RÜB/RRB Langwaden "Sanierung Ablaufleitung" - Los 2: Maschinentechnik ; Los 3: Elektrotechnik

Erftverband50126 Bergheim, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 10. Oktober 2026

Angebotsfrist: 09. November 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Der Erftverband schreibt die Sanierung der Ablaufleitung am Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken Langwaden (Betriebsstelle 613) in Grevenbroich öffentlich aus. Die Maßnahme ist in zwei Lose aufgeteilt:

Los 2 – Maschinentechnik: Austausch der Überlaufschwelle, Einbau einer Kulissentauchwand, Erneuerung der Weiterleitungs- und RRB-Entleerungspumpen, provisorische Wasserhaltung, Kellerentwässerung und Rohrleitungsanpassungen.Los 3 – Elektrotechnik (E-MSR-Technik): Neubau der Niederspannungsschaltanlage, Erneuerung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (Siemens S7-1500), Datenfernübertragung, 24-V-Versorgung, Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung, Verkabelung, Erdung, Blitzschutz und Inbetriebnahme.

Bauzeit voraussichtlich von 14.12.2026 bis 21.05.2027. Angebote sind elektronisch in Textform bis zum 09.11.2026 um 10:00 Uhr einzureichen. Die Bindefrist endet am 11.12.2026. Verlangt werden u. a. Eigenerklärung zur Eignung (oder Präqualifikation), RAL-GZ-961-Nachweis Kanalbau, Haftpflichtversicherung und mehrere VHB-Formblätter.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 09. November 2026

Termin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄRAPRMAI

Veröffentlichung9. Okt. 2026

Veröffentlichung10. Okt. 2026

Angebotsfrist9. Nov. 2026

Angebotsöffnung9. Nov. 2026

Bindefrist9. Nov. – 11. Dez. 2026

Ausführungsbeginn14. Dez. 2026

Vertragslaufzeit14. Dez. 2026 – 21. Mai 2027

Ausführungsende21. Mai 2027

Maßnahmenabschluss Los 331. Mai 2027

VersicherungsnachweisDatum offenBauleistungs- und Montageversicherung spätestens 3 Wochen nach Auftragsvergabe vorzulegen.

WerkstattplanungDatum offen2 Wochen nach Projektanlaufbesprechung einzureichen (Pos. 09.10 / 09.10 LV).

Provisorische WasserhaltungDatum offenCa. 14 Tage Betrieb der provisorischen Pumpstationen Überleitungspumpwerk und RRB-Entleerung.

Verlängerte Vorhaltung ProvisoriumDatum offen10 Tage verlängerte Vorhaltung der provisorischen Pumpstationen (Pos. 05.20/05.40).

Probebetrieb (Los 3)Datum offen3 bzw. 4 Wochen Probebetrieb nach Inbetriebnahme der E-MSR-Technik, mit 24-h-Bereitschaftsdienst (Reaktionszeit max. 12 h).

Mängelbeseitigung nach PrüfungDatum offenBinnen 14 Tagen nach Erstprüfung durch Sachverständigen.

Checkliste InbetriebnahmeDatum offenE-MSR-Checkliste spätestens 3 Wochen vor Inbetriebnahmetermin vorzulegen.

StundennachweiseDatum offenSpätestens 4 Wochen nach Abschluss der Arbeiten einzureichen.

Bauzeitenplan Los 2Datum offen14 Tage nach Auftragserteilung vorzulegen.

Projektleiter Benennung Los 2Datum offen14 Tage nach Auftragsvergabe.

Dokumentation Los 2Datum offenMindestens 4 Wochen vor VOB-Abnahme vorzulegen.

Einweisung Betriebspersonal Los 2Datum offenMindestens 14 Tage vor Inbetriebnahme, mind. 1 Arbeitstag.

Endgültige Dokumentation Los 2Datum offenMindestens 2 Wochen vor Inbetriebnahme (1× Papier, 3× Datenträger).

Planungs-/Montagebeginn Los 3Datum offen7 Werktage nach Auftragserteilung.

Bauzeitenplan Los 3Datum offenGrafischer Bauzeitenplan 1 Woche nach Auftragsbestätigung.

VOB-Abnahme Anmeldung Los 3Datum offenSchriftlich mindestens 14 Tage vor Abnahmetermin.

Revisionsunterlagen ElektrotechnikDatum offenSpätestens 14 Tage vor der Abnahmeprüfung einzureichen.

Anschlussplanung ElektrotechnikDatum offen8 Wochen vor Baubeginn einzureichen.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Zuschlagskriterium Preis100%
Wertung anhand der nachgerechneten Angebotssumme bzw. Wertungssumme; berücksichtigt werden insbesondere Nachlässe, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangebote.

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden aus den nachgerechneten Angebotssummen ermittelt, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten. Angebote von Werkstätten für Behinderte erhalten einen Zuschlag von 15 Prozent auf die Wertungssumme; bei gleichem wirtschaftlichem Wert wird das Angebot der Werkstatt für Behinderte bevorzugt.

KI-Hinweis: Die Vergabeunterlagen und die Bekanntmachung nennen übereinstimmend den niedrigsten Preis als einziges Zuschlagskriterium; Formblatt 227 ist nicht ausgewählt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gemeinsame Randbedingungen für beide Lose

Bauherr und Standort: Erftverband, Am Erftverband 6, 50126 Bergheim; Baustelle am RÜB/RRB 613 Langwaden, Kloster Langwaden 1, 41516 Grevenbroich. Das Bauwerk liegt im Landschaftsschutzgebiet. Maßnahmenjahr 2026.

Verfahrensrahmen: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A, Vergabe-Nr. A2-3481.26. Ausführungszeitraum voraussichtlich 14.12.2026 – 21.05.2027. Optional kann ein Instandhaltungs-/Wartungsvertrag mit jährlicher Vergütung angeboten werden.

Übergeordnete Pflichten (beide Lose):

Sicherheits- und Gesundheitskoordination (SiGeKo): Sicherheitsunterweisung, Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG, UVV-Unterweisungen, DGUV-Vorschrift-3-Prüfnachweise, SiGe-Plan-Besprechung ca. 0,5 h/Woche während der BaumaßnahmeBauleistungs- und Montageversicherung (Nachweis spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung)Sicherheits- und Verhaltensregeln des Erftverbands (VA_10 Elektrotechnik, VA_11 Baustrom/Baustellenbetrieb, Hinweise Klärschlamm/Rechen-/Sandfanggut)Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit dem Auftraggeber, Endreinigung vor ProbebetriebWerkstatt- und Montageplanung digital (dwg + pdf), Inbetriebnahme und Probelauf, vollständige Dokumentation gem. VBPflichtenheft, Funktionstest, Datenpunkttest (Los 3), 3–4-wöchiger Probebetrieb mit 24-h-BereitschaftsdienstSachverständigenprüfung TÜV Rheinland (für Los 3, Blitz- und Explosionsschutz)Entsorgung Bau- und Abbruchabfälle nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Nachweisverordnung (NachwV) – Formblatt 241Beachtung der Besonderen Vertragsbedingungen zum TVgG NRW (Tariftreue, Mindestlöhne, Kontrollrechte, Vertragsstrafen)Stundenlohnarbeiten nur auf Anordnung der Bauleitung

Losübergreifender Bezug – Sanierung der Ablaufleitung

Die Ausschreibung dient der Sanierung der Ablaufleitung am RÜB/RRB 613. Aus dem Bauwerksplan (Los 2) ergeben sich folgende übergreifende Bauleistungen, die Schnittstellen zu beiden Losen betreffen:

Außerbetriebnahme und Verfüllung bestehender Rohrleitungen DN 2000 B und DN 700 B mit Flüssigboden/DämmerErhöhung der Überlaufschwelle auf 45,02 mNHNHerstellung Anschlussschacht und dichte VerbindungRückbau stillgelegter Schächte und Einstiege

Diese Arbeiten sind in der Leistungsbeschreibung Maschinentechnik (Los 2) verortet; die E-MSR-technische Ausrüstung (Los 3) wird parallel erneuert und im laufenden Betrieb unter Aufrechterhaltung der Entwässerung umgebaut.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Wirtschaftliche und technische Leistungsfähigkeit (beide Lose)

Umsatz: Angabe des Umsatzes der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen) in € – Erklärung im Formblatt 124Arbeitskräfte: Erklärung, dass die für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen; auf Verlangen Aufstellung der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit LeitungspersonalFachliche Qualifikation Kanalbau: Nachweis gem. RAL-GZ 961 (Gütesicherung Kanalbau) – RAL-Gütezeichen oder gleichwertiger Prüfbericht (mit Personalausstattung, Betriebs-/Geräteausstattung, vergleichbaren Projekten, Eigenüberwachungsdokumentation); relevante Beurteilungsgruppen u. a. AK 1–3, VP, VM, VMD, VO, VOD, I, R, DSprachkenntnisse: Führungspersonal und Baustellen-Ansprechpartner müssen der deutschen Sprache mächtig sein (mündlich und schriftlich)Qualifikation Bauleitung: Nur fachkundige Bauführer/innen und Poliere; auf Verlangen Ausbildung und Erfahrung nachzuweisen

Zuverlässigkeit und rechtliche Voraussetzungen (beide Lose)

Registereintragung: Ankreuzen der zutreffenden Eintragung (Handelsregister, Handwerksrolle, IHK) – Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerkskarte bzw. IHK-Eintrag auf VerlangenInsolvenz: Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist, keine Liquidation stattfindet, kein Insolvenzplan (oder bestätigter Plan) vorliegt; ggf. Insolvenzplan nachreichenAusschlussgründe § 6e EU VOB/A: Erklärung zu fehlenden Ausschlussgründen bzw. zu ggf. durchgeführten Selbstreinigungsmaßnahmen; keine Verurteilung wegen Verstößen (Freiheitsstrafe > 3 Monate / Geldstrafe > 90 Tagessätze / Geldbuße > 2.500 €) in den letzten 2 JahrenSteuern, Abgaben, Sozialversicherung: Erklärung zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Pflichten; Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Sozialkasse, Finanzamt, Berufsgenossenschaft; Freistellungsbescheinigung § 48b EStG (Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen)Auszug Gewerbezentralregister (§ 150a GewO): Ab Auftragssumme ≥ 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten sollTariftreue: Besondere Vertragsbedingungen zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW) sind Vertragsbestandteil; Kontroll- und Prüfrechte des AG, Vertragsstrafen bei VerstößenEigenerklärung NRW-Sanktionen EUHaftpflichtversicherung: Nachweis bereits im Vergabeverfahren – mind. 5 Mio. € Personen-/Sachschäden, 200.000 € Vermögensschäden, 2-fach maximiert, inkl. Umwelthaftpflicht und Umweltschadensdeckung; Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen

Referenzen (beide Lose)

Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 KalenderjahrenAuf Verlangen: 3 Referenznachweise mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit eigenen Personal und Mengenangaben, durchschnittlicher MA-Zahl, besonderen technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), ggf. koordinierten Gewerken mit eigenem Leitungspersonal und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre

Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (für beide Lose gemeinsam); 3 Referenznachweise auf Verlangen

Vergleichbare Bauleistungen mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit eigenen Personal und Mengenangaben, durchschnittliche MA-Zahl, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau), vertragliche Bindung, koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

Zeitraum: letzte 3 Jahre (bei Prüfbericht)

Fachliche Qualifikation gem. RAL-GZ 961 (Gütesicherung Kanalbau) – Nachweis durch RAL-Gütezeichen oder gleichwertigen Prüfbericht

Personalausstattung, Betriebs-/Geräteausstattung, vergleichbare Projekte, Eigenüberwachungsdokumentation; Beurteilungsgruppen z. B. AK 1–3, VP, VM, VMD, VO, VOD, I, R, D

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.