Neubau Feuerwehrgebäude und öffentl. WC der Gmeinde Cursdorf - Los 08 Fliesenarbeiten

Gemeinde Cursdorf | Thüringer LandesverwaltungsamtCursdorf, ThüringenVeröffentlicht: 14. September 2026

Angebotsfrist: 06. Oktober 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Gemeinde Cursdorf schreibt im Rahmen des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses mit Sozialbereich und eines separaten öffentlichen WC-Gebäudes die Fliesenarbeiten (Los 8) öffentlich aus. Bieter liefern und verlegen Feinsteinzeug-Boden- und Wandfliesen inkl. Untergrundvorbereitung, Abdichtung, Verfugung und Sockelleisten im Sozialtrakt, in der Fahrzeughalle und im öffentlichen WC.

Das Angebot muss bis zum 06.10.2026 um 10:20 Uhr vorliegen. Die Bauausführung ist für Mai bis Juli 2027 vorgesehen.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 06. Oktober 2026

Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄRAPRMAIJUNJUL

Angebotsfrist6. Okt. 2026

Angebotsöffnung6. Okt. 2026

Bindefrist6. Okt. – 5. Nov. 2026

Ausführungsbeginnca. 3. Mai – 7. Mai 2027

Ausführungszeitraum3. Mai – 5. Juli 2027

Fertigstellung/Abnahmereifeca. 5. Juli – 9. Juli 2027

VeröffentlichungDatum offenKein festes Datum in den Unterlagen

AbnahmefristDatum offenFörmliche Abnahme binnen 12 Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer (VOB/B §12).

SchlussrechnungDatum offenVorlage der prüfbaren Schlussrechnung innerhalb von 20 Tagen nach Fertigstellung (VOB/B §14).

GewährleistungDatum offenVerjährungsfrist für Mängelansprüche: 4 Jahre ab Abnahme (VOB/B §13).

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Zuschlagskriterium Preis; die Wertungssumme wird aus den nachgerechneten Angebotssummen ermittelt, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertsumme.

KI-Hinweis: Formblatt 211 enthält angekreuzt 'Zuschlagskriterium Preis'; Formblatt 227 ist nicht beigefügt, daher nur Preis als einziges Zuschlagskriterium.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Geltungsbereich und Baumaßnahme

Los 8 – Fliesenlegerarbeiten für den Neubau eines Feuerwehrhauses und eines öffentlichen WC-Gebäudes am Farrenbergweg 6 in 98744 Cursdorf.

Gebäudeübersicht:

Fahrzeughalle: 2 Garagenplätze für LKW (Grundfläche ca. 176 m², Maße ca. 14,24/12,30/7,32 m)Sozialbereich: eingeschossig (Grundfläche ca. 281 m²) mit Umkleiden, Sanitär, Duschen, Seminarraum, Büro, Teeküche, LagerÖffentliches WC: separates eingeschossiges Gebäude (Grundfläche ca. 42 m²)

Rohbau, Dachstuhl, Türen, Fenster und Tore sind bereits errichtet (2. Etappe).

Allgemeine Leistungen für alle Bereiche

Baustelleneinrichtung: Aufbau, Unterhalt und Abbau in eigener Bauzeit, einschließlich Aufstellung einer WC-Kabine (Baustellentoilette) für alle am Bau beteiligten Firmen mit ca. 8 Wochen Nutzungsdauer; 10 Stunden Stundenlohnarbeiten Facharbeiter für nicht erfasste PositionenUntergrundvorbereitung: Reinigung, Feuchtigkeitsprüfung (CM-Methode), Entfernung von Randstreifen-Überständen, Rissverschluss im Estrich, Feinspachtelung, Tiefengrundierung von Wand und Boden, Rohrverkleidungen mit HartschaumplattenAbdichtung: Wand- und Bodenabdichtung in Feuchträumen (Duschen, WCs) mit mineralischer Dichtungsschlämme (MDS), Beanspruchungsklasse W2-I, inklusive Anschlüssen, Ecken, Dichtmanschetten und DurchdringungenVerlegung: Feinsteinzeug im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit hochelastischem Dünnbettmörtel EN 12004 Klasse C2TEMaterial: Feinsteinzeug, 1. Wahl, in der Masse durchgefärbt, unglasiert, natur matt, verschleißfest, fleckfest, Wasseraufnahme <0,1 %, Biegezugfestigkeit >45 N/mm², frostsicher, rektifiziert; Formate 30/60 cm und 60/60 cm; Rutschhemmung R9/R10 nach DIN 51130 / BGR 181Fugen: 2 mm Fugenbreite, Verfugung mit hydraulischer Fugmasse (Farbe nach AG-Angabe); 6–8 mm Dicht-/Dehnfugen mit Silikon/Acryl inklusive HinterfüllungProfile/Details: Sockelfliesen 9–10 cm hoch, Trennschienen/Übergangsprofile (Edelstahl) an Türen, Eckschutzwinkel (Kunststoff) an Kanten, Bewegungs-/Feldbegrenzungsfugen mit DehnfugenprofilBemusterung: Mindestens 5 verschiedene Muster je Fliesentyp und Einbauort zur Auswahl durch den AG; Farbmuster für Eckschutzwinkel (PVC) mit AG

Ausführung in den drei Gebäudeteilen

Sozialtrakt (ca. 281 m²):

Vorbereitende Arbeiten und Abdichtung (Wand ca. 48 m², Boden ca. 5 m² in Duschen, W2-I)Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, ca. 45,85 m² (Sanitärbereiche bis 1,40 m Höhe, Duschen bis 2,20 m)Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, R10/A, ca. 151,14 m²Zulage Bodenfliesen R10/B (Barfußfliesen) für Duschen, ca. 5 m² inklusive Gefälle und Duschrinnen-EinfliesungSockelfliesen ca. 155,22 mFugenverschluss innen (Acryl und Silikon)

Fahrzeughalle:

Untergrundvorbereitung Wand (Tiefengrund)Wandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, ca. 7,5 m²

Öffentliches WC (ca. 42 m²):

Vorbereitende Arbeiten und Abdichtung (Wand ca. 61 m², Boden ca. 29 m², W2-I) inklusive Anschlüsse, Ecken, DurchdringungenWandfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, ca. 61 m²Bodenfliesen Feinsteinzeug 30/60 cm, R10, ca. 29 m² inklusive Gefälle und Fußbodeneinläufen (ca. 24,5 m² Zulage)Sockelfliesen ca. 8,5 mFugenverschluss innen (Acryl und Silikon)

Gesamtumfang ca.: ca. 180 m² Bodenfliesen, ca. 110 m² Wandfliesen, ca. 160 m Sockelfliesen

Baustellenorganisation und Pflichten

Bauterminplan: Erstellung und Übergabe an AG auf Verlangen, mit Berücksichtigung der Abhängigkeiten zu Vorleistungen anderer GewerkeBautagebuch/Tageszettel: Tägliche Führung durch AN, wöchentliche Gegenzeichnung durch BauleitungDeutschkundige Arbeitskräfte: Mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter muss ständig auf der Baustelle anwesend seinAufmaßblätter und Abrechnungsbelege: Vorlage auf Verlangen; Schlussrechnung in 1-facher Ausfertigung beim AG einreichenFeuchtigkeitsprüfung (CM-Methode): Nachweis durch PrüfprotokollVOB/B-Regelungen: Einhaltung u.a. zu Lagerplätzen, Umweltschutz, Verkehrssicherung, Meldepflicht bei Unfällen, getrennte Erfassung und ordnungsgemäße Entsorgung von AbfällenNachunternehmereinsatz: Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG; schriftliche Bekanntgabe von Art, Umfang, Name, Anschrift und Berufsgenossenschaftsdaten des NUFreistellungsbescheinigung (§ 48b EStG): Unverzügliche schriftliche Mitteilung an AG, falls vom Finanzamt geändert

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Zwingende formale Anforderungen

Handwerksrolleneintragung: Bieter muss in die Handwerksrolle für Fliesenlegerarbeiten eingetragen sein (Eintragungsnummer ist anzugeben)Berufsgenossenschaft: Mitgliedschaft nachgewiesen, Mitgliedsnummer ist im Angebot anzugebenRegistereintragung: Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (oder nachweislich keine Eintragungspflicht)Insolvenz: Kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt, keine Liquidation

Zuverlässigkeit und rechtliche Voraussetzungen

Keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/AKeine Verurteilung mit Freiheitsstrafe >3 Monate, Geldstrafe >90 Tagessätze oder Geldbuße >2.500 € in den letzten 2 JahrenOrdnungsgemäße Erfüllung der Steuer- und AbgabenpflichtenOrdnungsgemäße Beitragszahlung an die SozialversicherungBei Auftragssumme ab 30.000 €: Auszug aus dem Gewerbezentralregister (§ 150a GewO)Berufsgenossenschaft: Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung mit Angabe der Lohnsummen

Fachliche und personelle Eignung

Erforderliche Arbeitskräfte stehen zur VerfügungZahl der in den letzten 3 Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, gesondert ausgewiesen für Leitungspersonal (auf Verlangen vorzulegen)Bei Nachunternehmereinsatz: Nachunternehmen müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein; müssen präqualifiziert sein oder die Präqualifikationsvoraussetzungen erfüllen; schriftliche Zustimmung des AG ist Voraussetzung

Referenzen (auf Verlangen der Vergabestelle)

Bei Erreichen der engeren Wahl sind 3 Referenznachweise vergleichbarer Fliesenarbeiten aus den letzten 5 Kalenderjahren vorzulegen, mit: Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Eigenleistungsumfang inkl. Mengen, durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmern, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierten Gewerken und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.

Sprache und Form der Nachweise

Angebot in deutscher Sprache; fremdsprachige Bescheinigungen mit ÜbersetzungVerwendung der von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke (VHB Bund)Alle Eintragungen dokumentenechtPreisangaben in Euro, maximal 3 Nachkommastellen, ohne Umsatzsteuer

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre

Vergleichbare Fliesenarbeiten der letzten 5 Kalenderjahre

Mit Angabe von Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Eigenleistungsumfang inkl. Mengen, durchschnittlich eingesetzten Arbeitskräften, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), koordinierten Gewerken und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung. Nur auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle (engere Wahl) vorzulegen.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.