Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Neuerrichtung einer gewerblichen Tankfläche Deponie BURGHOF
Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH71665 Vaihingen an der Enz, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht es? Die AVL Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH sucht Firmen für den Neubau einer gewerblichen Tankanlage für Diesel auf der Deponie Burghof in Horrheim (71665 Vaihingen an der Enz).
Was ist zu tun?
Die Maßnahme wird in zwei Losen vergeben: Los 1 Tiefbau, Los 2 Bestandstank versetzen und Tankanlage herstellen.Angebote für ein oder beide Lose sind möglich, ein Kombinationsangebot ist zulässig.Der bestehende Dieseltank (ca. 16.000 l) wird an einen neuen Standort auf einer befestigten Fläche versetzt.Es entsteht eine flüssigkeitsdichte Dichtfläche (ca. 80 m²), eine Entwässerung mit Leichtflüssigkeitsabscheider, eine Zapfanlage mit zwei Zapfstellen sowie die Elektrotechnik.
Wichtige Eckdaten
Angebotsabgabe: 30.10.2026, 11:00 Uhr, elektronisch über die Vergabeplattform.Bindefrist bis 30.11.2026.Die Beauftragung steht unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung.Die Unterlagen nennen unterschiedliche Bauzeiten: Die Baubeschreibung nennt Baubeginn 23.11.2026 und Fertigstellung 18.12.2026. Die Vertragsformulare sehen einen Ausführungsbeginn 10 Werktage nach Auftragsschreiben und 20 Werktage Bauzeit vor.Ein Teil der Bieterfragen und Angaben ist nur in den Anlagen zu finden, daher sollten alle Unterlagen vollständig gelesen werden.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEB
Planstand8. Okt. 2026
Dokumentdatum Leistungsverzeichnis12. Okt. 2026
Beantragte Veröffentlichung15. Okt. 2026
Veröffentlichung16. Okt. 2026
Bieterfragen-Frist20. Okt. 2026
Angebotsfrist30. Okt. 2026
Rüge von Unklarheiten30. Okt. 2026
Angebotsöffnung30. Okt. 2026
Bindefrist30. Okt. – 30. Nov. 2026
Bietergespräche und Aufklärungca. 2. Nov. – 15. Nov. 2026
Angebotsprüfungca. 16. Nov. – 22. Nov. 2026
Zuschlagca. 16. Nov. – 22. Nov. 2026
Vertragsabschlussca. 16. Nov. – 22. Nov. 2026
Bauzeitenplanca. 16. Nov. – 29. Nov. 2026
Vorbereitung und Nachweiseca. 16. Nov. – 29. Nov. 2026
Baubeginn Tiefbau (Los 1)23. Nov. 2026
Entleerung Bestandstankca. 23. Nov. 2026
Baufeldfreigabe (Los 1)ca. 23. Nov. – 29. Nov. 2026
Reinigung und Außenausbesserung (Los 2)ca. 23. Nov. – 29. Nov. 2026
Leitungsbau, Abscheider, Tragschichtenca. 30. Nov. – 6. Dez. 2026
Zuschlagsfrist30. Nov. 2026
Dichtfläche, Fundamente, Randsteineca. 7. Dez. – 13. Dez. 2026
Baufertigstellung aller Gewerkeca. 14. Dez. – 20. Dez. 2026
Schwerlasttransport und Aufstellung Tank (Los 2)ca. 14. Dez. – 20. Dez. 2026
Montage Zapfanlage, Verrohrung, Elektro (Los 2)ca. 14. Dez. – 20. Dez. 2026
Fertigstellung einschließlich Dokumentation18. Dez. 2026
Gesamtabnahme, AwSV-Prüfung und Inbetriebnahmeca. 8. Feb. – 14. Feb. 2027
AusführungsbeginnDatum offenSpätestens 10 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
BauzeitDatum offenFertigstellung abnahmereif innerhalb von 20 Werktagen nach Ausführungsbeginn.
Baufristenplan an AuftraggeberDatum offenSpätestens 10 Werktage nach Auftragserteilung.
BaustelleneinrichtungsplanDatum offenVorlage vor Baubeginn.
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offenRegelfrist nach § 13 VOB/B, Beginn mit der Abnahme.
Urkalkulation einreichenDatum offen7 Kalendertage nach Anforderung durch den Auftraggeber, bei Versäumnis Ausschluss.
SkontofristDatum offenMindestens 14 Kalendertage ab Rechnungsdatum, sonst keine Berücksichtigung in der Wertung.
Vertragsfortsetzung (Mindestdauer)Datum offenMindestens 3 Monate Preisverhandlungsanspruch ab Beginn der Leistungserbringung der Fortsetzung.
Datenkommunikation Zapfanlage (Mindestlaufzeit)Datum offenMindestens 12 Monate, Bezugspunkt nicht eindeutig, vermutlich ab Erstinbetriebnahme.
Bewehrungsplan und statischer Nachweis (Ortbeton)Datum offenVorlage 10 Kalendertage vor der geplanten Herstellung der Dichtfläche, nur bei Ortbeton-Alternative.
Systemnachweis Fertigteil-DichtflächeDatum offenVorab zur Prüfung vor Ausführung vorlegen.
Prüfbericht DichtflächeDatum offenVorlage bei der Bauüberwachung vor den Montagen in Los 2.
Planungsunterlagen ElektroDatum offenZur Prüfung und Freigabe vor Ausführung vorzulegen.
Ex-ZonenplanDatum offenVorlage zur Freigabe vor Ausführung, bzw. Begründung ohne Ex-Zonen.
Bestands- und BaudokumentationDatum offenSpätestens zur Fertigstellung gemäß Baubeschreibung.
Gefährdungsbeurteilung und UnterweisungDatum offenVor Arbeitsbeginn zu erstellen bzw. durchzuführen.
Vorhaltung Behälter für kontaminierte PSADatum offenVerschließbarer Behälter während der gesamten Bauzeit.
Wöchentliches AufmaßblattDatum offenBei stunden- oder wochenweiser Abrechnung wöchentlich von der Bauleitung abzeichnen lassen.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Zuschlagskriterium Preis100%
Niedrigster Angebotspreis; das Formular für die Wertung der Haupt- und gegebenenfalls Nebenangebote weist ausdrücklich das Zuschlagskriterium Preis als einziges aktives Kriterium aus.
KI-Hinweis: Vergabeunterlagen und Bekanntmachung stimmen überein und nennen ausschließlich den niedrigsten Preis als Zuschlagskriterium.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenRahmen der Maßnahme
Gewerbliche Eigenverbrauchstankstelle für Diesel (DIN EN 590), Diesel B10 (DIN EN 16734) und HVO100 (DIN EN 15940).Wassergefährdungsklasse 2, Gefährdungsstufe D.Beauftragung nur vorbehaltlich der Baugenehmigung.Baustrom und Bauwasser sind vorhanden. Abrechnung gemäß Vertragsunterlagen.Mehraufwand durch Abstimmung und gleichzeitiges Arbeiten mehrerer Firmen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.Vorgaben aus Baugenehmigung, Baubeschreibung und Vertragsbestandteilen sind zu beachten.
Technische Vorgaben für die Dichtfläche
Flüssigkeitsdichte Dichtfläche (ca. 80 m²) nach TRwS 786 und den anerkannten Regeln der Technik.Befahrbarkeit mit Radlast bis 100 kN, Belastungsklasse Bk 3,2 nach RStO 12, Rutschwiderstand R13.Beständig gegen Diesel B10 und HVO100.Abdeckungen im Fahrbereich mindestens Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 124.Anlagen nach AwSV und TRwS 781, Explosionsschutz nach GefStoffV bzw. TRGS 720 ff.
Arbeitsschutz auf der Deponie
Arbeiten auf einer Hausmülldeponie bzw. in Altlasten, mit möglichem Kontakt zu Abfällen, Sickerwasser, Deponiegas und kontaminiertem Bodenaushub.Erdarbeiten nach DIN 4124.Arbeiten in Schächten und Kanälen inkl. Kamerainspektion, mit Rettungs- und Sicherungsausrüstung.Alleinarbeit im Altlastenbereich ist nicht erlaubt.Geräte nach Arbeiten in kontaminiertem Boden reinigen.Arbeitsschutzkosten sind, soweit nicht in Einzelpositionen aufgeführt, in die Kalkulation einzurechnen.
Dokumentation und Abnahme
Bestandsdokumentation und Entsorgungsnachweise, digital als PDF sowie DWG/DXF.Prüfung vor Inbetriebnahme nach § 46 AwSV durch den Auftraggeber beauftragt, der Auftragnehmer wirkt mit.Gesamtabnahme und AwSV-Prüfung laut Baubeschreibung für KW 6/2027 vorgesehen.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenUnternehmensnachweise
Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, vergleichbar mit der Leistung (Angabe je Jahr).Eintragung im Berufsregister (Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK), auf Verlangen nachzuweisen.Keine Insolvenz, Liquidation oder Insolvenzplan.Keine schweren Verfehlungen; ggf. Selbstreinigungsmaßnahmen.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen, Nachweise auf Verlangen.Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft, Nachweis auf Verlangen.Kein Bieter oder Mitglied mit Russlandbezug nach Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014.
Personal und Fachkunde
Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte. Angabe der jahresdurchschnittlich Beschäftigten nach Lohngruppen mit Leitungspersonal (letzte drei Jahre).Mindestens 70 % der Leistungen mit Stammarbeitskräften des eigenen Betriebs.Fachkunde und Zulassung für Arbeiten an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.Geeignetes Fachpersonal, sachkundige Aufsicht nach DGUV Regel 101-004 (Anhang 6A) ständig anwesend.Ersthelfer und Nachweise der Qualifikation für Atemschutzarbeiten.
Nachunternehmer und Tariftreue
Verpflichtungserklärung Mindestlohn und Tariftreue nach AEntG, MiLoG bzw. LTMG-BW für den Bieter und alle Nachunternehmen.Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein.Nachunternehmer mit mehr als 10 % des Auftragswerts dürfen nicht zum Personenkreis mit Russlandbezug gehören.Bei Eignungsleihe: Nachweis, dass dem Bieter die Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen.
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: in den letzten drei abgeschlossenen KalenderjahrenVolumen: nicht angegeben
Mindestens drei vergleichbare Referenzen über ausgeführte Leistungen. Gilt nur, wenn die Referenzerklärung in der Eigenerklärung zur Eignung (KEV 179) angekreuzt wird.
Je Referenz anzugeben: Baumaßnahme, Ort, Bauherr mit Anschrift, Leistung, Menge und Einheit, Auftragswert der gesamten Leistung, eigene Leistung in Euro, Ausführungszeit, Zahl der Arbeitnehmer und Leitungskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner oder Nachunternehmer). Bestätigungen des Auftraggebers auf Verlangen. Eine Trennung nach Los ist nicht vorgesehen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 49%4–10 · 46%11+ · 5%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 46 erledigt
Angebotsformulare und Preise
Eignungsnachweise und Erklärungen mit dem Angebot
Technische Unterlagen zum Angebot (Anlage 3a und 3b)
Auf Verlangen bzw. vor Vertragsschluss
Nach Auftragserteilung
Während der Ausführung und Arbeitsschutz
Inbetriebnahme und Abnahme
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg mbH
Anschrift
71638 Ludwigsburg
Ort
71638 71665 Vaihingen an der Enz
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.avl-lb.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
71638 71665 Vaihingen an der Enz
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
Neuwagenbeschaffung von 3 Kastenwägen
Landratsamt Ostalbkreis – Zentrale Vergabestelle · AalenFrist: Baden-WuerttembergIKO Büromaterial, Briefhüllen und Versandtaschen, EDV-Druckerverbrauchsmaterial
Stadt Reutlingen - Hauptamt, Beschaffungsstelle | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · ReutlingenFrist: Baden-WuerttembergBodman-Ludwigshafen - MLF - 2026
Gemeinde Bodman-Ludwigshafen | Vergabekammer Baden-Württemberg · Bodman-LudwigshafenFrist: Baden-WuerttembergEdelstahlbecken
Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart | Vergabekammer Baden-Württemberg | Beschaffungsstelle · StuttgartFrist: Baden-WuerttembergBaustelleneinrichtung Neubau
Vergabestelle Landeshauptstadt Stuttgart | Vergabekammer Baden-Württemberg | Beschaffungsstelle · StuttgartFrist: Baden-WuerttembergNeubau Verwaltungsgebäude Landratsamt Rottweil - PR-Fassade EG
Landratsamt Rottweil | Drees & Sommer SE | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe · RottweilFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit