Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum es geht: Das Landratsamt Hohenlohekreis beschafft die Lieferung und Installation von zwei Photovoltaikanlagen (je ca. 95–99,9 kWp) auf dem Schmetterlingsdach der Fahrzeughalle der Straßenmeisterei in Künzelsau-Amrichshausen (74653).
Was zu tun ist: Eine Anlage als Eigenverbrauchsanlage mit Batteriespeicher (40 kWh) und Überschusseinspeisung, die zweite als Volleinspeiseanlage. Inklusive Montagesystem, DC-/AC-Verkabelung, Wechselrichter, Netzanschluss, Anlagenmonitoring, Absturzsicherung, Blitzschutzintegration, Dokumentation und Inbetriebnahme bis spätestens 23.12.2026. Optional: Wartung in Jahr 2 und 4 sowie Reinigung/Sichtprüfung.
Wie mitbieten: EU-weite offene Vergabe (VOB/A), elektronische Angebotsabgabe über die Vergabeplattform bis 29.09.2026 um 10:30 Uhr. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot (niedrigster Preis).
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 18 Tage bis zur Angebotsfrist — 29. September 2026
HEUTE
Termin / FristSEP2026 MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP
Veröffentlichung
Bieterfragen-Frist
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Zuschlag
Ausführungsbeginn
Fertigstellung
Inbetriebnahme
Gewährleistung
Wartung 1
Wartung 2
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Wertungsschema 'Standard-Wertungsschema', einziges Zuschlagskriterium ist der Preis. Der Punktwert des Preises errechnet sich, indem die günstigste Angebotssumme (bzw. Lossumme) durch die Gesamtsumme (bzw. Lossumme) des jeweils zu bewertenden Angebotes geteilt und mit 100 multipliziert wird. Das günstigste Angebot erhält 100 Punkte.
KI-Hinweis: Leistungsverzeichnis definiert ausschließlich das Wertungsschema 'Standard-Wertungsschema' mit dem einzigen Zuschlagskriterium 'Preis' (Gewichtung 100%); die Bewertungsmethode für den Preis ist explizit erläutert.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGemeinsame Leistungen für beide PV-Anlagen
Dach: Schmetterlingsdach mit Rundfalzblech (1 mm), Dachhöhe ca. 7 m; dachparallele Montage.Absturzsicherung gemäß ArbSchG, DGUV und Baustellenverordnung.Montagesystem aus Alu, V2A/V4A mit Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 1 (DIN 1055) inkl. Schneelastzone.PV-Generator mit monokristallinen Modulen 450–500 W, Maße ca. L 1760–1800 mm × B 1100–1200 mm × H 30–35 mm; Leistungsgarantie ≥ 80 %/25 Jahre, Produktgarantie ≥ 10 Jahre; Normen IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, 2 PfG 2387.DC-Verkabelung H1Z2Z2-K, 6 mm², halogenfrei, flammwidrig, ozon-/säure-/laugenbeständig, –40 °C bis 90 °C.Potentialausgleich, Funktionserdung, Integration in bestehenden Blitzschutz (DIN EN 62305-3 Beiblatt 5).Wechselrichter mit AC-Anschluss und Absicherung, EU-Wirkungsgrad > 98 %, Schutzart IP65.Anlagenmonitoring für Verbrauch/Erzeugung/Einspeisung inkl. Fernwirktechnik und Netzwerkanschluss (Internetzugang bauseits).Netzanschluss gemäß VDE-AR-N 4100/4105/4110 und örtlicher TAB; Netzanschlussbegehren, Netzprüfung, Meldung im Markstammdatenregister, Abnahme-/Inbetriebnahmeprotokolle durch den Auftragnehmer.Dokumentation nach DIN EN 62446-1 (VDE 0126-23-1): 2× Papier + 1× digital, inkl. elektrischem Prinzipschaltplan, Dachbelegungsplänen, Erdung/Blitzschutz/Brandschutz, Betriebs- und Wartungsangaben.Bestandspläne, Standsicherheitsnachweis PV-Anlage, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Entsorgungsnachweise (KrW-/AbfG), tägliche Besenreinheit der Baustelle.Logistik: Anlieferung mind. 3 Tage im Voraus anmelden, Material mind. 1 Woche vorher mit Gebäudeverantwortlichen abstimmen, Stromabschaltung 1 Woche vorher ankündigen, Feuerwehrzufahrten und Rettungswege freihalten, Lagerung auf dem Gelände nicht möglich.
Ausführungszeiten, Gewährleistung und Optionen
Ausführungsbeginn: 19.10.2026.Abnahmereife Fertigstellung / Inbetriebnahme: 23.12.2026 (zwingend in 2026; optional Verlängerung bis 31.03.2027, sofern EEG-Vergütungsregelungen bis dahin gelten).Gewährleistung: 4 Jahre ab Abnahme (verlängert gemäß VOB/B).Optionale Wartung im 2. und 4. Jahr für beide Anlagen (Pos. 4.01/4.02) sowie einmalige Reinigung mit Sichtprüfung bei Bedarf (Pos. 4.03/4.04).Stundenlohnarbeiten (Pos. 3.01 Elektrofachkraft, 3.02 Hilfskraft): nur auf schriftliche Anordnung, nur für nicht vorhersehbare/massenmäßig nicht erfassbare Arbeiten; Nachtragsangebote mindestens 3 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn.Optionale Notstromversorgung: Klärung nach Auftragsvergabe.Rechnungsabwicklung ausschließlich digital (Rechnungen@Hohenlohekreis.de; Aufmaßunterlagen an Gebaeudemanagement@Hohenlohekreis.de).
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatz mit vergleichbaren Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (KEV 179).Bei enger Wahl auf Verlangen: Unbedenklichkeitsbescheinigungen von Finanzamt und Sozialkasse, qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft, Anzahl jahresdurchschnittlich beschäftigter Arbeitskräfte nach Lohngruppen.
Fachliche Leistungsfähigkeit (Referenzen und Personal)
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen (Lieferung und Installation Solargenerator/PV-Anlagen) aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (KEV 179, Seiten 3–4).Pro Referenz: Baumaßnahme, Bauherr/Auftraggeber, Leistung/Menge/Einheit, Auftragswert gesamt und eigener Anteil, Ort und Zeitraum der Ausführung, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, besondere Anforderungen.Bei enger Wahl: schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers inkl. Ansprechpartner.Verfügbarkeit der zur Leistungsausführung erforderlichen Arbeitskräfte.
Registrierung und Zulassung
Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle (für die auszuführenden Leistungen) oder bei der IHK – alternativ Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht.Alternativ zur Eigenerklärung: Präqualifikation (Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis, PQ-Nummer im Angebot angeben) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).
Persönliche Zuverlässigkeit / Ausschlussgründe
Kein Insolvenzverfahren eröffnet, kein Antrag mangels Masse abgelehnt, keine Liquidation (ggf. Insolvenzplan auf Verlangen).Keine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/A; keine rechtskräftige Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze bzw. > 2.500 € in den letzten 2 Jahren.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.Ab Auftragssumme ≥ 30.000 €: Wettbewerbsregister-Abfrage durch den Auftraggeber gemäß § 6 WRegG.Selbstreinigung nach § 6e EU Abs. 6 VOB/A möglich.
Mindestlohn und Tariftreue (LTMG-BW)
Verpflichtungserklärung Mindestlohn (KEV 179.3): Gewährung der gesetzlichen/tariflichen Mindestlöhne nach AEntG bzw. MiLoG.Nachunternehmen- und Verleihunternehmen-Kette: Verpflichtungserklärungen ebenfalls einholen und vorlegen können.Bereithaltung prüffähiger Unterlagen; Kontrollrechte des Auftraggebers.Sanktionen: Vertragsstrafe (1 % der Abrechnungssumme netto pro Verstoß, max. 5 %), Angebotsausschluss, Vergabeausschluss bis 3 Jahre, fristlose Kündigung, Information der Zollverwaltung.
Technische Mindestanforderungen (Ausschlusskriterien)
PV-Module: monokristallin, 450–500 W; Leistungsgarantie ≥ 80 % nach 25 Jahren; Produktgarantie ≥ 10 Jahre; Normen IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, 2 PfG 2387.Montagesystem: Alu, V2A/V4A; Statiknachweis nach Eurocode 1 (DIN 1055) inkl. Schneelastzone.DC-Verkabelung: H1Z2Z2-K, 6 mm²; EN 50618/VDE 0283-618; halogenfrei (IEC 60754-1); flammwidrig (IEC 60332-1-2); ozonbeständig (EN 50396); säure-/laugenbeständig (EN 60811-2-1).Wechselrichter: EU-Wirkungsgrad > 98 %, Schutzart IP65.Batteriespeicher: 40 kWh, Be-/Entladeleistung ~20 kW, IP65.Einhaltung DIN VDE 0100-712, DIN EN 62446, VDE-AR-N 4100/4105/4110, EEG, Bauordnung, BG-Unfallverhütungsvorschriften.
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren
Mindestens 3 vergleichbare Leistungen (Lieferung und Installation Solargenerator / PV-Anlagen)
Vergleichbare Leistungen; bei enger Wahl schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers inkl. Ansprechpartner, Auftragswert gesamt und eigener Leistungsanteil, Ort und Zeitraum der Ausführung, eingesetzte Arbeitskräfte, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer).
Zeitraum: in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren
Umsatz mit vergleichbaren Leistungen
Angabe im Formular KEV 179 inkl. Anteil bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 27 erledigt
Angebotskern (zwingend 2-fach)
Eignungsnachweise
Nachunternehmer / Bietergemeinschaft
Technische Nachweise (mit dem Angebot)
Während und nach der Ausführung
Bauausführung / Logistik
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie einmal pro Woche die neuen Vergabeverfahren dieser Branche per E-Mail.
Bitte geschäftliche E-Mail-Adresse (name@ihrefirma.de). Private Anbieter wie Gmail oder GMX können wir nicht benachrichtigen.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
LRA Hohenlohekreis, Amt für Hochbau und Gebäudemanagement
Ort
74653 Künzelsau-Amrichshausen, Baden-Württemberg
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg