Ausschreibungen Rheinland-Pfalz
Straße Im Vogelsang, Landau in der Pfalz; Vollausbau und Deckensanierung
Stadt Landau76829 Landau in der Pfalz, Rheinland-PfalzVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Die Stadt Landau in der Pfalz schreibt den Vollausbau und die Deckensanierung der Straße „Im Vogelsang" öffentlich aus. Es handelt sich um eine Straßenbaumaßnahme mit umfangreichen Tiefbauarbeiten inklusive Erneuerung des Mischwasserkanals, Erdarbeiten für Wasser-, Gas- und Stromversorgung sowie barrierefreien Querungen und neuer Beleuchtung. Die Ausführung erfolgt in 3 Bauabschnitten.
Was müssen Sie tun?
Angebot über die Vergabeplattform [www.auftragsboerse.de](http://www.auftragsboerse.de) einreichen (oder schriftlich an die Zentrale Vergabestelle)Angebotsfrist: 05.11.2026 um 10:30 UhrMehrere vorgegebene Formblätter (213 Angebotsschreiben, 124zvs Eigenerklärung zur Eignung, 233 Nachunternehmer, 234 Bietergemeinschaft, Tariftreueerklärung) zwingend mit dem Angebot einreichenZuschlag allein nach Preis (keine Nebenangebote zugelassen)
Wichtige Fristen:
Ausführungsbeginn: letzter Werktag der 48. KW 2026Fertigstellung: letzter Werktag der 50. KW 2027
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026 DEZ FEB APR JUN AUG OKT DEZ
Veröffentlichung10. Okt. 2026
Angebotsfrist5. Nov. 2026
Angebotsöffnung5. Nov. 2026
Bindefrist5. Nov. – 4. Dez. 2026
Ausführungsbeginnca. 27. Nov. 2026
Fertigstellungca. 10. Dez. 2027
EndbestandskontrolleDatum offenSpätestens 14 Tage nach der VOB-Bauabnahme vom Auftragnehmer durchzuführen.
GewährleistungDatum offen5 Jahre ab Abnahme – abweichend von VOB/B (§ 13 Abs. 4) verlängert, läuft somit ab dem Abnahmetermin + 5 Jahre.
Frist SchlusszahlungDatum offen60 Tage nach dem regulären Zeitpunkt der Schlusszahlung verlängert (gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B).
Frist VerzugseintrittDatum offen60 Tage nach regulärem Zeitpunkt verlängert (gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Vollständig: Im Formblatt 211 ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis angekreuzt (Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien ist nicht angekreuzt).
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenÜberblick zur Maßnahme
Vollausbau und Deckensanierung der Straße „Im Vogelsang" im Stadtteil Queichheim. Die Maßnahme wird in 3 Bauabschnitten ausgeführt und ist im Auftrag der Stadt Landau (Straßenbau), des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau – EWL (Kanalbau) und der EnergieSüdwest – ESW (Erdarbeiten für Versorgungsleitungen) ausgeschrieben.
Es wird ein einziges Los vergeben – gemeinsam an einen Auftragnehmer für alle Abschnitte.
Abschnitt 1 – Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung und Verkehrsführung
Leistungen für alle Bereiche:
Baustelleneinrichtung inkl. Baubüro, Geräte, Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss, Vorhaltung der Anlagen über die gesamte BauzeitVerkehrssicherung: Beschilderung (Durchfahrtsverbot VZ 250, Umleitung VZ 454-20, Umleitungsende VZ 459, Anlieger frei VZ 1028-32), Absperrschranken mit Warnleuchten, Umleitungsmanagement, Ringstraße um den SpielplatzVerkehrsführung in 3 Bauabschnitten mit Umleitungsplänen (6 Pläne sind beigelegt)Kampfmittelsondierung durch eine in Rheinland-Pfalz anerkannte Fachfirma (Elektromagnetik/TDEM) auf ca. 2.100 m², einschließlich Bescheinigung und ggf. Nachuntersuchung mit SuchschlitzenTägliches Bautagebuch und Anliegerinformation per Wurfzettel mindestens 1 Woche vor jedem BauabschnittSicherheitsnachweis für Grenz- und Vermessungspunkte (Anfangsbestandskontrolle vor Baubeginn)
Abschnitt 2 – Straßen- und Gehwegbau (Auftraggeber: Stadt Landau)
Vollausbau „Im Vogelsang" (ca. 200 m, Breite 5,5–6,5 m):
Kompletter Aufbruch bestehender Beläge (Asphalt, Pflaster)Erdarbeiten (Bodenaushub, Bodenaustausch/-lieferung, Verdichtung, Handaushub/Saugbagger im Wurzelbereich)Herstellung Tragschichten: Frostschutzschicht (ca. 450 m³, 26 cm), Schottertragschicht (ca. 700 m², 15 cm), Dränbeton (ca. 1.200 m², 15 cm)Asphaltarbeiten: Asphalttragschicht ATS AC32TN, Asphaltdeckschicht ADS AC11DNPflasterflächen mit Betonsteinpflaster (20/10/10, 18/30/10, 18/24/10, 18/18/10 cm) ca. 1.000 m²Borde, Muldenrinne (B = 30 cm), Pflasterrinne 2x16/16/14, Sinkkästen und RegenwassereinläufeBarrierefreie Querungsstellen mit Kontraststreifen (60 cm breit), Rippen- und Noppenplatten, Rampensteine, LäuferbänderVerkehrsinsel innerorts (Fahrbahnbreite 3,60 m), gemeinsame Querungsstelle mit 3 cm StichLeerrohre (PE hart 110×10,0, ca. 300 m), Kabel (NYCY 4×6 RE/6, ca. 340 m) für Straßenbeleuchtung, 6 LampenfundamenteStraßenmarkierung (Kaltplastik, Typ II), Verkehrsschilder, Holzholmenzaun
Vollausbau „Zum Queichanger" (ca. 45 m, Breite 15–17 m): Inklusive neuer Fußgängerquerung, mit Betonsteinpflaster und Asphaltfahrbahn im östlichen Bereich (ca. 30 m).
Deckensanierung „Im Vogelsang" (ca. 420 m, von Schneiderstraße bis Haus Nr. 34):
Asphaltfräsen (ca. 2.800 m²), Asphaltdeckschicht ADS AC11DN (ca. 2.800 m²)Erneuerung von 2 Zufahrten, einer Sinkkastenleitung und einem KanalhausanschlussGehwegsanierung (Rückbau Plattenbelag, neue Betontragschicht und Pflasterdecke)Erneuerung Straßenablauf
Abschnitt 3 – Kanalisation (Auftraggeber: EWL Landau AöR)
Erneuerung Mischwasserkanal (ca. 185 m):
Abbruch Bestandskanäle DN 300–500 (ca. 195 m) und Schächte (3 Stück: 593.34, 593.33, 593.26)Neubau PP-Mischwasserkanal DN/OD 630 und DN/OD 710 (ca. 185 m)Neubau Stahlbetonkanal DN 300 und DN 400 (ca. 8 m)2 Betonschächte DN 1500, 1 Betonschacht DN 1200, Anpassung Schacht 609.17, Abdeckplatte Schacht 609.917 Schachtabdeckungen ausbauen und neu aufsetzen
Erneuerung Kanalhausanschlussleitungen: PP OD 150 mit Sanierungsstutzen, Asphaltoberbau schneiden und wiederherstellen, Oberflächenwiederherstellung (Asphalt, Pflaster, Bordstein, Plattenrinne).
Erdarbeiten und Sicherung:
Schürfgruben, Grabenverbau (Element-/waagerechter/senkrechter Verbau, Saumbohlenverbau, ca. 680 m²)Wasserhaltung für Entwässerungsleitungen und SchachtbauwerkeSicherung bestehender Versorgungsleitungen (Trinkwasser duktiles Guss, Gasdruck, Fernmeldekabel, Niederspannungskabel) – ca. 50 m GesamtlängeEntsorgung Aushubmaterial (AVV 170504, Haufwerksbeprobung) – ca. 1.000 t GesamtmengeAnti-Wurzelschirm (HDPE, 1 mm) für BaumscheibenVerdichtungsanforderungen: Dpr > 97 % (Planum), Dpr = 100 % (bis 0,5 m unter Planum), Dpr > 100 % (Hinterfüllungen)
Abschnitt 4 – Erdarbeiten für Versorgungsleitungen (Auftraggeber: ESW)
Abschnitt 4.1 – Wasser- und Gasversorgung:
Erdarbeiten für Neuverlegung/Rückbau Wasser- und Gasleitungen (PE da 160–250 für Hauptleitungen, da 50 für Hausanschlüsse)Überdeckung ca. 1,5 m; Mithilfe beim Verlegen der Leitungen durch den Auftragnehmer (ca. 350 m)Grabensohlenbreiten 0,9–1,5 m, Aushubtiefen bis 1,75 m; Montagegruben 2–3 m × 2–3 m, Tiefe bis 2 mWasserhaltung an Einbindestellen DN 100–250Sicherungsarbeiten: Versorgungsleitungen (duktiler Guss, PE) freilegen, sichern, unterfangenAbbruch alter Leitungen (Guss, Stahl, Kunststoff DN 80–250)Entsorgung: ca. 470 m³ Bodenaushub, ca. 850 t Abfall (AVV 170504, 170405)
Abschnitt 4.2 – Stromversorgung:
Erdarbeiten für Kabelgräben (Sohlenbreite 0,4–0,5 m, Tiefe bis 0,5 m), Montagegruben (Tiefe bis 0,8 m)Kabelverlegung (ca. 170 m), Kabelschutzrohr (ca. 20 m), Trassenband (85 m)Sicherung Fernmeldekabel, Niederspannungs-/MittelspannungskabelEntsorgung Schadstoffbelastetes Material (50 t aus Homogenbereich 2)
Für 4.1 und 4.2: Liefern Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch (0/45), Sand (0/2), Boden (GW, GE, SW, SE); Flüssigboden liefern und einbauen (20 m³), Verformungsmodul EV2 ≥ 45 MN/m²; Verbau nach Wahl des AN; Wiederverwendbarer Boden und fehlender Verfüllboden werden gesondert vergütet.
Hinweis: Telekom-/Vodafone-Leistungen sind nicht ausgeschrieben und gesondert abzustimmen.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und persönliche Eignung
Nachweis der Eignung durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.) oder durch ausgefüllte Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124zvs) – bzw. EEE oder PQ-Nummer im Angebotsschreiben.Bei engerer Wahl: Bestätigung der Eigenerklärungen durch Bescheinigungen zuständiger Stellen.Auf Verlangen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. IHK.Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls zutreffend).Tariftreue / Mindestentgelt: Erklärung nach dem rheinland-pfälzischen Landestariftreuegesetz (LTTG) – Mustererklärung 1 oder 3 ist mit dem Angebot einzureichen. Für jeden Nachunternehmer ist auf Verlangen dieselbe Erklärung vorzulegen.
Fachliche und technische Eignung
Nachweis gemäß RAL-GZ 961 Gütesicherung Kanalbau, Beurteilungsgruppe AK 2 (oder gleichwertiger Prüfbericht, der die Anforderungen nach RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die Beurteilungsgruppe AK 2 nachvollziehbar belegt) – betrifft Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung.Aktueller Qualifikationsnachweis von Mitarbeitern zur Verkehrssicherung nach MVAS 1999 mit dem Angebot.Eignungsprüfungen sämtlicher Baustoffe (bituminöses Mischgut, Frostschutzmaterial/Schottermaterial, Austausch-/Füllboden) – Prüfzeugnis maximal 6 Monate alt.Eignungsnachweis aller Baustoffe und Baustoffgemische durch zugelassene Prüfstelle.Für Flüssigboden: Prüfzeugnis nach RAL-GZ 507 vorzulegen.Statische Berechnung für Schachtabdeckplatte 609.9.
Spezialanforderungen an Subunternehmer und Sonderfachbereiche
Nachunternehmer müssen die gleichen Eignungsnachweise erbringen wie der Hauptauftragnehmer (LTTG-Erklärung, 124zvs bzw. EEE/PQ-Nummer).Kampfmittelsondierung: Durchführung durch in Rheinland-Pfalz anerkannte Fachfirma mit Befähigungsscheininhaber nach § 20 SprengG (auf Verlangen nachzuweisen).Werkstätten-Regelung: Angebote von anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (15 % Abschlag bei der Wertung) und Inklusionsbetrieben (10 % Abschlag) müssen die Eigenschaft mit dem Angebot nachweisen.
Sprache und Formalien
Angebote in deutscher Sprache; nicht deutschsprachige Bescheinigungen mit deutscher Übersetzung.Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.Verwendung der von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke (Formblätter).Preisangaben in Euro, max. 3 Nachkommastellen, ohne Umsatzsteuer (Steuerbetrag am Schluss des Angebots hinzufügen).Preisnachlässe nur ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf Abrechnungssumme.
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: nicht näher spezifiziertVolumen: nicht näher spezifiziert
Drei Referenzerklärungen als Eigenerklärung (Formblatt 444zvs) über vergleichbare Bauleistungen im Straßen-/Tiefbau (Art, Umfang, Auftragswert, Ausführungszeitraum)
Eigenerklärung; auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen (mit Angaben zu Bauherr, Leistung, Ausführungszeitraum, Auftragswert, vertraglicher Stellung, Leistungsbereichen nach PQ-Leitlinie)
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 45%4–10 · 49%11+ · 6%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 27 erledigt
Zwingend mit dem Angebot einzureichende Unterlagen
Technische und baustoffbezogene Nachweise (mit dem Angebot)
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
Vor Baubeginn vorzulegen
Plattform, Registrierung und formale Hinweise
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Landau
Anschrift
76829 Landau in der Pfalz
Ort
76829 76829 Landau in der Pfalz
Kategorie
Rheinland-Pfalz
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.landau.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
76829 76829 Landau in der Pfalz
Rheinland-Pfalz
Weitere Ausschreibungen Rheinland-Pfalz
Alle anzeigen →Rheinland-Pfalz
Feuerwehrgerätehaus Oedingen - Objekt- und Freianlagenplanung
Stadtverwaltung Remagen | Vergabekammer Rheinland-Pfalz · RemagenFrist: Rheinland-PfalzFeuerwehrgerätehaus Oedingen- Fachplanung technische Gebäudeausstattung (Elektro)
Stadtverwaltung Remagen | Vergabekammer Rheinland-Pfalz · RemagenFrist: Rheinland-PfalzFeuerwehrgerätehaus Oedingen - Fachplanung technische Gebäudeausstattung (Heizung, Lüftung, Sanitär)
Stadtverwaltung Remagen | Vergabekammer Rheinland-Pfalz · RemagenFrist: Rheinland-PfalzFliesenarbeiten für den Neubau einer Kindertagesstätte
Gemeindeverwaltung Haßloch · HaßlochFrist: Rheinland-PfalzBeseitigung Ölspuren LBM Diez 2027/28 Nord
Landesbetrieb Mobilität Diez · DiezFrist: Rheinland-PfalzGebäude- und Inventarversicherung der Stadt Bendorf am Rhein.
Stadtverwaltung Bendorf | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · BendorfFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit