Ausschreibungen Niedersachsen
VE 2: Verkehrsführung
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Westfalen | Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes | Die Autobahn GmbH des Bundes | Die Autobahn GmbH des Bundes | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Melle, NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenBauleistung zur Verkehrssicherung und Verkehrsführung während des Ersatzneubaus von zwei Brückenbauwerken (BW K206/Europastraße und BW Wellingstraße) im Zuge der BAB A30 bei Melle.
Umfasst u.a.:
Mehrphasige Verkehrsführungen (3+3 / 2+2) auf der A30Vollsperrungen der A30 an Wochenenden (ca. 5 Stück)Vollsperrungen und einstreifige Führung der K206/Europastraße und der Wellingstraße für die gesamte BauzeitUmleitungsstrecken, transportable Schutzeinrichtungen, LichtsignalanlagenKontrolle, Wartung und Instandhaltung der Verkehrssicherung über die gesamte Bauzeit (ca. 360–380 Tage)
Verfahren: EU-weites offenes Verfahren, Zuschlag nach Preis, keine Neben-/Mehrfachangebote.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristJUL2026AUGSEPOKT
Aufforderung zur Angebotsabgabe6. Juli 2026
Angebotsfrist11. Aug. 2026
Angebotsöffnung11. Aug. 2026
Bindefrist11. Aug. – 2. Okt. 2026
Vorlage SiGe-Plan-Unterlagenca. 25. Aug. 2026
Vorlage Prüfberichte Markierung/tSEca. 24. Sep. 2026
Vorlage Erkennungschips-Übersichtca. 14. Okt. 2026
Vertragslaufzeit15. Okt. 2026 – 15. Okt. 2027bis 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
KI-Hinweis: Auf dem Angebotsaufforderungsformular ist nur das Zuschlagskriterium 'Preis' angekreuzt; die Vorlage 'HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien' wurde nicht mitgeliefert, mögliche weitere Zuschlagskriterien (z.B. Beschleunigungsregelung/Bauzeit, die in den Vorzulegenden Unterlagen erwähnt wird) sind daher nicht abschließend dokumentiert.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenVerkehrsführung BAB A30
Aufbau, Vorhaltung, Umbau und Abbau mehrphasiger Verkehrsführungen auf beiden Richtungsfahrbahnen (RiFa Hannover und RiFa Amsterdam):
Phase 1.1: 2+2 VF nach innen, Aufbau max. 4 Werktage, Vorhaltung ca. 130 Tage je RiFaPhase 1.2: 2+2 VF nach innen, Aufbau max. 5 Werktage, Vorhaltung ca. 130 Tage je RiFaPhase 2: 2+2 VF nach außen, Umbau max. 43 Tage je Bauwerk, Vorhaltung ca. 220 Tage je RiFaAbbau: max. 6 Werktage
Wochenend-Vollsperrungen der A30 (Freitag 22:00 Uhr bis Montag 05:00 Uhr, je 2–7 Tage je Sperrung):
BW K206/Europastraße: max. 3 Wochenenden je RiFaBW Wellingstraße: max. 2 Wochenenden je RiFa
Zusätzliche Maßnahmen:
Verkehrszeichenpläne umsetzen (UL VS-1 inkl. Phasenpläne)Sperr- und Umleitungspläne umsetzen (UL VS-2/1, UL VS-2/2, UL VS-2/3)Arbeitsstelleninformationstafeln (1x RiFa Hannover vor BW K206; 1x RiFa Amsterdam vor BW Wellingstraße)Mittelstreifenüberfahrten (MÜF) einrichtenBeschilderung mit retroreflektierender Folie mind. RA2/Aufbau B, Größe 3LED-Vorwarn-Blinkleuchten mit NachtabsenkungVorhandene Beschilderung anpassen, auskreuzen, ersetzenTemporäre Markierungen (Typ II, P7) herstellen und rückstandsfrei entfernen
Verkehrsführung nachgeordnetes Netz (K206/Europastraße, Wellingstraße)
K206/Europastraße:
1-streifige Verkehrsführung mit prov. VF Geh-/Radweg und transportabler Lichtsignalanlage (Typ C) im Bereich BW Wellingstraße, Vorhaltung ca. 360 TageVollsperrung K206 für gesamte Bauzeit (ca. 360 Tage)Umleitungsstrecken U1 und U2
Wellingstraße:
Vollsperrung für gesamte Bauzeit (ca. 380 Tage)Umleitungsstrecken U16/U49 mit Änderungen der Bedarfsumleitung (ca. 12 Monate Bauzeit)Verkehrszeichenplan-Änderungen, widersprüchliche Wegweisung außer Kraft setzen
tLSA am Knoten Krukumer Straße/A30 (AS Riemsloh-Süd):
Zweimaliger Einsatz für Wochenend-Vollsperrungen BAB A30 zwischen AS Riemsloh und AS BruchmühlenSignallageplan, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan nach RILSA erstellen
Transportable Schutzeinrichtungen, Markierungen, Lichtsignalanlagen
Transportable Schutzeinrichtungen (tSE):
Auf-, Um- und Abbau gemäß RSA, ZTV-SA 97, TL-tSE 97Einsatz von T3/W2-Wänden, H1/W4-Wänden, Anfangs-/Endkonstruktionen und Adaptern
Vorübergehende Markierungen:
Längsmarkierungen Typ II (durchgehende Linie b = 15 cm, Strich-Lücke 6/12, Blockmarkierung)QuermarkierungenBeseitigung alter Markierungen
Transportable Lichtsignalanlagen (tLSA):
Typ C für Engstellen (K206)Typ D für Knotenpunkte (AS Riemsloh-Süd)Gemäß TL-tLSA 97Störungsbeseitigung innerhalb 4 Stunden nach Erstmeldung
Kontrolle, Wartung, Instandhaltung
Kontrollfahrten (eigenes Personal, MVAS-Nachweis erforderlich):
A30/K206/Wellingstraße: 2x täglich (auch sonntags/feiertags), davon 1x nach DunkelheitUmleitungsstrecken (mit tLSA/BAB-Vollsperrungen): 1x täglichSonstige Umleitungsstrecken: 1x wöchentlichGesperrte Fahrbeziehungen K206/Wellingstraße: 1x wöchentlich (ca. 52 Tage)
Schadensbeseitigung:
Nach Unwetter/Sturm: Schadensbeseitigung spätestens 60 Minuten nach Schadensfeststellung
Wartung und Dokumentation:
Wartungsprotokolle wöchentlich an öBÜ und AM übergebenElektronisches Erfassungsgerät ('Service-Control')Erkennungschips-Übersicht vor erster WartungsfahrtPrüfberichte für Markierungssysteme (RPA-Rundlaufprüfanlage) und tSE (Anfahrversuche) mind. 3 Wochen vor erster Verwendung
Verkehrsrechtliche Anordnungen:
Allgemeine VrA: mind. 14 Tage vor ArbeitsbeginnSperrung Anschlussstellen: mind. 21 TageBAB-/Kreisstraßen-Vollsperrungen: mind. 28 TageOrtstermin verkehrsrechtliche Abnahme: mind. 3 Tage vor Inbetriebnahme
Unterlagen und Planungsleistungen durch AN
Vor Ausführung zu erstellen:
Verkehrszeichenpläne (auf Basis beigefügter Pläne weiter aufbereiten und fortschreiben)Schilderzeichnungen/Musterschilderzeichnungen für Spurlenkungstafeln, Hinweistafeln, ErsatzwegweistafelnVerkehrstechnische Unterlagen gemäß RILSA (Signallageplan 1:500, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan)Standsicherheitsnachweise für Aufstellvorrichtungen der ArbeitsstelleninformationstafelnBaustelleneinrichtungsplan mit Erläuterungen des Bauablaufs (für SiGe-Plan)Gefährdungsbeurteilungen für sämtliche Arbeiten im BaustellenbereichAuflistung verantwortungstragender Personen (Organigramm)Schriftliche Zusammenstellung aller beteiligten Personen/UnternehmenFormblatt 'Angaben zu den Auftragnehmern'Erkennungschips-ÜbersichtskarteSiGe-Plan-Unterlagen binnen 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung
Während Ausführung:
Tägliche Bautagesberichte (Angaben lt. Kap. 3.12.4)Aufmaßblätter positionsbezogenWartungsprotokolle (elektronisches System)EXCEL-Formular für verkehrsrechtliche Anträge (6-fach in Papier bei Plänen > DIN A3)Fotodokumentation bei Schäden vor Beginn
Weitere Leistungen (in OZ einzurechnen)
Folgende Leistungen sind in die Angebotspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet:
Baustelleneinrichtung (Lagerplätze, sanitäre Einrichtungen, Querschläge zur Kabel-/Leitungsortung – 15 Stück)Beantragung verkehrsrechtlicher AnordnungenOrtstermine mit AG, Autobahnmeisterei, PolizeiVerkehrsrechtliche Abnahmen je Aufbau/Umbau VFKoordination mit VE 1 (Brücke) und anderen BaumaßnahmenEntsorgung nicht gefährlicher Abfälle (mit Wiegescheinen)Teilnahme an wöchentlichen Bau- und VerkehrsbesprechungenSiGe-Plan-UnterlagenFahrbahnreinigung (selbstaufnehmende Saugkehrmaschine, durchgängig während Bauzeit)EG-Konformitätserklärungen für Maschinen/Geräte gem. 32. BImSchVRAL-Gütezeichen-Nachweis für VerkehrszeichenherstellerVorankündigung an Geweraufsichtsamt mind. 2 Wochen vor Baubeginn6-Tage-Woche Montag bis Samstag, volle Ausnutzung Tageslicht
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAusschlussgründe und rechtliche Eignung
Eigenerklärung zu Ausschlussgründen gem. § 6e EU VOB/A (keine Verurteilungen mit Freiheitsstrafe >3 Monate oder Geldstrafe >90 Tagessätze oder Geldbuße >2.500 € in den letzten 2 Jahren)Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenKein anhängiges oder eröffnetes Insolvenzverfahren, keine LiquidationRegistereintragung (Handelsregister ODER Handwerksrolle ODER IHK-Eintrag, je nach Rechtsform)Mitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftAuf Verlangen: Unbedenklichkeitsbescheinigungen Sozialkasse, Finanzamt, BG; ggf. InsolvenzplanEU-Sanktionserklärung (kein Russland-Bezug gem. Art. 5k VO (EU) 833/2014) – auch für Unterauftragnehmer/Lieferanten > 10% des Auftragswerts
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angabe zum Mindestjahresumsatz (brutto) – Betrag wird von der Vergabestelle im Formular eingetragenAngabe zum Mindestjahresumsatz im Tätigkeitsbereich (Verkehrssicherung) – Betrag wird von der Vergabestelle eingetragenBestätigung durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater zu Jahresumsatz auf VerlangenTestierte Jahresabschlüsse oder Bestätigung durch vereidigten WP/Steuerberater auf VerlangenMöglichkeit der Eignungsleihe wirtschaftlicher/finanzieller Leistungsfähigkeit (Formular HVA B-StB 104.2) mit gemeinsamer Haftung
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Referenzen (Pflicht):
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 KalenderjahrenVergleichbare Leistungen: Verkehrssicherung auf BundesfernstraßenPro Referenz: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert (eigener Anteil), Ausführungszeitraum, AuftraggeberBescheinigungen über ordnungsgemäße Referenzausführung auf Verlangen
Personal:
Verantwortlicher Bauleiter mit erforderlicher Fachkenntnis (schriftlich zu benennen)SiGeKo mit Qualifikation gem. RAB 30Verantwortlicher für Verkehrssicherung mit MVAS-Nachweis (für Bundesautobahnen zwingend)Elektrofachkraft für Aufbau und Betrieb der tLSAFachkräfte für Fahrbahnmarkierungen nach ZTV MAngabe verfügbarer Arbeitskräfte; Erklärung Arbeitskräfteanzahl letzte 3 Jahre auf Verlangen
Material/Geräte:
Fahrbare Absperrtafeln (VZ 616) nur in großer Ausführung, angekuppelt an LKW ≥ 7,49 tVollretroreflektierende Verkehrszeichen (Folie mind. RA2/Aufbau B, Größe 3)Gelbe Markierung Typ II, P7 (Folien)tSE gem. RSA, ZTV-SA 97, TL-tSE 97tLSA gem. TL-tLSA 97LED-Vorwarn-Blinkleuchten mit NachtabsenkungSelbstaufnehmende SaugkehrmaschinePrüfberichte für Markierungssysteme (RPA) und tSE (Anfahrversuche)EG-Konformitätserklärungen / RAL-Gütezeichen-Nachweis auf Verlangen
Eignungsleihe:
Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit möglich (HVA B-StB 104.1)Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (HVA B-StB 105) auf Verlangen
Hinweis: Konkrete Mindestumsatz-Beträge und weitere Schwellenwerte sind in den vorliegenden Unterlagen nicht beziffert (von Vergabestelle im Formular auszufüllen).
Referenzprojekte
mindestens 3 (mehr möglich) ReferenzenZeitraum: innerhalb der letzten 5 Kalenderjahre (Referenzen älter als 5 Jahre werden nicht akzeptiert)Volumen: nicht beziffert in den vorliegenden Unterlagen
Vergleichbare Referenzen: Verkehrssicherung auf Bundesfernstraßen (Auf-/Umbau, Vorhaltung, Kontrolle, Wartung von Verkehrsführungen, Schutzeinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Markierungen)
Pro Referenz: Bezeichnung der Leistung, Auftragswert (eigener Anteil), Ausführungszeitraum, Auftraggeber. Bescheinigungen über ordnungsgemäße Ausführung auf Verlangen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 38%4–10 · 60%11+ · 1%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 41 erledigt
Pflichtangaben & Angebotsschreiben
Leistungsverzeichnis & Preisdateien
Eignung & Eigenerklärungen
Nachunternehmer / Bietergemeinschaft
Pflichtanlagen / Sanktionen
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Verlauf dieser Vergabe
3 Bekanntmachungen- 28.10.2026Vergabebekanntmachung
- 06.07.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- Abgabefrist: 11.08.2026 → 05.08.2026
- 05.07.2026Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Westfalen | Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes | Die Autobahn GmbH des Bundes | Die Autobahn GmbH des Bundes | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
59065 Hamm
Ort
49328 Melle
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.autobahn.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
49328 Melle
Niedersachsen
Weitere Ausschreibungen Niedersachsen
Alle anzeigen →Niedersachsen
Sanierung des Lehrschwimmbeckens am Schulstandort Gittelde - Abbrucharbeiten (Aludecke im KG)
Gemeinde Bad Grund (Harz) · Bad GrundFrist: NiedersachsenLandkreis Göttingen, Objektplanung Ersatzneubau Brücke zwischen Etzenborn und Nesselröden
Landkreis Göttingen · GöttingenFrist: NiedersachsenFreiwillige Feuerwehr Eversburg - Umbau: Zimmerer
Stadt Osnabrück · OsnabrückFrist: NiedersachsenPflegearbeiten für die Sportanlagen
Stadt Wolfsburg · WolfsburgFrist: NiedersachsenGehölzbeseitigung für den Neubau der Ortsumgehung Bexten im Zuge der Kreisstraße 319
Landkreis Emsland · MeppenFrist: NiedersachsenLadeinfrastruktur Busbetriebshof Wolfenbüttel (3 Lose)
Reisebüro Schmidt GmbH | Landgericht Braunschweig | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) · WolfenbüttelFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit