Ausschreibungen Sachsen
Neubau Trinkwasserleitung, Anbindung Siedlung Rossendorf
Wasserversorgung Bischofswerda GmbH01328 Dresden, SachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung für den Neubau einer Trinkwasserleitung zur Anbindung der Siedlung Rossendorf.
Die Wasserversorgung Bischofswerda GmbH vergibt Bauleistungen für die Errichtung einer ca. 540 Meter langen Trinkwasserleitung DN 150 (PE100-RC). Die Verlegung erfolgt überwiegend in geschlossener Bauweise mittels HDD-Spülbohrverfahren, ergänzt um kurze offene Abschnitte. Zum Leistungsumfang gehören:
Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und BeweissicherungErdarbeiten, Wasserhaltung und KampfmittelbegleitungRohrverlegung DN 150 mit Formstücken und Armaturen3 Knotenpunkte (KP 1 Anbindung SachsenNetze, KP 2 Anbindung WVB, KP HZDR zur Trennung der Altleitung)Druckprüfung nach DVGW W 400-2, Spülung und Desinfektion nach DVGW W 291Wiederherstellung von Asphalt- und BetondeckenAußerbetriebnahme der bestehenden Leitung auf dem HZDR-Gelände
Wichtige Fristen:
Angebotsfrist: 13.08.2026, 10:00 UhrBindefrist: 12.09.2026Bauzeit: 17.08.2026 bis 01.12.2026
Bieter müssen Zertifizierungen nach DVGW GW 301, GW 304 und GW 321 nachweisen sowie über RAL-Gütezeichen Kanalbau (Beurteilungsgruppe VM/VP) für den HDD-Rohrvortrieb verfügen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristJUL2026AUGSEPOKTNOVDEZ
Veröffentlichung6. Juli 2026
Veröffentlichung Berichtigung23. Juli 2026
Angebotsfrist13. Aug. 2026
Schachterlaubnis HZDRca. 20. Juli – 16. Aug. 2026
Verkehrssicherungca. 1. Aug. – 1. Dez. 2026
Zugangsanmeldung HZDRca. 3. Aug. – 16. Aug. 2026
Anliegerinformationca. 10. Aug. – 16. Aug. 2026
Netzabstellung anmeldenca. 11. Aug. – 14. Aug. 2026
Angebotsöffnung13. Aug. 2026
Vertragsbeginn17. Aug. 2026
Vertragslaufzeitca. 17. Aug. – 1. Dez. 2026
Vertragsbeginn (Variante)31. Aug. 2026
Bindefrist12. Sep. 2026
Vertragsende1. Dez. 2026
Gewährleistungca. 2. Dez. 2026 – 1. Dez. 2031bis 2031
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
KI-Hinweis: In Abschnitt 7 ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis angekreuzt; die alternative Option 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Vorlage HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien' ist nicht markiert. Die separate Vorlage 'HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien' ist als Anlage gelistet, deren Inhalt jedoch nicht vorliegt – da aber nur das Preiskriterium angekreuzt ist, gilt dieses als alleiniges Zuschlagskriterium.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine Vorbereitungs- und Baustellenleistungen
Baustelleneinrichtung und -räumung:
Baustelle einrichten und räumen (Pauschalen)Besondere Baustelleneinrichtung (HD-Bohrgerät, Vortriebsmaschinen)Beweissicherung vor und nach Bauausführung (je 1 Psch., 2-fach + CD)Freistellungserklärungen der Eigentümer anliegender Grundstücke einholenBaumschutz herstellen (16 Stück StU 50–100 cm, 16 Stück 100–200 cm, 8 Stück 200–300 cm, 5 Stück 300–400 cm)
Koordinierung und Ablauf:
Grafischen Bauablaufplan erstellen und an AG/BOL übergebenSchachterlaubnisse der Medienträger einholen (Elt, Gas, TW, Telekom, Öffentliche Beleuchtung)Koordinierung Bauablauf bei Arbeiten DritterSchriftliche Anliegerinformation mindestens 1 Woche vor BaubeginnSchachterlaubnis HZDR mindestens 4 Wochen vor Baubeginn beantragenZugangsanmeldung HZDR mindestens 2 Wochen vor ArbeitsbeginnNetzabstellung/Wasserabstellung mindestens 4 Werktage vorab anmelden
Vermessung und Absteckung:
Baugruben- und Verbaupläne erstellen (3-fach, mit A4-Schriftfeld)Erstabsteckung (Bauherrenabsteckung) nach VOBKleinpunktabsteckung im AusbaubereichBestandspläne Trinkwasserleitungen (2-fach Papier + 1-fach digital, nach WVB-Merkblatt)Bestandspläne nach LH Dresden Anforderungskatalog
Dokumentation und Prüfungen
Fotodokumentation: aller wesentlichen Bauzustände (Papier + digital auf CD-ROM).
Bautagebuch: fortlaufend führen (Teil der Objektdokumentation).
Schurf und Laborproben: 3 Schurfe herstellen (bis 5,0 t, Boden Auelehm/Schmelzwassersande); 3 Laborproben nach Deponieverordnung, LAGA und EBV.
Druckprüfung: Trinkwasser-Druckprüfung nach DVGW W 400-2 (MDP 10) – Grundpauschale + ca. 540 m Strecke DN 150; Sichtdruckprüfungen mit Betriebsdruck.
Spülung und Desinfektion: TW spülen und desinfizieren (DN 150, 540 m) mit chlorhaltigen Mitteln nach DVGW W 291; Nachweis durch zugelassene Untersuchungsstelle gemäß § 15 Abs. 4 Satz 2 TrinkwV; Anzeige mindestens 48 Stunden vorher.
Keimfreiheitsnachweis: gemäß DVGW W 291; schriftliches Untersuchungsergebnis an AG.
Freigabe der Leitung: ausschließlich durch WV Bischofswerda GmbH.
Kampfmittelerkundung
Baubegleitende kampfmitteltechnische Maßnahme (6 Tage, Tagespauschale)Freilegen von Verdachtspunkten ohne Verbau (4 m³ maschinell, 2 m³ von Hand)Bergen von Kampfmitteln (Pauschale, Transportweg bis 15 km)Umsetzung Maschinen und GeräteDokumentation Kampfmittelberäumung (arbeitstäglich)Abschlussdokumentation (2-fach Papier + 1-fach digital)Vermessung und Markierung der Räumabschnitte (DGPS ±0,25 m)
Verkehrsflächen – Rück- und Neubau
Betondecke schneiden (20 m, Tiefe >25 cm), aufnehmen (20 m², 20–25 cm, erschütterungsarm) und herstellen (20 m², 18 cm C30/37, XF4/XD3/XC4)Querscheinfuge (10 m) und Längspressfuge (10 m, 5 Anker/Platte)Asphaltbefestigung trennen (50 m, 12–18 cm) und aufnehmen (55 m³, 30–45 cm)Asphalttragschicht AC 22 T S herstellen (55 m², 12 cm, Bk3,2)Bitumenemulsion aufsprühen (2 × 55 m²)Asphaltbinderschicht AC 16 B S SG herstellen (55 m², 6 cm)Asphaltdeckschicht AC 11 D SP herstellen (30 m², 4 cm) sowie Gussasphalt MA 5 S (30 m², Handeinbau)Abstumpfungsmaßnahme (55 m²)Erschwernis durch Einbauten/Schächte (8 Stück)Anschluss als Fuge Asphalt-Asphalt (50 m)
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
Beschilderungs- und Markierungsplan erstellen (Gesamtbauzeit)Verkehrssicherung längere Dauer aufbauen, vorhalten, kontrollieren, umbauen, abbauen (gemäß BAP, Phasen 08–12/2026)Kontrolle Verkehrssicherung: 70 Tage, 2× täglich, an arbeitsfreien Tagen 1× täglichKontrolle Umleitungsstrecke: 70 Tage, 1× täglichVerkehrsschilder aufbauen/vorhalten/abbauen (52 Stück verschiedene Typen)Absperrgeräte/Warneinrichtungen (25 Stück, 2.000 Std. Vorhaltung)Transportable Lichtsignalanlage (Typ C und D) für Engstellen und KreuzungenLängsmarkierung Typ I herstellen (60 m, Folie mind. P5)
Erdbau und Baufeldfreimachung
Suchgraben ausheben und verfüllen (17 m³, Tiefe >1,25–2,25 m)Wasserhaltung (Anlage bis 30 m³/h, Schacht bis 7,5 m, bis 400 m zum Vorfluter)Offene Wasserhaltung Leitungsgraben, vorhalten/betreiben (20 Tage)Leitungsgraben mit Verbau herstellen (50 m³, Tiefe 1,75–3,00 m)Baugruben als Start- und Zielgruben mit Verbau (100 m³, Tiefe 1,25–3,50 m)Herstellung Rohrleitungszone (4 m³)Mehraushub unter Grabensohle (15 m³) und Bodenaustausch Grabensohle (15 m³)Trassenwarnband (22,5 m)Rohrleitungen sichern bei Kreuzungen (15 Stück bis DN200)Kabelkreuzung sichern (20 Stück)Unbekannte Bauwerke aus Beton abbrechen (2,5 m³, C12–C45) sowie aus Mauerwerk (2,5 m³)
Rohrverlegung und Armaturen
Offene Bauweise:
TW Trennen im Bestand, Kunststoff bis DN250 (4 Stück)Rohrausbau Graben Kunststoff bis DN250 (10 m)Formstücke: Bögen 60° (1), 45° (5), 30° (4), 11° (1) PE-HD DN150 sowie FFK-Bögen gleicher AbstufungXI-Stück (2), T-Stück (1), N-Stück (2), E-Multi-Stück (3) GGG DN150PE-HD-Vorschweißbund mit Losflansch (6 Stück)Reduzierung da 185,4/da 160 (3 Stück)MMR-Stück GGG (2 Stück)Absperrarmatur KOS DN150 (1 Stück)
Geschlossene Bauweise (HDD-Spülbohrverfahren):
TW Rohr DN150 SDR11 PE-HD Schutzmantelrohr verlegen (540 m, Verlegetiefe 1,25–5,30 m unter GOK)Zulage offene Verlegung (22,5 m)Steuerbarer HDD-Rohrvortrieb (540 m) inkl. Pilotbohrung, Aufweitungsbohrungen, Rohreinzug und VortriebsprotokollKolonneneinsatz für Hindernisbeseitigung (3 h)Ausführung durch Unternehmen mit RAL-Gütezeichen Kanalbau Beurteilungsgruppe VM oder VP
Armaturen / Tagzeichen:
Umrandungsplatte für Absperrschieber (1 Stück)Straßenkappe liefern und montieren (1 Stück)Tragplatte für Straßenkappe (3 Stück)Rohrpfosten für Hinweisschilder (5 Stück)
Knotenpunkte und Leitungsanbindung
Knotenpunkt KP 1 (Bauanfang, Station 0+000): Anbindung an Bestandsnetz SachsenNetzeKnotenpunkt KP 2 (Bauende, Station 0+537,1): Anbindung an Bestand WVBKnotenpunkt KP HZDR: Trennung der stillzulegenden Altleitung auf HZDR-GeländeAußerbetriebnahme Altleitung: Trennung, Entleerung, wasserdichter Verschluss zwischen KP 2 und KP HZDRAn- und Abstellarbeiten durch WVB-MitarbeiterFreigabe der neuen Leitung ausschließlich durch WV Bischofswerda GmbH
Objektdokumentation
Zur Abnahme ist eine vollständige Objektdokumentation in Mappen mit folgender Gliederung zu übergeben:
Anlieger-/EigentümerinformationBauleitererklärungBeweissicherungFotodokumentationBestandspläne mit Rohrfolgeplänen/KnotenpunktskizzenBautagebuchFreistellungserklärung von BetroffenenKeimfreiheitsnachweis gem. DVGW W 291Unterschriebenes Prüfprotokoll Druckprobe gem. DVGW W 400-2MaterialzertifikateLieferscheine für AN-MaterialEntsorgungsnachweiseEigenüberwachung Tragfähigkeits-/Verdichtungsnachweise ErdbauKontrollprüfung Tragfähigkeits-/Verdichtungsnachweise ErdbauSchachtdatenblatt Erhebung querender Kanäle
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenZwingende Zertifizierungen und Fachkunde
DVGW GW 301 – Verlegearbeiten an TrinkwasserleitungenDVGW GW 304 – HausanschlüsseDVGW GW 321 – Rohrleitungsbau mit Schutzmantelrohr / geschlossene BauweiseRAL-Gütezeichen Kanalbau, Beurteilungsgruppe VM oder VP – für HDD-RohrvortriebZugelassene Untersuchungsstelle gem. § 15 Abs. 4 Satz 2 TrinkwV – für Wasserprobenahme und mikrobiologische/chemische UntersuchungGeprüfte Fach-Schweißer – für Schweißarbeiten an PE-HD-Rohren
Ausschlussgründe und rechtliche Eignung
Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/AKeine Verurteilungen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 JahrenKeine Verstöße gegen das Wettbewerbsregister (§ 6 WRegG)Bei Auftragssumme ≥ 30.000 € netto: Abfrage im WettbewerbsregisterOrdnungsgemäße Erfüllung der Zahlungspflichten für Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgeKein beantragtes/eröffnetes Insolvenzverfahren, kein Insolvenzplan (außer rechtskräftig bestätigt)Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (soweit pflichtmäßig)Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Mindestjahresumsatz gesamt: 500.000 € brutto (Durchschnitt der Jahre 2023, 2024, 2025)Mindestjahresumsatz im Leistungsbereich: 250.000 € brutto (Durchschnitt der Jahre 2023, 2024, 2025)Auf Verlangen: Unbedenklichkeitsbescheinigungen, testierte Jahresabschlüsse oder Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters
Technische Leistungsfähigkeit
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren (Geschlossene Bauweisen – Rohrleitungsbau/Trinkwasserleitung); ältere Referenzen werden ebenfalls akzeptiertInhalt je Referenz: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert des eigenen Anteils, Ausführungszeitraum, AuftraggeberAuf Verlangen: Bescheinigung über ordnungsgemäße AusführungVerfügbarkeit der erforderlichen ArbeitskräfteAngabe technischer Fachkräfte (Namen, Funktion, Qualifikation)Auf Verlangen: Nachweise zu Qualifikationen der Fachkräfte, Anzahl jahresdurchschnittlich beschäftigter Arbeitskräfte (letzte 3 Jahre), technische Ausrüstung, Qualitätssicherung, Umweltmanagement, Lieferkettenmanagement
Formale Anforderungen und Bietereignung
Präqualifikation: Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. vorteilhaft; nicht präqualifizierte Bieter legen Eigenerklärung zur Eignung vorBietergemeinschaft: Erklärung aller Mitglieder in Textform (ARGE-Erklärung, Bevollmächtigter, Gesamtschuldner-Haftung)Nachunternehmer: Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben; auf Verlangen EignungsnachweisNachforderung: Bei engerer Wahl Vorlage der in der Eigenerklärung genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen; nicht-deutsche Bescheinigungen mit deutscher Übersetzung
Sicherheits- und Umweltanforderungen
Benennung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) gemäß Baustellenverordnung/RAB 30Verwendung von Holzprodukten mit FSC-, PEFC- oder gleichwertiger ZertifizierungVerpflichtung zur Einhaltung der DVGW-Regelwerke (W 400-2, W 291, GW 321, GW 304, GW 301)Einhaltung von DIN-/VOB-Konformität (z.B. DIN EN ISO 22475-1, DIN 4124, DIN 18300)
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre (ältere Referenzen werden auch akzeptiert)Volumen: nicht angegeben
Mindestens 3 vergleichbare Bauleistungen – Geschlossene Bauweisen (Rohrleitungsbau/Trinkwasserleitung)
Bezeichnung der Leistung, Auftragswert des eigenen Anteils, Ausführungszeitraum, Auftraggeber; bei engerer Wahl: Bescheinigung über ordnungsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 21%4–10 · 50%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 28 erledigt
Angebotsschreiben und Formulare
Leistungsbeschreibung und Preis
Eignungsnachweise
Technische Planunterlagen und Genehmigungen
Dokumentation und Prüfungen
Verlauf dieser Vergabe
2 Bekanntmachungen- 23.07.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- Abgabefrist: 30.07.2026 → 13.08.2026
- Beschreibung geändert
- 05.07.2026Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Wasserversorgung Bischofswerda GmbH
Ort
01328 Dresden, Sachsen
Kategorie
Sachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
01328 Dresden
Sachsen
Weitere Ausschreibungen Sachsen
Alle anzeigen →Sachsen
Erweiterung der Netzwerkinfrastruktur
Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte | Landgericht Dresden · DresdenFrist: SachsenTragwerksplanung LP 1-6
Landratsamt Landkreis Leipzig | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · Borna KesselshainFrist: SachsenErrichtung einer intelligenten Energie- und Ladeinfrastruktur für den Busbetrieb Geißler Reisen eGbR
Busbetrieb Geißler Reisen eGbR | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · EilenburgFrist: SachsenDreifachsporthalle Pestalozzistr. 74, Los 3.017 Prallwand
Stadt Leipzig | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · LeipzigFrist: SachsenGesamtsanierung und Erweiterung Zentrum für Bildung, Kultur und Soziales Pirna-Sonnenstein; Los 317: Fliesen- und Plattenbeläge
Stadtverwaltung Pirna | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Leipzig | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · PirnaFrist: SachsenGestaltungsleistungen für eine neue Dauerausstellung und öffentlich nutzbare Funktionsräume in den KUNSTSAMMLUNGEN ZWICKAU Max-Pechstein-Museum
Stadtverwaltung Zwickau, Kulturamt | 1.Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · ZwickauFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit