TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Rheinland-Pfalz

Photovoltaikanlagen, Planung, Lieferung und Errichtung für 3 Lose

Stadtverwaltung Mainz, Abt. Vergabe und Einkauf55122 Mainz, Rheinland-PfalzVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Die Stadt Mainz schreibt die Planung, Lieferung und Errichtung von drei netzgekoppelten Photovoltaik-Dachanlagen auf Flachdächern öffentlich aus.

Die Anlagen werden in 3 Losen vergeben:

Los 1: Hauptfeuerwache II, Kaiser-Karl-Ring 38, 55118 Mainz – ca. 135 kWpLos 2: Berufsbildende Schule BBS I, Am Judensand 8, 55122 Mainz – ca. 70 kWpLos 3: Bürogebäude Lerchenberg, Brucknerstraße 1, 55127 Mainz – ca. 130 kWp

Gefordert sind je Los: schlüsselfertige Errichtung (DC- und AC-Installation, Monitoring/Fernüberwachung, Energiezähler, Direktvermarktungsschnittstelle, Wetterschutz, Blitzschutz), Dachzugang und Absturzschutzsystem, Antragstellung beim Netzbetreiber sowie ein 4-jähriger Wartungsvertrag.

Angebote sind elektronisch über die Vergabeplattform einzureichen. Angebotsfrist: **27.08.2026

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 03. September 2026
Termin / FristAUG2026 FEB AUG FEB AUG FEB AUG
Veröffentlichung5. Aug. 2026
Bieterfragen-Fristca. 19. Aug. 2026
Angebotsfrist27. Aug. 2026
Angebotsöffnung27. Aug. 2026
Bindefrist27. Aug. – 30. Okt. 2026
Zuschlag30. Okt. 2026
Ausführungsbeginnca. 30. Okt. 2026
Bauzeitenplan vorlegenca. 13. Nov. 2026
Bestellliste vorlegenca. 13. Nov. 2026
Vertragsende31. Dez. 2026
Wartungsvertrag Jahr 1ca. 31. Dez. 2026 – 30. Dez. 2027
Wartungsvertrag Jahr 2ca. 31. Dez. 2027 – 30. Dez. 2028
Wartungsvertrag Jahr 3ca. 31. Dez. 2028 – 30. Dez. 2029
Wartungsvertrag Jahr 4ca. 31. Dez. 2029 – 30. Dez. 2030bis 2030
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Preis & Qualität3 Kriterien
Preis 60%Qualität 40%
  • Angebotspreis60%

    Wertungsrelevanter Preis je kWp installierter PV-Leistung (Gesamtangebotspreis / installierte PV-Leistung in kWp). Niedrigster Preis erhält 60 Punkte.

  • Referenzen25%

    Bis zu 5 vergleichbare Referenzprojekte >100 kWp PV-Aufdachanlage mit Überschuss-Direktvermarktung aus den vergangenen 2 Jahren. Je vergleichbare Referenz bis zu 5 Punkte, max. 25 Punkte.

  • Bauzeitenplan15%

    Objektspezifischer Bauzeitenplan als Balken-Diagramm oder Meilensteinplan (je max. 2 Seiten A4 pro Standort). Bewertet werden: Vollständigkeit der Arbeitsschritte und Meilensteine (6 P.), Plausibilität der Dauer, Reihenfolge und Personalplanung (3 P.), standortübergreifende Koordination und Parallelisierung (3 P.), Berücksichtigung von Abhängigkeiten, Risiken und Zeitpuffern (3 P.).

Einfache Richtwertmethode: Gesamtpunktzahl je Los = K1 + K2 + K3 (Maximal 100 Punkte). K1 (Preis): 60 × (niedrigster wertungsrelevanter Preis je kWp / wertungsrelevanter Preis je kWp des Angebots). K2 (Referenzen): (Referenzpunktzahl des Angebotes / max. Punktezahl Referenzen) × 25 Punkte. K3 (Bauzeitenplan): (Bauzeitplanpunktzahl des Loses / max. Punktezahl Bauzeitenpläne) × 15 Punkte.

KI-Hinweis: Alle Zuschlagskriterien inkl. Gewichtungen und Bewertungsformeln sind vollständig dokumentiert.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Allgemeine Leistungsanforderungen (alle Lose)

Schlüsselfertige Planung, Lieferung, Montage, Anschluss, Prüfung und Inbetriebnahme der PV-Anlagen gem. DIN 18382, VOB/B, VOB/C, DIN 18299, ATV und einschlägigen VDE/DIN-Normen.

PV-Module: monokristallin, mind. 450 Wp, ca. 1,76 m × 1,13 m, mind. 11 Jahre Gewährleistung, mind. 80 % Nennleistung nach 25 Jahren.Wechselrichter: transformatorlos, IP65, Wirkungsgrad ≥ 98 %, europäisch gewichteter Wirkungsgrad > 96 %, Außenaufstellung mit Wetterschutzhaube (vollverzinkter Stahl oder V2A).Montageart: Ost-West-Ausrichtung, Aufstellwinkel ca. 10°–15°, ballastiert (max. 25 kg/m²), keine Durchdringung der Dachhaut, Abstand zu Öffnungen/Lichtkuppeln mind. 1,25 m.Blitzschutz: Blitzschutzklasse III einrichten oder ergänzen, DC-seitiger Überspannungsschutz und DC-Wartungstrennstellen.Monitoring: Anlagencontroller, Portal-Software, Datenexport, Alarm-Meldewege, Mobilfunkanbindung (SIM-Karte vom Auftraggeber); Lizenzen für die ersten 12 Monate inklusive.Energiezähler: 3-phasig, Messgenauigkeit ±1 %, Schnittstelle RS485/M-Bus; zusätzlich Direktvermarktungsschnittstelle/Fernsteuerbox (mit Anbindung an Wechselrichter).Dachzugang/Absturzschutz: Ausstattungsklasse B gem. DGUV 201-056, Verkehrswege ≥ 0,60 m (ohne Begegnung) bzw. ≥ 0,90 m (mit Begegnung), Durchsturzsicherung.Wartungsvertrag: 4 Jahre Fernüberwachung + jährliche Vor-Ort-Wartung, Störungsbeseitigung gemäß Reaktionsfristen (Kat. A: 2 Arbeitstage, Kat. B: 5 Arbeitstage, Kat. C: mit nächstem Wartungstermin), Jahrespau-schalen verbindlich anzubieten.

Koordination/Planung: Wöchentliche Baubesprechungen, Koordination mit Blitzschutz, Dachdecker, Entwässerung und Brandschutz; örtliche Anschlussbedingungen in Mainz (Netzbetreiber, Feuerwehr) beachten. Auftragnehmer erstellt Ausführungs-/Werk-/Montagepläne (CAD, PDF, DWG), Bautagesberichte tägliche Führung, Aufmaß und Abrechnung nach prüfbarem Aufmaß, Revisions- und Bestandsunterlagen (2× Print + digital).

Antragstellungen und Dokumentation (alle Lose)

Antragstellung und Dokumentation beim Verteilnetzbetreiber (VNB) sowie Anschluss und ggf. Zähleranfrage.Anmeldung/Dokumentation bei der Berufsgenossenschaft (BG).Übergabe vollständiger Bestands- und Revisionsunterlagen an den Auftraggeber.

Ausführungsfristen und Übergabe (alle Lose)

Ausführungsbeginn: nächstmöglicher Termin nach Auftragserteilung.Fertigstellung: bis 31.12.2026.Bauzeitenplan (Balkenplan) innerhalb 2 Wochen nach Auftragserteilung.Bestellliste wesentlicher Anlagenkomponenten innerhalb 14 Tagen nach Auftragserteilung.Prüffähige Planungs-, Werk- und Montagepläne mind. 10 Werktage vor Ausführungsbeginn in Papier + PDF + DWG/nativem CAD-Format.Lärmintensive Tätigkeiten (Bohrarbeiten) mind. 1 Woche im Voraus anmelden.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Persönliche Lage / Rechtliche Zuverlässigkeit

Eigenerklärung über durchschnittlich Beschäftigte der letzten 3 Kalenderjahre (gegliedert nach Lohngruppen).Bescheinigung Berufsregistereintragung (Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK) – bei Sitz außerhalb Deutschlands gleichwertiger Nachweis des EU-Heimatlandes.Eigenerklärung: keine schwere Verfehlung i.S.d. § 81 Abs. 1 Nr. 1 GWB (Korruption, Betrug, Insolvenzdelikte, wettbewerbsbeschränkende Absprachen, Terrorismusfinanzierung etc.; relevant ab 3 Monate Freiheitsstrafe / 90 Tagessätze / 2.500 € Geldbuße).Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts (Steuersachen).Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse.Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG.Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft.Eigenerklärung: kein Insolvenzverfahren beantragt/eröffnet oder mangels Masse abgelehnt; nicht in Liquidation; bei Insolvenzplan rechtskräftige Bestätigung.Kein Eintrag im Gewerbezentralregister innerhalb der letzten 2 Jahre wegen Verstößen (ab Auftragssumme > 30.000 € wird Auszug gem. § 150a GewO vom AG eingeholt).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Angabe der Umsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (2023, 2024, 2025) – soweit Leistungen betreffend, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (inkl. Anteile bei Gemeinschaftsunternehmen).Bestehende Haftpflichtversicherung bei einer EU-Versicherungsgesellschaft, aufrechterhalten mindestens bis zum Ablauf der Mängelbeseitigungsansprüche; Deckungssummen gem. ZVB-Bau Ziffer 11.2 (in der PV-Wartung: Sachschäden 500.000 €, Vermögensschäden 500.000 €, Personenschäden 1.000.000 €).

Technische Leistungsfähigkeit (Referenzen)

Mindestens 5 Referenzen vergleichbarer, abgeschlossener Bauvorhaben der letzten 2 Jahre (bis Veröffentlichung der Bekanntmachung). Vergleichbar = PV-/Photovoltaik-Installationsarbeiten, vergleichbare Größenordnung und Komplexität. Pflichtangaben: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengenangaben, Zahl der durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung, ausgeführte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.

Fachliche/personelle Anforderungen

Benennung des vorgesehenen Leitungs- und Koordinierungspersonals (deutschsprachig, ständig auf der Baustelle verfügbar); entscheidungsbefugter Fachbauleiter/Polier.Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gem. Baustellenverordnung mit geforderter Qualifikation (RAB 30), sofern erforderlich.Erstellung eigenverantwortlicher Gefährdungsbeurteilungen, Arbeits- und Rettungskonzepte.Qualifiziertes Personal für fachgerechte Wartung und Störungsbeseitigung; Vertretungsregelung für urlaubs-/krankheitsbedingte Abwesenheiten.

Präqualifikation und Sonstiges

Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (alternativ; bei Nachunternehmern: Nachweis der Präqualifikation oder Voraussetzungen dafür).Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt, in den Vergabeunterlagen enthalten).Tariftreue- und Mindestentgelt-Erklärung gem. §§ 3–6 Landestariftreuegesetz Rheinland-Pfalz (LTTG); Vertragsstrafe 1 % des Auftragswertes pro Verstoß, max. 10 % bei mehrfachen Verstößen.Wettbewerbsregisterabfrage.Eigenerklärung zu EU-RUS-Sanktionen.

Bietergemeinschaften und Nachunternehmer

Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerische Haftung, Benennung eines bevollmächtigten Vertreters, gleichwertige Erfüllung aller Anforderungen wie einzelne Bieter.Nachunternehmer: Verzeichnis mit Anschrift, Eignungsnachweis und Verpflichtungserklärung; Einsatz von Nachunternehmern nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers.Sicherheitsleistung: Erforderlich ab Netto-Auftragswert ≥ 250.000 € (3 % der Gesamtauftragssumme).
Referenzprojekte
5 ReferenzenZeitraum: Letzte 2 abgeschlossene Kalenderjahre bis zum Tag der Veröffentlichung der BekanntmachungVolumen: nicht spezifiziert

Mindestens 5 vergleichbare, abgeschlossene Bauvorhaben der letzten 2 Jahre (Photovoltaik-Installationen / netzgekoppelte PV-Dachanlagen)

Vergleichbare PV-Bauvorhaben (DC-/AC-Installation, Wechselrichter, Unterkonstruktion, Monitoring); je Referenz: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang mit Mengenangaben, eingesetzte Arbeitnehmerzahl, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ausgeführte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Mittlere Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Stadtverwaltung Mainz, Abt. Vergabe und Einkauf
Ort
55122 Mainz, Rheinland-Pfalz
Kategorie
Rheinland-Pfalz
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
55122 Mainz
Rheinland-Pfalz

Weitere Ausschreibungen Rheinland-Pfalz

Alle anzeigen →
Rheinland-Pfalz

Rathaus Maikammer, Maler- und Tapezierarbeiten

Vergabestelle Südpfalz · 67487 MaikammerFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Heizungs- und Sanitärinstallationen-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Gerüstbauarbeiten-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Lüftungs- und Kälteinstallationen-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Rohbauarbeiten-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist: Rheinland-Pfalz

Neubau Feuerwehrhaus und kommunaler Bauhof Klingenmünster -Erdbauarbeiten-

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern · 76889 KlingenmünsterFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit