft und Anzahl im Leistungsbereich)Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK – auf Verlangen Gewerbeanmeldung/Registerauszug vorlegenPräqualifikation (VPQS/PRÄQ/IHK-Register) möglich; bei PQ muss die geforderte Anzahl vergleichbarer Referenzen hinterlegt sein, sonst separate Referenzen einreichenAnmeldung bei der Berufsgenossenschaft
Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe
Keiner der folgenden Ausschlussgründe darf vorliegen:
Schwere Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/A, §§ 123, 124 GWBVerurteilungen gemäß Gewerbezentralregister/Wettbewerbsregister (>90 Tagessätze oder >2.500 €)Verstöße nach § 19 MiLoG, AEntG, § 98c AufenthG, SchwarzArbG, LkSG
Bei Zuschlag: Auskunft aus dem Wettbewerbsregister (ab Auftragssumme 50.000 €)
Rechtliche und tariftreue Anforderungen
LandesTarifTreueGesetz (LTTG) Rheinland-Pfalz: Erklärung zur Tariftreue und Einhaltung Mindestlohn/Mindestentgelt ist mit dem Angebot abzugebenVOB/B 2016 als zusätzliche VertragsbedingungVerbindliche Anerkennung der Langfassung des Leistungsverzeichnisses; Akzeptanz von Änderungen der VergabeunterlagenGgf. Benennung eines SiGe-KoordinatorsVerbindliche Erklärung zur Gleichwertigkeit ggf. vom AG vorgeschlagener Produkte (auch ohne expliziten Zusatz)Mitteilungspflicht: jede Änderung der Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) unverzüglich in TextformSchadensersatzpauschale 15 % der Bruttoabrechnungssumme bei unzulässiger WettbewerbsbeschränkungEigene AGB des Bieters werden ausdrücklich zurückgewiesen – Vergabeunterlagen sind alleinverbindlichKeine wirtschaftlichen/gesellschaftsrechtlichen Verbindungen zu anderen Bietern (Offenlegungspflicht)Ggf. Angabe gewerblicher Schutzrechte (falls bestehend, beantragt oder erwogen)
Besondere Anforderungen an Bietergemeinschaften und Nachunternehmer
Zwingende Voraussetzung: Ortsbesichtigung
Ortsbesichtigung ist Pflicht und muss vor Angebotsabgabe durchgeführt werdenMit Angebotsabgabe bestätigt der Bieter, dass ihm die Ausführungsbedingungen (Zugänglichkeit, Transportwege, Einbringungsmöglichkeiten) bekannt sindBestätigung über durchgeführte Ortsbesichtigung (beigefügter Vordruck) ist mit dem Angebot einzureichenAnsprechpartner für die Ortsbesichtigung: Saskia Bohr (bohr.saskia@bitburg-pruem.de, 06561 15-5161) oder Michael Mai (mai.michael@bitburg-pruem.de, 06561 15-5167)
Referenzprojekte
mindestens 2 ReferenzenZeitraum: innerhalb der letzten 5 Jahre, vollständig fertiggestelltVolumen: nicht spezifiziert
Vergleichbare Glaserarbeiten (Ganzglas-Wandsysteme, Verglasungsarbeiten im Innenausbau)
Auftraggeber und Ansprechpartner; Projektbezeichnung und Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme in Euro netto; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfangs einschließlich Mengenangaben; Zahl der durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; besondere technische/gerätespezifische Anforderungen oder Kurzbeschreibung der Baumaßnahme; Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal)
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 35 erledigt
Angebotskern (Preis & Leistungsverzeichnis)
Eignungsnachweise & Eigenerklärungen
Referenzen
Bietergemeinschaft & Nachunternehmer
Ortsbesichtigung & technische Vorbereitung
E-Vergabe / Plattform-Formalitäten
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
Nach Zuschlag – vor Ausführungsbeginn
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm
Ort
54634 Bitburg, Rheinland-Pfalz
Kategorie
Rheinland-Pfalz
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Rheinland-Pfalz
Alle anzeigen →Rheinland-Pfalz