Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) baut in Rodenbach (Am Hühnerbusch 2, Ortsteil Kaiserslautern) eine neue Straßenmeisterei und schreibt dafür die kompletten Sanitärinstallationen als öffentliche Bauleistung aus.
Was ist zu tun?
Schmutzwasser-, Regenwasser- und Trinkwasserleitungen herstellen, montieren und in Betrieb nehmenSanitärobjekte (WCs, Waschtische, Urinale, Brausen, Ausgussbecken) liefern und montierenTrinkwasserversorgung inkl. Probenahme, Laboranalyse, Spülung und DesinfektionTechnische Dämmung und Brandschutzabschottungen herstellenDokumentation, Revisionsunterlagen und Wartung über die Gewährleistungszeit übernehmenBaustelleneinrichtung komplett liefern und nach Abschluss räumen
Wie läuft das Verfahren?
Offenes Verfahren nach VOB/A (Abschnitt 2), deutsches SprachgebietEinreichung ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform des LBM RLPAngebotsfrist endet am 13.10.2026 um 10:00 UhrLeistungszeitraum: 6 Monate ab Vertragsbeginn
Wer kann mitmachen?
Geeignet für Fachbetriebe des Sanitärinstallations-Handwerks (auch KMU). Nachzuweisen sind Eignung, vergleichbare Referenzen und Tariftreue/Mindestlohn nach LTTG RLP.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 23 Tage bis zur Angebotsfrist — 13. Oktober 2026
HEUTE
Termin / FristSEP2026OKTNOVDEZ
Veröffentlichung
Bieterfragen-Frist
Angebotsfrist
Bindefrist
VertragslaufzeitDatum offen
Bauablaufplan vorlegenDatum offen
Übergabe BestandsunterlagenDatum offen
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis (Wertungssumme)100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
KI-Hinweis: Im Anschreiben wird explizit nur das Zuschlagskriterium 'Preis' angekreuzt; die separate Vorlage 'HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien' ist nicht angekreuzt und wurde nicht übermittelt, daher sind keine weiteren Kriterien erkennbar.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen
Bauvorhaben: Neubau einer Straßenmeisterei (SM) Kaiserslautern in 67688 Rodenbach, Am Hühnerbusch 2Erfüllungsort: 67688 Rodenbach, Am Hühnerbusch 2Los: BG-Sanitär (Sanitärinstallation) – einziges LosLeistungszeitraum: ca. 6 Monate ab VertragsbeginnBauherr/Auftraggeber: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM), KoblenzVergabeart: Öffentliche Ausschreibung, offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2Vertragsgrundlage: VOB/B (Ausgabe 2019), VOB/C – ATV (Gesamtausgabe 2019, Ergänzungsband 2023)Sprache: DeutschNebenangebote: Laut Stammdaten nicht zugelassen
Schmutzwasserleitungen
Schalldämmende Abflussrohre DN 56 / DN 70 / DN 100 (HT/Kunststoff nach DIN 19522)Formstücke: Bögen, Abzweige, Übergangsmuffen, Reinigungsrohre, Verbinder, Elektro-SchweißmuffenRohrschott 90 Plus DN 30/56 und DN 70Anschlüsse, Schutzschlauch DN 50 / 4 mmVerlegung nach DIN 1986 und DIN/EN 12056, Schalldämmung nach DIN 4109Dunstleitungen über DachReinigungsöffnungen nach DIN/ENKörperschallisolierungVorwandinstallation mit UnterputzspülkästenSchlammfang und Leichtflüssigkeitsabscheider für die Waschhalle
Regenwasserleitungen
Abflussrohre DN 70 (Kunststoff nach DIN 19522)Formstücke (Bögen, Übergangsstücke, Verbinder, Elektro-Schweißmuffen)Flachdacheinläufe, Grundleitungsanschluss Bodenplatte DN 100Freispiegelleitung nach DIN 1986/EN 12056Isolierung gegen Schwitz- und KörperschallRohrschott 90 Plus DN 70Brandschottung
Trinkwasserleitungen
Hausanschluss über den TechnikraumMetall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-X/Al/PE), DN 16 – DN 40 (KTW-Empfehlungen, DVGW W 270)Formstücke: Winkel, T-Stücke, Übergänge, Kupplungen, RedzierungenMontageeinheitenWarm- und Kaltwasserleitungen gedämmt nach EnEV und DIN 1988Separate absperrbare Zuleitungen je RaumgruppeSpülen der Leitungen nach DIN 1988 Teil 2Desinfektion mit Hochchlorlösung, mind. 12 h EinwirkzeitMikrobiologische Laboruntersuchung (Probenahme, Wasseranalyse auf Bakterien und Legionellen) durch amtlich zugelassenes LaborSchutzschlauch 13–28 mm
Sanitärobjekte und Installationsblöcke
WC-Sanitärbausteine (auch barrierefrei), WT-Sanitärbausteine (auch barrierefrei), Urinal-Sanitärbausteine inkl. Steuerung, AG-SanitärbausteinMontageelemente für HaltegriffeTraverse für KüchenspüleBodenabläufe DN 70 und DN 150Kastenrinne einteiligTrichter mit GeruchverschlussSystemschächte DN 1000 mit außenliegendem AbsturzRegenspeicher mit Filterkorb (Süd)Drainrinnen 13 cm
Einrichtungsgegenstände (Titel 01.07)
Waschtische 450×320, 550×440, 550×550 (unterfahrbar)Elektronik-Waschtischmischer, Selbstschluss-Thermostatarmatur, Sicherheits-Thermostat-VormischerWand-WC tiefgespült, Urinale, AusgussbeckenBrausebatterien, Handbrausen, BrauseschläucheSanitärarmaturen und Zubehör (Seifenspender, Papiertuchspender, Abfallbehälter, Toilettenbürsten, Rückenlehnen, Stützklappgriffe, Hygienebeutelspender)Einstellprotokoll: Einstellung von 20 Armaturen (12 WT-/8 DU-Armaturen); Laufzeiten und Temperaturen sind mit dem Bauherrn abzustimmen und zu dokumentieren
Trinkwasserarmaturen
Hauswasserstation R 1¼"Automatische HygienespülungSchrägsitzventile R½" bis R1¼"Automatisches ZirkulationsregulierventilGeräteschrägsitzventilProbenahmeventil DN 6 und DN 10AußenzapfstelleZeigerthermometer
Technische Dämmung und Brandschutz
Regenwasser-Dämmung DN 70 (19 mm)Rohrabschottung R90 DN 70ALU-Dämmung DN 12–20 (20–30 mm)PVC-Dämmung DN 12–25 (20–30 mm)F90-Ummantelung, F90-Vermörteln der Durchbrüche WA/DEWärmedämmung nach EnEV, Kennzeichnung nach DIN 2403Lieferung und Montage aller Brandschutzabschottungen inkl. Kennzeichnung, Übereinstimmungserklärung und FotodokumentationBrandschutzdokumentation
Dokumentation, Wartung und Nebengewerke
Bestandsunterlagen: 3-fache Ausfertigung inkl. farbiger Grundrisse M 1:50, Detailpläne M 1:25, Strangschema, Schalt-/Regelschema, Betriebsanweisungen, Wartungsplan; Übergabe mind. 5 Tage vor Schlussabnahme, digital per Download-FileRevisionszeichnungen: digital per Download-File (PDF und DWG), Strangschemata, BestandspläneWartung: Separater Wartungsvertrag für die Gewährleistungszeit; Kosten werden anteilig jährlich nach Ausführung beglichenTechnische Unterlagen für Nebengewerke (01.08.0003): Elektroinstallation, Trockenbau, Wärmedämmung/BrandschutzKabelauflegen für NebengewerkeDruck-/Dichtheits-/FunktionsprüfungenÜbereinstimmungserklärung für Brandschutzmaßnahmen (Rohrabschottungen, F90-Vermörtelung)Ersatzteillisten, Garantieunterlagen, Hersteller-/Wartungs-/Bedienungsanleitungen
Baustelleneinrichtung und Ausführungsorganisation
Komplette Baustelleneinrichtung inkl. Maschinen, Geräte, Gerüste, Container, Montageplätze und deren Räumung nach AbschlussVorlage detaillierter Bauablaufpläne in Papierform innerhalb 1 Woche nach VertragsabschlussVor Montagebeginn: Erstellung und Vorlage sämtlicher Ausführungs-, Montage- und Werkstattzeichnungen (Montagepläne, Installationspläne, Deckenspiegel, Detailzeichnungen, Revisionsöffnungen, Wandansichten, Befestigungsdetails, Durchbruchs-/Aussparungspläne, Brandschutzdetails, Isometrien)Vor Ausführungsbeginn: Benennung eines deutschsprachigen BauleitersSchlitz-/Stemmarbeiten bauseits (sofern nicht im LV extra aufgeführt)Gerüststellung über 2 m Montagehöhe ist einzukalkulierenTägliche Reinigung und Beseitigung von Bauschutt auf eigene KostenKernarbeitszeit Mo.–Fr. 7:00–19:00 Uhr (Samstag/Sonntag nur mit Zustimmung des AG)Alle Lieferungen, Leistungen und Nebenleistungen nach DIN 18381Koordination mit Gewerken Heizung, Lüftung, Elektro, Gebäudeautomation, Trockenbau, Rohbau, Ausbau
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenZulassung und formale Eignung
Verfahren: Offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2 – Eignung wird nachgewiesen über Präqualifikation (PQ-Eintrag) oder Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).Sprache: Angebote und Nachweise in deutscher Sprache; fremdsprachige Bescheinigungen mit deutscher Übersetzung.KMU-geeignet: Ja (eforms_sme_suitable: true).Gewerbliches Rechtsverhältnis gefordert: Nein.Sicherheitsüberprüfung gefordert: Nein.Bindefrist des Angebots: bis 11.12.2026.Nebenangebote: Laut Stammdaten nicht zugelassen.
Ausschlussgründe und Zuverlässigkeit
Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A. Insbesondere:
Keine schweren Verfehlungen in den letzten 2 Jahren, die zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt haben (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze, Geldbuße > 2.500 €)Ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenKein Insolvenzverfahren, keine Liquidation, keine TätigkeitseinstellungRegistereintragung (Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK), soweit pflichtigMitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft
Fachliche Eignung (Referenzen, Personal, Umsatz)
Referenzen: Mindestens 3 vergleichbare Bauleistungen der letzten 5 Kalenderjahre (Sanitär-/Installationsreferenzen vergleichbarer Größe). Je Referenz: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert des auf Bieter entfallenden Anteils, Ausführungszeitraum, Auftraggeber.Personal: Nachweis der Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte.Mindestjahresumsatz: projektindividuell von der Vergabestelle festgelegt (Betrag im Formular 'Eigenerklärung zur Eignung' einzutragen).Branchenspezifischer Mindestjahresumsatz: projektindividuell von der Vergabestelle festgelegt.Ergänzende Nachweise (sofern angekreuzt): technische Fachkräfte/Stellen, technische Ausrüstung, Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Lieferkettenmanagement, Studien-/Befähigungsnachweise, Umweltmanagementmaßnahmen, Geräte/Ausrüstung, beabsichtigte Unteraufträge.
Tariftreue und Mindestlohn (LTTG Rheinland-Pfalz)
Pflicht zur Abgabe der Mustererklärung 3 – Mindestlohn (LTTG) bei Angebotsabgabe, da die ausgeschriebene Sanitär-Bauleistung in den Geltungsbereich des LTTG fällt (Bau-Branche nach AEntG).Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns an eigene Beschäftigte.Sorgfältige Auswahl und Prüfung der Nachunternehmen hinsichtlich Mindestlohnfähigkeit.Vorlage von Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher Nachunternehmer und Verleiher (sofern Auftragsvolumen ≥ 10.000 €).Bereithaltung vollständiger, prüffähiger Unterlagen über eingesetzte Beschäftigte.Bei Verstoß: Vertragsstrafe bis max. 10 % der Auftragssumme, Ausschluss von Vergaben bis zu 3 Jahre.
Bietergemeinschaften und Nachunternehmer
Bietergemeinschaften: Erklärung aller Mitglieder in Textform (ARGE-Bildung, Benennung eines Bevollmächtigten, Gesamtschuldner-Haftung); auf Verlangen von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung (ggf. qualifiziert signiert). Im offenen Verfahren nach Aufforderung gebildete Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.Nachunternehmer: Beabsichtigte Inanspruchnahme ist im Angebot zu benennen; auf Verlangen Nachweis der Kapazitäten, Namen, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten sowie Verpflichtungserklärungen.Eignungsleihe (wirtschaftlich/finanziell): Erklärung gemeinsamer Haftung.
Baustellenbezogene Pflichten (Baustellenordnung)
Vor Aufnahme der Arbeiten: Unterweisung der Beschäftigten, Vorlage von Gefährdungsbeurteilungen, Betriebsanweisungen, Bauablaufplänen.Einhaltung der Arbeitszeiten Mo.–Fr. 7:00–19:00 Uhr, Tragepflicht von Warnwesten und tätigkeitsbezogener PSA, Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen.Benennung eines deutschsprachigen Bauleiters vor Ausführungsbeginn.
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Vergleichbare Bauleistungen im Bereich Sanitärinstallation (Referenzen über vergleichbare Bauleistungen der letzten 5 Kalenderjahre)
Mit dem Auftragsgegenstand vergleichbare Sanitär-/Installationsreferenzen; je Referenz: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert des auf Bieter entfallenden Anteils, Ausführungszeitraum, Auftraggeber (anzugeben im Formular Eigenerklärung zur Eignung); optional auch ältere Referenzen, sofern von Vergabestelle akzeptiert
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 25%4–10 · 48%11+ · 27%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 20 erledigt
Formulare und Erklärungen (Pflicht)
Preisblätter und Leistungsverzeichnis
Bemusterung und technische Unterlagen
Anlagen zur Baustelle und Vertragsbedingungen
Sicherheiten und Bürgschaften (nach Zuschlag)
Auf einen Blick
Auftraggeber
LBM Rheinland-Pfalz Zentrale | Vergabeprüfstelle beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz | Clearingstelle beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz | Nachprüfungsbehörde beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz
Anschrift
56068 Koblenz
Ort
67688 Rodenbach
Kategorie
Rheinland-Pfalz
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
lbm.rlp.de ↗Weitere Ausschreibungen Rheinland-Pfalz
Alle anzeigen →Rheinland-Pfalz