Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenKurzbeschreibung
Die Stadt Nürtingen schreibt im Rahmen der Erweiterung und des Umbaus der Roßdorfschule (Hans-Möhrle-Straße 10, 72622 Nürtingen) die Lieferung und Montage eines zweigeschossigen, barrierefreien Personenaufzugs in einem CLT(200)-Schacht aus. Die Bauarbeiten finden während des laufenden Schulbetriebs statt.
Was zu tun ist
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines Personenaufzugs (630 kg Tragfähigkeit, ca. 3,9 m Förderhöhe, mindestens 1,0 m/s, ohne Triebwerksraum)Errichtung des Aufzugsschachts in CLT(200)-Bauweise (Beton-Schachtgrube)Installation eines Fernnotrufsystems mit 24/7-Servicezentrale in DeutschlandAngebot eines Wartungsvertrags (3 Jahre Laufzeit, 3 Wartungen pro Jahr) – Wertung der Wartungskosten auf 10 Jahre hochgerechnetSicherstellung der Ersatzteilversorgung für mindestens 20 JahreAusführung zwischen 10.05.2027 und 10.09.2027
Angebotsabgabe
Frist: 03.07.2026, 10:00 Uhr über das Vergabeportal Baden-WürttembergEs handelt sich um ein offenes Verfahren nach VOB/A Abschnitt 2, Paketvergabe (keine Losaufteilung)
Zuschlag
Der Zuschlag erfolgt nach dem Preis (einschließlich der hochgerechneten Wartungskosten)
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertDie Angebotsfrist ist abgelaufen.
HEUTE
Termin / FristMAI2026 NOV MAI NOV MAI NOV MAI NOV MAI NOV
Veröffentlichung
Bieterfragen-Frist
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Zuschlag
Vertragsabschluss
Planvorlage durch AN
Anlagenzeichnung
Benennung Projekt-/Montageleiter
Ausführungsbeginn
Vertragslaufzeit
Vertragsbeginn
Prüfexemplar Dokumentation
Vertragsende
Gewährleistungbis 2031
Einspruchsfrist Protokolle
Dokumentation nach Abnahme
Wartungsvertrag Laufzeit
Ersatzteillieferungbis 2050
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Wertung nach niedrigstem Preis
KI-Hinweis: Die Ausschreibung nennt explizit 'Zuschlagskriterium Preis' und definiert keine weiteren Kriterien.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen
Bauvorhaben: Erweiterung und Umbau der Roßdorfschule, Hans-Möhrle-Straße 10, 72622 Nürtingen (Grundschule, Brutto-Grundfläche ca. 3.000 m², Baujahr 1970er Jahre).
Leistungsgegenstand: Förderanlagen – Aufzug (einziges Los, Paketvergabe).
Bauzeit: 10.05.2027 bis 10.09.2027 (gemäß Bauzeitenplan).
Besondere Rahmenbedingungen:
Bauarbeiten finden während des laufenden Schulbetriebs statt – Rücksichtnahme auf Lärm, Staub und Sicherheit ist zwingend.Arbeitszeiten: Montag bis Freitag 07:00–18:00 Uhr (Mittagspause 12:00–13:00 Uhr). Überstunden werden nicht vergütet.Schulparkplätze dürfen nicht genutzt werden; Parken nur auf ausgewiesenen Flächen.Aufzugsschacht in CLT(200)-Holzbauweise mit Beton-Schachtgrube.Innenhof wird abgesenkt; Aufzug schafft barrierefreie Verbindung zwischen Erd- und Gartengeschoss (UG).
Hauptleistung – Aufzugssystem
Lieferung und Montage eines zweigeschossigen, barrierefreien Personenaufzugs ohne Triebwerksraum:
Tragfähigkeit: 630 kgHaltestellen: 2, je 1 Zugang pro GeschossFörderhöhe: ca. 3,915 mNenngeschwindigkeit: mindestens 1,0 m/sHaltegenauigkeit: mindestens ±2,0 mmFahrtenzahl: mindestens 180 Fahrten/hAntrieb: permanenterregter Synchronmotor (getriebeloser Treibscheibenantrieb / Riemenantrieb), Frequenzumrichter (VVVF), Zweikreis-Sicherheitsbremse, redundante ScheibenbremsenSteuerung: dezentrales 32-Bit-System mit Bus-Technologie, CAN-Bus, 1-Schütz-Technik, Lernfunktion, ECO- und Sleep-Modus, DiagnostiksystemSchacht: CLT 200 (Brettsperrholz), Schachtmaße 1600 × 1740 mm; Schachtgrube 1100 mm; Schachtkopf 3535 mm; Erdbebenkategorie gemäß EN 81-77Kabine: 1100 × 1400 × 2200 mm (B × T × H), Edelstahl geschliffen Korn 220, LED-Beleuchtung, LCD-/TFT-Display, taktile Kurzhubtaster, Sprachansage gemäß EN 81-70Türen: zweiteilige Teleskopschiebetür, 900 mm lichte Weite, Edelstahl Korn 220Tragseile: Stahl, mindestens Ø 6 mm, mindestens 6 StückNotrufsystem mit GSM-Modul, Fernnotruf gemäß EN 81, Alarmglocke, Sprechanlage, Schlüsseltresor, battergepufferte NotbeleuchtungSchachtbeleuchtung LED (IP54), Ankerschienen, Führungsschienen, Aufsetzpuffer, Geschwindigkeitsbegrenzer, FangvorrichtungGegengewicht: 45–50 % der Masse des leeren Fahrkorbs + max. ZuladungSchachtentrauchung (RWA)Aufschaltung auf herstellereigene, auf Aufzüge spezialisierte 24-h-Servicezentrale am Standort Deutschland (Pflicht)Energieeffizienzklasse gemäß VDI 4707 nachzuweisenCE-Konformität gemäß EU-Richtlinie 2014/33/EU, Baumusterprüfung für das Gesamtsystem
Wartungs- und Serviceleistungen
Wartungsvertrag Aufzug (Vertragslaufzeit 3 Jahre, Verlängerung möglich):
Regelmäßige Wartung: 3 × pro Jahr gemäß HerstellervorgabenInspektion, Wartung, Instandhaltung aller sicherheitsrelevanten und funktionsnotwendigen Bauteile gemäß BetrSichV, TRBS 3121, DIN EN 13015Prüfung Antrieb, Steuerung, Tragmittel, Führungseinrichtungen, Schacht- und Kabinentüren sowie Sicherheitseinrichtungen (Fangvorrichtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Notrufsystem)Schmier-, Einstell- und Nachstellarbeiten, Beseitigung kleinerer StörungenErsatzteile bis 25 € je Wartung und Anlage inklusiveDokumentation im BetriebsbuchWartungsvertrag beginnt nach besonderer schriftlicher Beauftragung, spätestens 3 Monate nach Abnahme der AnlageWertungsrelevanz: Wartungskosten werden auf 10 Jahre hochgerechnet und fließen in die Angebotswertung einVerpflichtung zur Lieferung von Originalersatzteilen für mindestens 20 Jahre nach Abschluss des WartungsvertragsMängelansprüche Wartung: 2 Jahre ab jeweiliger Leistung
Servicevertrag Notrufeinrichtung (Vertragslaufzeit 3 Jahre):
24-h/365-Tage besetzte NotrufzentralePersonenbefreiung durch geschultes FachpersonalAlarm- und AbfolgeplanMissbrauchserkennung
Stundenlohnarbeiten
Mittellohn-Verrechnungssatz für sämtliche Lohngruppen (Lohnkosten, Sozialkassen, Gemeinkosten, Gewinn – ohne USt.)Stundenlohnarbeiten nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den AuftraggeberTägliche Vorlage der Stundenlohnzettel mit Uhrzeitangabe; monatliche AbrechnungMaschinen und Geräte bis Anschaffungswert 410 € (netto) inklusiveGerüste bis 2 m über Geländer inklusiveÜberstundenzuschläge werden nicht vergütet
Allgemeine Nebenleistungen (ohne gesonderte Vergütung)
Baustelleneinrichtung inkl. aller Baugeräte, Werkzeuge, Hebezeuge, Arbeits- und Schutzgerüste (bevorzugt gerüstlose Montage, sonst durch AN)Anlieferung, Abladen und Lagern aller Stoffe und BauteileSchutz-, Instandhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen (Bauzäune, Beschilderung, Beleuchtung)Einholung behördlicher, berufsgenossenschaftlicher und öffentlich-rechtlicher Genehmigungen auf eigene KostenEigenkontrolle und Qualitätsprüfungen, Materialproben und PrüfberichteMüllbeseitigung und tägliche BaustellenreinigungVermessungsarbeiten und Aufmaß durch den ANNachtragsmanagement (ab 20.000 € inkl. MwSt. Aufschlüsselung gemäß KEV 333 über Poolarserver)Einweisung und Überwachung von Nachunternehmern, Koordination mit anderen GewerkenVerwendung umweltfreundlicher Produkte (ISO 14.001, E1-Spanplatten, kein Tropenholz, keine FCKW-haltigen Stoffe, geräuscharme Geräte)Montage zwingend mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz und selbstgestellter LifeLine im SchachtEntsorgung von Bau- und Abbruchabfällen gemäß § 4 Abs. 3 VOB/BWitterungs-, Winter- und GrundwasserschutzmaßnahmenErstellung Baustelleneinrichtungsplan und Baufristenplan; arbeitstägliche Bautagesberichte, wöchentliche Übergabe
Planung, Dokumentation und Abnahme
Anlagenzeichnung innerhalb 15 AT nach BeauftragungBenennung Projekt- und Montageleiter (deutschsprachig) innerhalb 2 Wochen nach BeauftragungPlanvorlage (Detailvorschläge, Übersichtspläne, Montage- und Aufmaßpläne) innerhalb 6 Wochen nach Auftragserteilung, in 3-facher kopierfähiger FertigungVorlage Prüfexemplar Dokumentation (Papier) mindestens 1 Woche vor vertraglicher AbnahmeVorlage vollständige Dokumentation (Papier + digital/PDF) spätestens 14 Tage nach Abnahme, inkl. Prüfprotokolle eines anerkannten Prüfsachverständigen (Stuttgart)Dokumentationsumfang: CE-Konformitätserklärung, Bedienungsanleitung, Wartungsanleitung, Sicherheitsbauteillisten, Projektierungszeichnungen, Stromlaufpläne, Schaltpläne, Prüfberichte, Abnahmebescheinigungen, MessprotokolleFremdabnahme durch zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS) – Eigenabnahme wird nicht akzeptiertEinspruchsfrist gegen Protokolle: 7 Tage nach Eingang, danach gilt Inhalt als anerkanntGewährleistung: 4 Jahre ab mängelfreier Übergabe und Schlussabnahme (§ 13 Nr. 4 VOB/B)
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche und persönliche Eignung
Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und HandelskammerBenennung einer verantwortlichen Fachbauleitung gemäß LBO innerhalb von 2 Wochen nach Beauftragung; Deutsch in Wort und SchriftDeutschsprachiges Personal für Projektleitung und Montageleitung (mit ausreichenden Vollmachten)Präqualifikation möglich (PQ-Verzeichnis); sonst Eigenerklärung nach KEV 179 oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE/KEV 193)
Zertifikate und Managementsysteme
DIN ISO 9001 – Zertifikat Qualitätsmanagement (Hersteller des angebotenen Systems)DIN-EN 1090 – EG-Zertifikat für Ausführung tragender BauteileISO 14.001 – UmweltmanagementOHSAS 18001:2007 – zertifizierter Arbeitsschutz (oder gleichwertig)Jahresunfallbericht des letzten Geschäftsjahres (mit Angebotsabgabe einzureichen)Nachweis Energieeffizienzklasse gemäß VDI 4707Baumusterprüfung für das Aufzug-GesamtsystemCE-Konformität gemäß EU-Richtlinie 2014/33/EU
Technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen)Nachweis der Verfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte; Angabe durchschnittlich Beschäftigter nach Lohngruppen mit Leitungspersonal24-h-Servicezentrale am Standort Deutschland für Notrufaufschaltung (Pflicht des AN)Verpflichtung zur Lieferung von Originalersatzteilen für mindestens 20 Jahre
Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe
Kein laufendes Insolvenzverfahren, keine Ablehnung mangels Masse, keine LiquidationKeine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/AKeine Verurteilungen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze / 2.500 € in den letzten 2 JahrenErfüllung der Zahlungspflichten (Steuern, Abgaben, Sozialversicherung)Mitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftErklärung zur Beteiligung russischer Unternehmen gemäß Art. 5k VO EU 833/2014 (gilt auch für Unterauftragnehmer/Lieferanten > 10 % Auftragswert während gesamter Vertragslaufzeit)Ab Auftragssumme 30.000 €: Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gemäß § 6 WRegGBei engerer Wahl: Bestätigung der Eigenerklärungen durch Bescheinigungen zuständiger Stellen; ggf. Übersetzung in deutsche Sprache
Referenzen
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren über Aufzugs- und Förderanlagenleistungen mit folgenden Angaben:
Baumaßnahme und Ort der AusführungBauherr/Auftraggeber mit AnschriftLeistungsumfangAuftragswert der GesamtleistungAusführungszeitraumRolle (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer)Durchschnittlich eingesetzte Arbeitskräfte und LeitungskräfteBesondere technische, gerätespezifische oder zeitliche Anforderungen
Auf Verlangen: schriftliche Bestätigung durch den jeweiligen Auftraggeber.
Anforderungen an Nachunternehmer und Bietergemeinschaften
Nachunternehmer sind vorab in Textform bekanntzugeben (Name, Anschrift, Berufsgenossenschaft, Mitgliedsnummer)Verpflichtungserklärung gemäß KEV 178; Verzeichnis nach KEV 177Nachunternehmer müssen ebenfalls mindestens 70 % der Leistung mit Stammarbeitskräften erbringenAuf gesondertes Verlangen: Präqualifikation oder Erfüllung der Präqualifikationsvoraussetzungen nachweisenBei Eignungsleihe: gesamtschuldnerische Haftung mit dem BieterBietergemeinschaften: Erklärung nach KEV 175 (von allen Mitgliedern unterschrieben); gesamtschuldnerische Haftung sämtlicher MitgliederWeitergabe von Leistungen an Sub-Subunternehmer ist dem Auftraggeber mitzuteilen
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre
Mindestens 3 vergleichbare Referenzen über Aufzugs- und Förderanlagenleistungen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren
Vergleichbare Aufzugs-/Förderanlagenbauleistungen; Angabe von Baumaßnahme, Ort, Bauherr mit Anschrift, Leistungsumfang, Auftragswert der Gesamtleistung, Ausführungszeitraum, Rolle (Hauptauftragnehmer/ARGE-Partner/Nachunternehmer), durchschnittlich eingesetzte Arbeitskräfte und Leitungskräfte, besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen; auf Verlangen schriftliche Bestätigung des jeweiligen Auftraggebers
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 31%4–10 · 46%11+ · 23%
Unternehmen mit ähnlichen Zuschlägen
Aus vergleichbaren, bereits vergebenen Vergaben (KI-Ähnlichkeit)Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 47 erledigt
Pflicht-Angebotsunterlagen
Angebotsbestandteile Wartung & Nebenangebote
Eignungsnachweise (Pflicht)
Bei Bietergemeinschaft oder Nachunternehmereinsatz
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle (bei engerer Wahl)
Neue Aufzugs- & Förderanlagen-Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Nürtingen | Vergabekammer Baden-Württemberg
Anschrift
72622 Nürtingen
Ort
72622 Nürtingen
Kategorie
Aufzugs- & Förderanlagen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Elektroinstallation
Alle anzeigen →Brandmelde- & Sicherheitstechnik