Vertiefung Liegewanne Außenhafenkai einschl. Kampfmittelräumung

Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG26725 Emden, Friesland, NiedersachsenVeröffentlicht: 03. August 2026

Angebotsfrist: 24. August 2026noch 10 Tage

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Kurzbeschreibung

Der Hafen Emden vertieft die Liegewanne am Außenhafenkai zwischen Poller 15 und 30. Der Boden wird mit Laderaumsaugbaggern abgetragen und auf Spülfelder im Wybelsumer Polder gepumpt. Vorher müssen 44 Kampfmittel-Verdachtspunkte geräumt und ein 6 m breiter Streifen vor der Spundwand von Tauchern überprüft werden.

Wichtige Eckpunkte

Bauherr: Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Niederlassung EmdenLeistungsort: Außenhafen Emden (26725 Emden)Verfahren: Freihändige Vergabe mit Teilnahmewettbewerb (zweistufig)Zuschlag: Niedrigster Preis (Nebenangebote ausgeschlossen)Fertigstellung (aus den Angebotsunterlagen): 31.01.2027 (Erster Tiefgang Feb 2027)

Aktuelle Phase: Teilnahmewettbewerb. Abgabefrist für Teilnahmeanträge ist der 24.08.2026, 12:00 Uhr (elektronisch über die Vergabeplattform).

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Noch 10 Tage bis zur Angebotsfrist — 24. August 2026

HEUTE

Termin / FristAUG2021 FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB AUG FEB

Referenzzeitraum 5 Jahre24. Aug. 2021 – 24. Aug. 2026

Kampfmittelsondierung (Vorfeldmaßnahme)27. Apr. – 28. Apr. 2026

Veröffentlichung3. Aug. 2026

Räumstellenanmeldungca. 10. Aug. – 24. Aug. 2026

Bieterfragen-Frist14. Aug. 2026

Teilnahmefrist24. Aug. 2026

Leistungsbeginnca. 1. Sep. 2026

Nachweis Betriebshaftpflichtversicherungca. 1. Sep. – 15. Sep. 2026

Vorlage Vertragserfüllungsbürgschaftca. 1. Sep. – 25. Sep. 2026

Vorlage Freistellungsbescheinigung Bauabzugssteuerca. 1. Sep. 2026

Zahlungsfrist Rechnungenca. 1. Sep. – 30. Sep. 2026

Einspülung Spülfelderca. 1. Jan. – 31. März 2027

Vorlage Vorabzug Abschlussdokumentation KMRca. 10. Jan. – 10. Feb. 2027

Vorlage Endabzug Abschlussdokumentation KMRca. 20. Jan. – 20. Feb. 2027

Fertigstellungstermin31. Jan. 2027

Erster Tiefgängerca. 1. Feb. – 28. Feb. 2027

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis

KI-Hinweis: Die Vergabeunterlagen geben explizit an: 'Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis.' Keine weiteren Zuschlagskriterien vorhanden.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Vertiefung Liegewanne (Nassbaggerung)

Ort: Außenhafenkai Emden, Bereich Poller 15 bis Poller 30.

Vertiefungsmaß:

Fläche: 400 m × 50 mBisherige Solltiefe: -8,12 m SKN (LAT)Neue Solltiefe: -9,20 m SKN (LAT)Maximale Abtragtiefe: ca. 1,10 mMaximale Abweichung vom Sollprofil: ±0,10 mBöschungsverhältnis: ca. 1:6

Baggergut:

Entnahmemenge Liegewanne: ca. 18.000 m³Nahbereich Kaikante (5–10 m): ca. 4.000 m³, auszuführen mit Seil-/Tieflöffelbagger auf Ponton oder StelzenpontonGesamtmenge: ca. 22.000 m³ (Peilvolumen)Spülvolumen: ca. 70.000–75.000 m³ (inkl. Nachlauf/Wasserzusatz)Bodenart: überwiegend Schluff/Klei mit geringen Sandanteilen

Geräte / Verfahren:

Einsatz von LaderaumsaugbaggernAufnahme, Transport und Verspülung des Baggerguts in die Spülfelder F1/F2 im Wybelsumer Polder (Entfernung ca. 2,5–4,0 km)Mischungsverhältnis Material : Wasser ca. 1:3, möglichst hohe Dichte anstrebenMax. Rohrdurchsatz 2.000 m³/h, max. 20.000 m³/TagSchwimmende Geräte/Fahrzeuge mit SeeBG-Zulassung und KlassifikationsgesellschaftUKW-Seefunk Kanal 16/18, ständiger Funkkontakt mit VZE

Spülbetrieb / Zeitfenster:

Montag 07:00–21:00 Uhr (14 h)Dienstag bis Freitag 06:00–21:00 Uhr (je 15 h, insgesamt 60 h)Samstag/Sonntag/Feiertage: nur mit baubegleitender Bauaufsicht

Stillstandszeiten (nur auf Anweisung des AG):

Baggergerät: 10 Std.Bagger auf Ponton: 10 Std.

Kampfmittelräumung (KMR)

Da im Baufeld keine Kampfmittelfreiheit bescheinigt ist, ist die Räumung zwingender Teil der Leistung. Die Kampfmittelsondierung wurde bereits im April 2026 durchgeführt und hat 44 Verdachtspunkte (Kaliber ≥ 50 kg/100 lbs) ergeben. Zusätzlich ist ein 6 m breiter Streifen vor der Spundwand manuell durch Taucher zu überprüfen.

Leistungsbestandteile:

Projektvorbereitung: Anmeldung Räumstelle beim KBD NI und weiteren Behörden, Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung, Notfallplan, Arbeitsschutzbelehrung, Ausführungsplanung (3-fach + digital in MS Excel / MS Project)Vermessungsarbeiten: Einmessen/Markieren des Untersuchungsgebiets in ETRS89-Koordinaten und NHN-Höhen, Übergabe in ASCII/XLSEinzelpunkträumung: Tiefen bis 1 m, 1–2 m und 2–3 m unter GewässersohleVollflächige Sedimenträumung: 2.400 m², bis 1 m Tiefe, max. 1 Störpunkt/m²Kontrollsondierung: 20.000 m² mit MagnetometersystemBergung Störkörper (KM-Fundklassen D, E, F bis 10 kg, >10–25 kg; H bis 10 kg)Bergung Schrott (Fundklassen A, B, C bis 50 kg, insgesamt 1.500 kg)Bergen Steine/Bauschutt (50 m³ Bauschutt, 50 Stück ferromagnetische Steine 5–25 kg)Stundenlohnarbeiten: KMR-Tauchergruppe (8 Std), Bergungskomplex (8 Std), Stillstand KMR-Tauchergruppe (4 Std)Dokumentation: Abschlussbericht (PDF/DXF/SHP), Anomalienkarten, KM-Freigabebescheinigung, KM-Freigabeplan

Qualifikationen Personal:

Verantwortliche Person gem. § 19 SprengG (Räumstellenleiter)Fachtechnische Aufsichtspersonen mit Befähigungsschein nach § 20 SprengGTauchereinsatzleiter: volljährig (mind. 21 Jahre), mind. 6 Monate Erfahrung mit je 6 TauchstundenTauchgruppe: mind. 2 Taucher, 1 Signalmann, 1 Tauchhelfer gemäß DGUV-V 40Alle Mitarbeiter: gültiger Ersthelfer-Ausweis

Technische Mindestausstattung:

Magnetometer, Gradiometer, Metalldetektoren (möglichst aktuell, max. 10 Jahre alt)Messsonde für Konzentration, Geschwindigkeit, LeistungEntgasungsanlage für MethangaseGeräte zur Verflüssigung und Verpumpung von BaggergutKMR-Ausrüstung gemäß DGUV-I 201-027

Dokumentationspflichten:

Tägliche Tages- und Arbeitsberichte (Folgetag)Bautagesberichte mit Wind/Wetter, Wasserständen, Personal, Geräte, Einsatzzeiten, Bagger-/Spül-/Stoppzeiten, Peilungen, besondere Vorkommnisse, Gemischdichte, FörderhöhenKalibrierbuch für Messsonden (tägliche Prüfung)Räumstellendokumentation inkl. Bauablauf, Leistungen, Anordnungen, besonderen EreignissenVorlage Vorabzug Abschlussdokumentation KMR max. 10 AT nach Abschluss KMRVorlage Endabzug max. 10 AT nach Freigabe durch AGAbschlussbericht KMR gemäß BFR KMRKM-Freigabebescheinigungen und KM-FreigabeplänePeilpläne Vor- und NachpeilungLieferscheine, Materialgütenachweise, Sicherheitsdatenblätter

Baustelleneinrichtung und Logistik

Einrichtung und Vorhaltung der Baustelle: Räumstelle, KM-Bereitstellungslager, Bereitstellungslager Abfälle, KMR-Bergungskomplex, Baustelle EntnahmebaggerungMobilisierung/Demobilisierung aller GewerkeBeleuchtung, Baustromverteiler (230/400 V), Zapfstellen, Bautoiletten, WaschräumeReinigung und Räumung der Baustelle nach AbschlussSpülfeldbetrieb F1/F2 im Wybelsumer PolderBaustelleneinrichtungsplan: spätestens 2 Wochen vor Ausführungsbeginn beim AG einreichenVor Baubeginn eigenverantwortliche Information über örtliche Verhältnisse (Baugelände, Zufahrt, Platz, Versorgung); Bestätigung der Ortsbesichtigung durch Unterschrift auf dem AngebotGgf. Vereinbarung eines Ortstermins mit dem AGRäumstellenanmeldung mind. 10 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn

Maßgebliche Regelwerke und Standards

BFR KMR Phase C (Baufachliche Richtlinien Kampfmittelräumung)Sprengstoffgesetz (SprengG)DGUV-V 40 (Taucherarbeiten, KMR-Tauchergruppe)DGUV-I 201-027, DGUV-R 113-003 (Explosivstoff-/Zerlege-/Vernichtungsregeln)DGUV-V 1TRGS 524ZTV-W LB 206 (Nassbaggerarbeiten)§ 5 ArbSchG (Gefährdungsbeurteilung)ETRS89-Koordinaten / NHN-Höhen für Vermessung

Abfallwirtschaft und Verbringung

Verbringung des Baggerguts in NPorts-eigenes Spülfeld oder in die Baggergutbehandlungsanlage des WSA im Wybelsumer PolderBeseitigung von Bau- und Abbruchabfällen inkl. vollständiger Nachweisführung (Erklärungen, Bestätigungen, Belege)Deponie- und Containergebühren sind in die Einheitspreise einzurechnenAbfallwirtschaftsnachweise/Begleitscheine auf Anforderung des AG als Kopie vorlegen

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Eintragung im Handelsregister oder Handwerksrolle oder IHK oder Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht (Register des Herkunftslandes)Nachweis auf gesondertes Verlangen des AG: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrolleneintragung oder IHK-Eintragung

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Eigenerklärung, dass die erforderlichen wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten vorhanden sindAngabe Gesamtumsatz (EUR netto) der letzten 3 abgeschlossenen GeschäftsjahreNachweis auf gesondertes Verlangen: Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder testierte Jahresabschlüsse / G&V-Rechnungen (3 Geschäftsjahre)

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Mindestens 2 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Jahren (Stichtag: Tag der Teilnahmefrist) – vergleichbar in Art, Größe und KomplexitätVergleichbarkeit erfordert: Einsatz von Laderaumsaugbaggern und Nassbaggerarbeiten im Umfang von mindestens 20.000 m³ NassbaggergutPflichtangaben je Referenz: Auftraggeber, Projektbezeichnung, Leistungsbeschreibung, Abschlussdatum, Auftragsvolumen netto, vertragliche Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/UA), Ansprechpartner mit KontaktdatenEigenerklärung, dass die für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehenErfahrung mit Nassbaggerarbeiten in Schluff/Klei mit geringen SandanteilenErfahrung mit Spülbetrieb über Entfernungen bis 4 kmErfahrung mit KMR-Leistungen gemäß BFR KMR Phase CSchlüsselpersonal (Projektleiter, Bauleitung, Polier): mindestens Deutsch C1Nachweis auf gesondertes Verlangen: Referenzangaben, Personalangaben, Angaben zur technischen Ausrüstung (z. B. Datenblätter Sondier-/Positioniersysteme, Trägerfahrzeuge)

Kampfmittelräumungs-Qualifikation (SprengG)

Gültige Erlaubnis nach § 7 SprengG für KampfmittelräumungGültige Befähigungsscheine nach § 20 SprengG (Befähigungsscheininhaber)Schriftliche Bestellung einer verantwortlichen Person gemäß § 19 SprengG als RäumstellenleiterTauchereinsatzleiter: volljährig (mind. 21 Jahre), mind. 6 Monate Erfahrung mit je 6 TauchstundenTauchgruppe gemäß DGUV-V 40: mind. 2 Taucher, 1 Signalmann, 1 TauchhelferAlle Mitarbeiter: gültiger Ersthelfer-Ausweis

Technische Ausstattung

UKW-Seefunk (Kanal 16, 18), ständiger Funkkontakt mit VZESchwimmende Geräte/Fahrzeuge: Zulassung SeeBG und KlassifikationsgesellschaftMagnetometer, Gradiometer, Metalldetektoren (möglichst aktuell, max. 10 Jahre alt)Messsonde zur Bestimmung von Konzentration, Geschwindigkeit, LeistungEntgasungsanlage für MethangaseGeräte zur Verflüssigung und Verpumpung von BaggergutKMR-Ausrüstung gemäß DGUV-I 201-027

Präqualifikation und Sprache

Angabe, ob das Unternehmen präqualifiziert ist (inkl. PQ-Nummer); PQ entbindet nicht von der Pflicht zur vollständigen Erfüllung aller EignungsanforderungenVertrags- und Geschäftssprache: DeutschAlle eingesetzten Mitarbeiter: Deutschkenntnisse

Ausschlussgründe (§§ 123, 124 GWB) und Wettbewerbsregister

Keine einschlägigen Verurteilungen nach § 123 GWB (u. a. §§ 129, 129a, 129b, 89c, 261, 263, 264, 299, 299a, 299b, 108e, 108f, 333, 334 StGB; Art. 2 § 2 IntBestG; §§ 232, 232a, 232b–233a StGB)Verpflichtungen zu Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen nachgekommenKeine Vergabeverstöße nach § 124 GWB (keine Verstöße gegen umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen; keine Insolvenz; keine schweren Verfehlungen; keine wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen; kein Interessenkonflikt; keine wesentlichen Mängel bei früheren Aufträgen; keine Täuschung im Vergabeverfahren)Keine Eintragungen im Wettbewerbsregister (Erklärung gem. § 6 Wettbewerbsregistergesetz)Keine Pflichtverstöße nach § 21 AEntG, § 98c AufenthG, § 19 MiLoG, § 21 SchwarzArbG, § 22 LkSorgfältGEignungserklärung (keine unzutreffenden Erklärungen, keine unberechtigt verweigerten Auskünfte)

Bietergemeinschaft und Eignungsleihe

Anlage TNW 02 für Bewerbergemeinschaften (Pflicht bei Bietergemeinschaft)Anlagen TNW 03 und TNW 04 bei EignungsleiheReferenzanforderungen müssen durch die Bietergemeinschaft insgesamt erfüllt sein; es reicht, wenn mindestens ein Mitglied die geforderten Nachweise erbringtBei Eignungsleihe auf berufliche Befähigung/Erfahrung: das Unternehmen muss die Leistungen selbst erbringen

Referenzprojekte

mindestens 2 ReferenzenZeitraum: innerhalb der letzten 5 Jahre vor Tag der Teilnahmefrist (24.08.2026); nur erfolgreich abgeschlossene ProjekteVolumen: mind. 20.000 m³ Nassbaggergut je Referenz

Vergleichbare Referenz mit Einsatz von Laderaumsaugbaggern UND Nassbaggerarbeiten im Umfang von mindestens 20.000 m³ Nassbaggergut (hinsichtlich Art, Größe und Komplexität vergleichbar)

Einsatz von Laderaumsaugbaggern und Nassbaggerarbeiten; Pflichtangaben je Referenz: Auftraggeber, Projektbezeichnung, Leistungsbeschreibung, Abschlussdatum (TT.MM.JJJJ), Auftragsvolumen netto, vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Unterauftragnehmer), Ansprechpartner beim Auftraggeber (Name, E-Mail, Telefon); Bestätigungen nur auf gesondertes Verlangen

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.