Rahmenvertrag Elektroinstallation

Hauptverwaltung des Wupperverbandes, Untere Lichtenplatzer Str. 100, 42289 Wuppertal. Verwaltungsgebäude aus den 1950er Jahren mit 9 Geschossen sowie zwei Anbauten (3 und 4 Geschosse), überwiegend Büronutzung. Die vorhandenen Elektroanlagen sind funktionstüchtig und vorschriftsmäßig geprüft. Bei Ergänzungen, Erweiterungen und Erneuerungen sind die vorhandenen Fabrikate zu berücksichtigen: Busch-Jaeger (Schalter/Steckdosen/Rahmen), Hager (Brüstungskanal, Schaltgeräte, Überspannungsschutz), SCHÄCKE (Spannungsüberwachung), TRILUX (Beleuchtung).

Vertragslaufzeit 01.01.2027 bis 31.12.2028, einmalige Verlängerungsoption um 2 Jahre bis 31.12.2030 (Mitteilung durch Auftraggeber bis spätestens 30.09.2028). Keine festen Ausführungstermine; Leistungen werden bedarfsabhängig als Einzelaufträge abgerufen. Mindestvorlauf je Abruf: 3 Werktage (Mo–Fr) per E-Mail. Arbeitszeiten: Montag bis Freitag 06:00–18:00 Uhr.

Höchstabnahmevolumen (keine Mindestabnahmepflicht, keine Mengengarantie):

An- und Abfahrt: An- und Abfahrtspauschale (40 St.)

Durchbruchsarbeiten: Wanddurchbrüche bis 300 mm Wandstärke, Ø 20 mm (10 St.) + Brandabschottung (10 St.)

Installationsleitungen: NHXMH-J 3×1,5 / 3×2,5 / 5×1,5 / 5×2,5 mm² – Verlegung in Brüstungskanal und unter Putz (je 150 m)

Brüstungskanal: Ober-/Unterteile 40×40 mm und 60×60 mm, Endstücke, Innen-/Außenecken (je 10–50 St.)

Schalter: Wechselschalter, Wechselschalter mit Glimm-/Glühaggregat, Wippen (je 10 St.)

Rahmen: 1-/2-/3-fach rund, weiß (RAL 9016) und rot (RAL 3020) (je 6 St.)

Steckdosen: Schuko-Steckdosen weiß/rot (je 20 St.), 2-fach Steckdosen weiß/rot (je 10 St.)

Schutzschalter: Leitungsschutzschalter 16 A und 32 A (15/10 St.), FI-Schutzschalter 4-polig 63 A / 30 mA Typ A (4 St.)

Installationsrohr: Kunststoff-Stangenrohr M25 und M16 (je 25 m)

Schaltgeräte / Schutz: Hager Überspannungsableitermodul 40 kA (4 St.), Hager Fernschalter EPN 520 (10 St.), SCHÄCKE Spannungsüberwachungsrelais (4 St.), Eltako Treppenlicht-Zeitschalter (4 St.), Eltako Installationsrelais (6 St.)

Beleuchtung: Demontage/Montage vorhandener Trilux T5 Lampen (35 St.) + Lieferung/Montage Trilux LED-Anbauleuchten Siella G4 DALI (20 St.)

Sonstiges: Klein-/Befestigungsmaterial (20 St.), Fehlersuche bis 1 h (20 St.) und bis 3 h (10 St.), Facharbeiterstunden (20 h), Helferstunden (20 h)

Vertragsgrundlage: VOB/B und VOB/C in der jeweils gültigen Fassung.

Erstprüfung: nach DIN VDE 0100-600 nach Fertigstellung, inkl. Mess- und Prüfprotokolle (digital und Papier).

Beschriftung: bestehendes Beschriftungskonzept übernehmen und fortführen.

Aufmaß: gemeinsam mit dem Auftraggeber erstellen und von beiden Seiten unterzeichnen.

Arbeitsmittel/Werkzeuge/PSA: vom Auftragnehmer bereitstellen, in Einheitspreise einkalkulieren, müssen gesetzlichen Vorschriften entsprechen und geprüft sein.

Facharbeiter-Vorbehalt: Stundenlohnarbeiten (Pos. 01.48) dürfen nur von Facharbeitern ausgeführt werden.

Preisanpassung: Preise gelten für das erste Vertragsjahr (01.01.–31.12.2027) als Festpreise. Danach ist eine Preisanpassung möglich, erstmalig zum 01.01.2028. Antrag schriftlich bis spätestens 31.08. des laufenden Vertragsjahres.

Besichtigungstermin (optional): Während der Ausschreibungsphase nach Vereinbarung möglich; nicht vergütet, Aufwand trägt der Bieter. Interesse über die Vergabeplattform mitteilen.

Der Bieter darf keine Verfehlungen begangen haben, die gemäß KorruptionsbG NRW zum Ausschluss führen – insbesondere:

Kein Insolvenzverfahren, keine Liquidation (außer bestätigter Insolvenzplan). In den letzten 2 Jahren keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 €.

Bieter und Unterauftragnehmer/Lieferanten, auf die >10 % des Auftragswerts entfallen, müssen erklären:

Verpflichtung zur Gewährung von Mindestarbeitsbedingungen (Mindestentgelt nach Tarifvertrag, Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder Mindestlohngesetz). Der Auftragnehmer hat die Einhaltung auch durch Nachunternehmen sicherzustellen. Dem Auftraggeber stehen Kontroll- und Prüfrechte zu. Bei Verstößen: Vertragsstrafe 1–5 % des Auftragswertes sowie Kündigung aus wichtigem Grund.