Rathaus Eisenhüttenstadt / Trockenlegung Archiv

Stadt Eisenhüttenstadt, Fachbereich Stadtentwicklung15890 Eisenhüttenstadt, BrandenburgVeröffentlicht: 14. August 2026

Angebotsfrist: 08. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Eisenhüttenstadt schreibt Bauleistungen für die Trockenlegung des Archivs im Rathaus (Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt) öffentlich aus. Die Maßnahme umfasst die nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Sickerwasser (von der Geländeoberkante bis auf das Fundament) sowie alle dafür nötigen Vor-, Erd-, Pflaster- und Pflanzarbeiten inklusive anschließender Fertigstellungspflege. Die Leistung ist in zwei Lose aufgeteilt (Los 1: Erd-/Pflaster-/Pflanzarbeiten und Baustelleneinrichtung; Los 2: Abdichtungsarbeiten).

Was Sie tun müssen

Angebot fristgerecht bis 08.09.2026, 10:00 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform Vergabemarktplatz Brandenburg einreichen.Vorgegebene Formblätter (213 Angebotsschreiben, 124 Eigenerklärung zur Eignung, 221/222 Preisermittlung, 233 Nachunternehmer, 234 Bietergemeinschaft, 216 Verzeichnis vorzulegender Unterlagen) verwenden und Preise dokumentenecht in EUR (max. 3 Nachkommastellen, ohne USt) eintragen.BbgVergG-Mindestanforderungen (Formular 5.3 für Bieter, Formular 5.4 für Nachunternehmer/Verleiher) unterzeichnen.Sonderformular Russland-Embargo abgeben.Fachbauleiter benennen, wöchentlich an Baubesprechungen teilnehmen und VOB/B als Vertragsgrundlage beachten.

Unterlagen & Nachweise

Mit dem Angebot sind u. a. das ausgefüllte Leistungsverzeichnis mit Hersteller-/Typ-Angaben zu den gekennzeichneten Positionen, Fabrikats-/Produktdatenblätter, Eignungs- und Gütenachweise vor Einbau sowie auf Verlangen der Vergabestelle Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Referenznachweise und die Aufgliederung der Einheitspreise (Formblatt 223) einzureichen.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 08. September 2026

Termin / FristAUG2026SEPOKTNOVDEZ

Veröffentlichung14. Aug. 2026

Bieterfragen-Frist2. Sep. 2026

Angebotsfrist8. Sep. 2026

Angebotsöffnung8. Sep. 2026

Bindefrist8. Sep. – 2. Okt. 2026

Ausführungszeitraum LV 01 (Erd-/Pflaster-/Pflanzarbeiten)ca. 17. Sep. – 11. Dez. 2026

Vorhaltedauer Baustelleneinrichtung LV 01ca. 17. Sep. – 31. Dez. 2026

Ausführungsbeginn Los 15. Okt. 2026

Ausführungszeitraum Los 15. Okt. – 11. Dez. 2026

Ausführungsbeginn Los 2ca. 12. Okt. 2026

Ausführungszeitraum Los 2ca. 12. Okt. – 3. Nov. 2026

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Es handelt sich um eine Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A Abschnitt 1 mit ausschließlichem Zuschlagskriterium Preis. Formblatt 227 (Zuschlagskriterien) ist nicht beigefügt – es gibt keine weiteren Zuschlagskriterien.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Projektrahmen und allgemeine Vorgaben

Bauherr: Stadt Eisenhüttenstadt, Fachbereich Stadtentwicklung, Zentraler Platz 1, 15890 Eisenhüttenstadt.

Maßnahmennummer: 11113-P00001

Vergabenummern: ÖHB 8.1/2026 (Los 1) und ÖHB 8.2/2026 (Los 2)

Baumaßnahme 04-22-05A – Ehst Rathaus Abdichtung Außenwand

Vertragsgrundlage: VOB/B in aktueller Fassung; Verfahrensordnung VOB/A Abschnitt 1 (Öffentliche Ausschreibung).

Bauzeit/Allgemeines:

Bauzeitplan so gewählt, dass die Abdichtungsarbeiten vor dem Winter abgeschlossen werden.Pflanz- und Pflegearbeiten sind über die gesamte Bauzeit eingeplant, damit Hecken und Rasen vor Ort überdauern können.Wöchentliche Baubesprechungen (60–120 Min) sind im Einheitspreis einzuplanen.Abnahme von verdeckten Leistungen mindestens 3 Werktage vorher beim AG anmelden.Mit Auftragserteilung ist ein Fachbauleiter für die jeweiligen Leistungen zu benennen; bei fachlich unterschiedlichen Gewerken ggf. mehrere.Mehrere Auftragnehmer können gleichzeitig auf der Baustelle tätig sein.

Allgemeine Pflichten/Compliance:

Russland-Embargo-Erklärung (Art. 5k EU-VO 833/2014) für Bieter, Bietergemeinschaftsmitglieder, Unterauftragnehmer, Lieferanten und Kapazitätsgeber >10 % Auftragswert.BbgVergG-Mindestentgelt: 13,00 € brutto/Std. an alle eingesetzten Beschäftigten (zzgl. ggf. höherem MiLoG).Zulassungen, Zertifikate und Montagerichtlinien sind auf der Baustelle mit dem Produkt vorzuhalten; Eignungs- und Gütenachweise der Stoffe vor dem Einbau vorlegen.Herkunfts- und Qualitätsnachweise für mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) vor dem Einbau liefern.Lieferung, Transport, Aufstellung, Montage und Einweisung sind – soweit nicht in Positionen anders geregelt – Bestandteil der Leistung.Leistungen sind vollständig inkl. Nebenleistungen anzubieten, auch wenn sie nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Baustelleninfrastruktur durch AG:

Wasser und Strom werden vom AG gestellt (übliche Anschlussgrößen).Baustellentoilette wird vom AG gestellt.Keine weiteren sanitären Aufenthaltsräume durch AG; keine Abwasserableitung aus dem Baustellenbetrieb möglich.Auf der Baustelle sind gleichzeitig mehrere Auftragnehmer tätig.

Anmerkung zur Bewertung: Es liegen keine Anhaltspunkte für ein reines Lose-übergreifendes Detailthema vor, das nicht bereits in den Los-spezifischen Abschnitten behandelt wird; weitergehende loseübergreifende technische Inhalte sind in den Los-Blöcken beschrieben.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Allgemeine Teilnahmevoraussetzungen (gilt für beide Lose)

Angebote in deutscher Sprache, auf den vorgegebenen Vordrucken der Vergabestelle, dokumentenecht und fristgerecht eingereicht.Bietergemeinschaften: gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder; bevollmächtigter Vertreter; Erklärung in Textform (auf Verlangen unterzeichnet/qualifiziert signiert).Nachunternehmer: Art und Umfang der Teilleistungen sind im Angebot anzugeben; auf Verlangen sind die Namen der Nachunternehmer zu benennen. Nachunternehmer müssen präqualifiziert sein oder die Voraussetzungen dafür erfüllen; fremdsprachige Nachweise mit deutscher Übersetzung.Eignungsnachweis durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Nummer) ODER durch Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124). Auf Verlangen in engerer Wahl: Bescheinigungen zuständiger Stellen.Keine Insolvenz/kein Insolvenzverfahren, keine Liquidation, keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A (keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe >3 Monate, Geldstrafe >90 Tagessätze oder Geldbuße >2.500 € in den letzten 2 Jahren).Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft mit Unbedenklichkeitsbescheinigung (auf Verlangen, mit Lohnsummen).Russland-Embargo: keine Russland-Bezüge im Sinne von Art. 5k EU-VO 833/2014 für Bieter, Bietergemeinschaftsmitglieder, Unterauftragnehmer, Lieferanten und Kapazitätsgeber >10 % des Auftragswerts.BbgVergG-Mindestanforderungen: Verpflichtung zur Zahlung des Mindestentgelts (13,00 €/Std. brutto, ggf. höherer MiLoG ab 01.01.2026 = 13,90 €/Std.) an alle eingesetzten Beschäftigten; Bereitschaft zu Lohn-/Gehaltsnachweisen und Stichprobenkontrollen; Pflicht, auch Nachunternehmer und Verleiher entsprechend zu verpflichten (Formulare 5.3 und 5.4).Für KMU-Status optionale Angabe: < 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. € Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. € Jahresbilanzsumme; bei Bietergemeinschaften nur, wenn überwiegender Auftragsanteil von KMU-Partnern erbracht wird.Technische/bauliche Voraussetzungen: VOB/B-Ausgabe 2016 als Vertragsgrundlage; Baustromverteiler nach DIN EN 61439-4; Fachbauleiter ist mit Auftragserteilung zu benennen; Teilnahme an wöchentlichen Baubesprechungen ist verpflichtend.Ausschluss Nebenangebote: Nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote: Nicht zugelassen.Zuschlagskriterium: Preis (niedrigster Preis gewinnt).

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.