Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Wallfahrtsstadt Werl (Vergabe-Nr. 10 70/173-26) für die Sanierung der Brandschutzklappen in der Stadthalle Werl, Grafenstraße 27, 59457 Werl.
Die Maßnahme umfasst drei Fachlose:
Los 1 – Schadstoffsanierung: Ausbau der asbesthaltigen Brandschutzklappen und KMF-Dämmungen inkl. Schwarz-Weiß-Bereichen, Schleusen, Unterdruckhaltung, Reinigung, Freimessung und Entsorgung.Los 2 – Sanitär- und Heizungsinstallation: Trennen, Demontage und Neuverlegung von Abwasser-, Trinkwasser- und Heizungsleitungen im Bereich der Klappen, inkl. Dämmung und R90-Rohrabschottungen.Los 3 – Lüftungsinstallationen: Rückbau der alten Kanäle, Lieferung und Einbau neuer Brandschutzklappen (auch motorisch mit Rauchauslösung), Lüftungskanäle, Dämmung, Elektroanschluss und Dokumentation.
Die Gesamtbauzeit beträgt 26 Wochen in 3 Bauabschnitten. Zuschlagskriterium ist der Preis; Nebenangebote sind nicht zugelassen. Angebote sind bis 05.10.2026, 09:00 Uhr elektronisch über den Vergabemarktplatz Westfalen einzureichen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 26 Tage bis zur Angebotsfrist — 05. Oktober 2026
HEUTE
Termin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL SEP
Bieterfragen-Frist
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Ausführungsbeginn
Vertragslaufzeit
Vorhaltung Baustelleneinrichtung
Montageplanung einreichen
Prüfung der Montageplanung
Anmeldung Abnahme (Schwarzbereich)
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Es ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis (100%) angegeben; das Formblatt 227 Zuschlagskriterien wurde nicht beigefügt, da nur ein Kriterium zur Anwendung kommt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGesamtrahmen und Bauzeit
Ausführungsbeginn: 16.11.2026, Vollendung: 10.09.2027 (gemäß Bauzeitenplan).
Gesamtbauzeit: 26 Wochen, eingeteilt in 3 Bauabschnitte.
Vorhaltung der Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Baustrom-/Bauwasserverteilung, Schleusen, Unterdruckhaltung, PSA): 9 Monate.
Bauzaun: 65 m über 9 Monate vorzuhalten.
Planung und Dokumentation
Werks- und Montageplanung 2 Wochen nach Beauftragung in 2-facher Ausfertigung + PDF/DWG; Prüfung durch AG innerhalb 2 WochenArbeits-, Abschottungs- und Baustelleneinrichtungspläne vor BaubeginnTägliches Bautagebuch (mind. wöchentlich Ingenieurbüro vorlegen)Unterdruckprotokolle kontinuierlich führenFotodokumentation aller wesentlichen ArbeitsschritteRegieberichte vor Leistungserbringung vom AG gegenzeichnen lassenDruck- und DichtigkeitsprüfprotokolleSchlussdokumentation 3-fach in Ordnern + PDF/DXF innerhalb 10 Werktagen vor Schlussrechnung
Baustellenorganisation
Einhaltung Bauzeitenplan (3 Abschnitte)Tägliche Reinigung der Baustelle, Freihaltung Feuerwehr- und LieferzufahrtenBaustrom und Bauwasser durch AN bereitstellenAnlieferung Material: kurzzeitig, LKW hat Bereich unverzüglich zu verlassenAnmeldung von Abnahmen mindestens 2 Werktage vorherLüftungsanlagen müssen bei Fertigstellung voll funktionstüchtig sein
Sicherheit/Entsorgung
Anzeige Baustelle bei zuständiger Behörde und BG (§ 15 GefStoffV, BGV A1)Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV Anhang III 2.4.2 und TRGS 519/521Arbeitsplan und BetriebsanweisungenFachbauleiter mit Sachkunde TRGS 519 schriftlich benennen; Wechsel sofort meldenSachkundenachweise TRGS 519/521/524 aller eingesetzten Arbeiter (vor Auftragsvergabe und vor Arbeitsaufnahme)Arbeitsmedizinische Vorsorge für PersonalGeräteliste: Unterdruckhaltegeräte und Industriesauger Staubklasse H mit Prüfzeugnissen (IP 54)Erste-Hilfe: geschulte Ersthelfer, DIN 13169 Koffer (BGV A1 § 26)Teilnahme eANV; Entsorgungsnachweise für alle AbfallartenAkkreditierungsnachweis Labor für VDI 3492 MessungenBei alternativer Entsorgungslösung: Berechtigungs- und Abnahmeerklärung der Verwertungs-/Beseitigungsanlage, ggf. Andienungsbestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde, Anzeige § 53 KrWG, Erlaubnis § 54 KrWG
Normen und Regeln (Auswahl)
VOB/A–C, VOB/B Ausgabe 2016, ATV DIN 18299DIN 18381 (Lufttechnische Anlagen), DIN 18379 (Heizung/Sanitär)TRGS 519/521/524, GefStoffVVDI 3492 (Asbest-Raumluftmessung), VDI 6022 (Hygiene Lüftung)DIN 4109 (Schallschutz), DIN EN 12237 (Luftdichtheit Lüftung)BGV A1, Baustellenverordnung (SiGe-Plan), UVV, VDE-Vorschriften
Vertragsbedingungen
Vertragsstrafe bei Verzug: 0,2 % pro Werktag, max. 5 % der AuftragssummeSchlusszahlung: 60 Tage nach AbrechnungSicherheit Vertragserfüllung: 5 % der Auftragssumme (ab Auftragssumme ≥ 250.000 € netto)Sicherheit Mängelansprüche: 3 % der AbschlagssummenUrkalkulation in verschlossenem Umschlag bei Auftragswert ≥ 50.000 € netto
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenUnternehmerische Eignung
Eintragung im Handels- bzw. Handwerksregister (oder vergleichbar)Gültige GewerbeanmeldungBerufsregistereintrag (Handwerksrolle, IHK o. Ä.)Auf Verlangen: Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialversicherung, Finanzamt und Berufsgenossenschaft (max. 6 Monate alt zum Submissionstermin)Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStGHaftpflichtversicherung mit Deckung mind. 3 Mio. € Sachschäden und 3 Mio. € Personenschäden (oder Bestätigung über beabsichtigten Abschluss)
Finanzielle Leistungsfähigkeit
Mindestjahresumsatz ≥ 500.000 € (in vergleichbaren Bauleistungen), bezogen auf die letzten 3 abgeschlossenen GeschäftsjahreUmsatzanteile gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführter Aufträge sind einzubeziehen
Angabe der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte der letzten 3 GeschäftsjahreGgf. gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondertem Ausweis des technischen Leistungspersonals
Fachliche Qualifikation (Schadstoff-/Asbestarbeiten)
Schriftliche Benennung eines Fachbauleiters/Aufsichtsführenden mit gültigem Sachkundenachweis gemäß TRGS 519 (großer Asbestschein); Wechsel sofort meldenSämtliche mit Asbest-/KMF-Arbeiten betrauten Beschäftigten müssen Sachkundenachweise TRGS 519, TRGS 521 und TRGS 524 besitzen (vor Auftragsvergabe und vor Arbeitsaufnahme vorzulegen)
Gefahrstoff- und Arbeitsschutz
Gefährdungsbeurteilung gem. GefStoffV Anhang III Nr. 2.4.2 sowie TRGS 519/521Arbeitsplan mit Schutzmaßnahmen, Personal- und GeräteplanungBetriebsanweisungen und Unterweisung der Beschäftigten vor EinsatzNachweise arbeitsmedizinischer Vorsorge für das eingesetzte Personal
Geräte- und Materialqualifikation
Nur zugelassene Geräte: Industriestaubsauger Staubklasse H mit IP 54 und Unterdruckhaltegeräte mit PrüfzeugnissenGeräteliste mit Prüfzeugnissen vorzulegenVerwendete Rohre, Dämmstoffe und Brandschutzklappen müssen Übereinstimmungsnachweise (ABZ/ABP) besitzen
Entsorgungs- und Laboreignung
Teilnahme am elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV)Entsorgungsnachweise für alle Abfallarten (AVV 170605*, 170603*, 170904, 170802)Akkreditierungsnachweis des Labors für Kontrollmessungen gemäß VDI 3492 vorzulegen
Referenzen
Mindestens 2 vergleichbare Referenzen aus dem Zeitraum 01.01.2021 bis 01.01.2025Jeweils Auftragswert ≥ 100.000 € nettoVergleichbarkeit mit Sanierung von Brandschutzklappen
Sonstige Anforderungen
Erste-Hilfe-Ausstattung gem. BGV A1 § 26 (geschulte Ersthelfer, DIN 13169 Koffer)Einhaltung SiGe-Plan nach BaustellenverordnungEinhaltung VOB, einschlägige DIN-Normen, UVV, VDE-VorschriftenAnzeige Baustelle bei zuständiger Behörde und BG
Sprache und Bietereignung
Verständigung auf DeutschEigenerklärung zur Eignung (VHB 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)Eigenerklärung zu Russland-SanktionenMehrere Hauptangebote und Nebenangebote nicht zugelassen
Referenzprojekte
2 ReferenzenZeitraum: 01.01.2021 bis 01.01.2025Volumen: jeweils ≥ 100.000 € netto Auftragswert
Mindestens 2 vergleichbare Referenzen für Sanierung von Brandschutzklappen
Maßnahmen, die mit der zu vergebenden Leistung (Sanierung Brandschutzklappen) vergleichbar sind
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 44 erledigt
Pflichtangaben und Formblätter zum Angebot
Eignungs- und Sachkundenachweise (z.T. vor Auftrag, z.T. vor Arbeitsaufnahme)
Planungs- und Ausführungsunterlagen
Während Ausführung und zur Abnahme
Sicherheitsleistungen
Hinweise zum Verfahren
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie einmal pro Woche die neuen Vergabeverfahren dieser Branche per E-Mail.
Bitte geschäftliche E-Mail-Adresse (name@ihrefirma.de). Private Anbieter wie Gmail oder GMX können wir nicht benachrichtigen.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Wallfahrtsstadt Werl
Ort
59457 Werl, Nordrhein-Westfalen
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Alle anzeigen →Nordrhein-Westfalen