Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung der Stadt Forst (Lausitz) für Bauarbeiten zur Neugestaltung des Teilbereichs 5.1 der „Grünen Mitte" im Innenstadtbereich (Erreichbarkeit über „Am Haag"/Haagstraße).
Die Leistung ist in drei Lose aufgeteilt, die einzeln oder kombiniert angeboten werden können:
Los 1 – Wassertechnik/Wasserspiel: Bau eines unterirdischen Technik- und Vorlageschachts mit Wasseraufbereitung, Pumpen- und Filtertechnik sowie Fontänenfeld (ca. 28×9,6 m) inkl. DMX-Steuerung.Los 2 – Freianlagen/Garten- und Landschaftsbau: Erdbau, Wege- und Platzbau, Naturstein- und Betonplattenbeläge, Pflanzungen (22 Bäume, Rasen, Wiese), Regenwasseranlage (Rigolenspeicher), Ausstattung (Bänke, Poller, Fahrradbügel) inkl. Pflege.Los 3 – Elektrotechnik: Hausanschluss, Erdungsanlage, 4 Mastleuchten, 2 Versorgungspoller, Verteilerschränke und Kabeltiefbau für die Freianlagen.
Baubeginn: 24.08.2026 – Bauende: 30.05.2027 (Fertigstellungspflege bis 30.05.2029).
Angebotsfrist: 20.07.2026, 10:00 Uhr – Bindefrist: bis 14.08.2026.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertDie Angebotsfrist ist abgelaufen.
HEUTE
Termin / FristJUN2026 SEP DEZ MÄR JUN SEP DEZ MÄR
Veröffentlichung
Versand Aufforderung
Auskunftserteilung Vergabeunterlagen
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Ausführungsbeginn
Verkehrssicherung Vollsperrung
Vertragslaufzeitbis 2029
Mängelanspruchsfristbis 2032
Fertigstellungspflege
Entwicklungspflegebis 2029
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: In Abschnitt 7 ist ausschließlich das Zuschlagskriterium 'Preis' markiert; die Option 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien' ist nicht angekreuzt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenÜbergeordnete Rahmenbedingungen
Ort der Ausführung: Innenstadt Forst (Lausitz), Bauabschnitt TB 5.1, erreichbar über „Am Haag"/„Haagstraße", Gesamtfläche ca. 5.100 m².Baubeginn: 24.08.2026 – Bauende: 30.05.2027 (ca. 9 Monate).Fertigstellungspflege (für Los 2) bis 30.05.2029.Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A; Vergabe losweise; Angebote für ein oder mehrere Lose möglich; jedes Hauptangebot muss für sich zuschlagsfähig sein.Nebenangebote sind nicht zugelassen, mehrere Hauptangebote sind zugelassen.Auftraggeber: Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH, Frankfurter Straße 2, 03149 Forst (Lausitz); Vergabestelle: Stadt Forst (Lausitz), Fachbereich Bauverwaltung.Anerkennung der VOB/B (Ausgabe 2016) als Vertragsgrundlage.Anerkennung der Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich.Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über Umfang, Art und Ausführung sowie örtliche Gegebenheiten eigenverantwortlich zu informieren.Medienanschlüsse (Wasser, Abwasser, Strom) sind auf der Baustelle nicht vorhanden – der Auftragnehmer hat sie eigenverantwortlich zu beschaffen, zu unterhalten und rückzubauen.Es bestehen enge zeitliche und räumliche Schnittstellen zwischen den Losen im Bereich des Fontänenfelds; Mehrvergütungsansprüche aus der Los-übergreifenden Abstimmung sind ausgeschlossen.
Gemeinsame Vorbereitungs- und Dokumentationspflichten
Baustelleneinrichtungsplan ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen.Bestandspläne sind 1 Woche vor Abnahme zur Prüfung einzureichen (DWG/DXF, PDF, Papier; Lageplan nach RAS-Verm, ETRS 89, DHHN).Übergabe der Anlagendokumentation in 3-facher Papier-Ausfertigung (DIN-A4-Ordner mit Inhaltsverzeichnis/Trennblättern) sowie digital auf CD/USB-Stick.Prüf- und Messprotokolle sind mit der Schlussrechnung einzureichen.Schlussvermessung mit digitalem Bestandsplan ist verpflichtender Bestandteil.Verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO ist vom Auftragnehmer einzuholen; Vollsperrung für den Straßenneubau ca. 8 Wochen.Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) gemäß RAB 30 ist – falls erforderlich – mit Qualifikationsnachweis zu benennen.
Pflege, Wartung und Qualitätssicherung
Fertigstellungspflege für Pflanzungen: 1 Jahr nach Abnahme (DIN 18916, DIN 18917).Entwicklungspflege für Hochstämme und Rasen/Wiesen: 2 Jahre nach Abnahme (DIN 18919, ZTV-Baumpflege FLL 2017).Pflege der wassergebundenen Wegedecken: 3 Pflegegänge sowie 2–3 Pflegegänge pro Jahr in der Entwicklungspflege.Probebetrieb, Druck- und Dichtheitsprüfungen, Desinfektion (DVGW W 291) sowie Funktionsprüfung der Wasserspielanlage.E-CHECK-Dokumentation für die Elektroanlage, Übergabe an Anlageneigentümer.Gewährleistungsbescheinigung mit Angabe der Verjährungsfrist.Hersteller-/Errichterbescheinigung sowie CE-Konformitätsbescheinigungen sind mitzuliefern.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPersönliche Lage (alle Lose)
Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK (bzw. Nachweis, dass keine Eintragung erforderlich ist).Kein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgelehnt; keine Liquidation; ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan.Keine schweren Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen (§ 6e EU VOB/A).Keine Verurteilung in den letzten 2 Jahren wegen Verstößen nach § 21 SchwarzArbG oder § 6 AEntG (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze, Geldbuße > 2.500 €).Ordnungsgemäße Erfüllung der Steuer- und Abgabenpflichten sowie der Sozialversicherungsbeiträge.Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.Ab Auftragssumme ≥ 30.000 €: Abfrage des Wettbewerbsregisters beim Bundeskartellamt vor Zuschlag.Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (alle Lose)
Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt.Nachweis einer bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung.Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (qualifiziert, mit Lohnsummen auf Verlangen).Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse.Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG (Bauabzugssteuer).Umsatzzahlen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (Eigenerklärung).Optional: Präqualifikationsnachweis (PQ-Nummer) ersetzt auftragsspezifische Eignungsnachweise.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (alle Lose)
Mindestens 2 Referenzen vergleichbarer Leistungen, nicht älter als 5 Jahre (mit Projektbezeichnung, Auftraggeber, Leistungszeitraum, Auftragswert, Vergleichbarkeit, Auftraggeberbestätigung).Personalübersicht: Gesamtzahl der Mitarbeiter, Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen aus vergleichbaren Projekten.Bei engerer Wahl: 3 Referenznachweise mit erweiterten Angaben (Ansprechpartner, Art der Leistung, ausgeführte Mengen, durchschnittlich eingesetzte Arbeitnehmer, Besonderheiten der Baumaßnahme, vertragliche Bindung, koordinierte Gewerke).
Auftragsbezogene Verpflichtungen (alle Lose)
Vereinbarung Mindestanforderungen nach Brandenburgischem Vergabegesetz (BrbVergG): Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestentgelts (13,00 EUR brutto/h; ab 01.01.2026 ggf. 13,90 EUR nach MiLoG), monatliche Entgeltzahlung über Gehaltskonten, Bereithaltung deutschsprachiger prüffähiger Unterlagen.Nachunternehmer und Verleiher dürfen nur eingesetzt werden, wenn sie eine gleichlautende Erklärung abgeben.Anerkennung der VOB/B (Ausgabe 2016) als Vertragsgrundlage.SiGeKo-Qualifikation gemäß RAB 30 (sofern erforderlich).Erklärung, dass keine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung vorliegt (ansonsten pauschale Vertragsstrafe 15 % der Brutto-Abrechnungssumme).Unverzügliche Mitteilung von Änderungen der Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG).Präqualifikationsnachweis (falls vorhanden) und KMU-Status-Erklärung.
Referenzprojekte
mindestens 2 ReferenzenZeitraum: nicht älter als 5 JahreVolumen: nicht spezifiziert
Mindestens 2 vergleichbare Referenzen je angebotenem Los, nicht älter als 5 Jahre
Inhalt je Referenz: Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung der erbrachten Leistung; Auftraggeber (Name und Kontaktdaten); Leistungszeitraum (Beginn und Abschluss); Auftragswert (falls relevant); Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung; Bestätigung des Auftraggebers über ordnungsgemäße Ausführung. Form: Eigenerklärung, Bestätigung durch Auftraggeber, Zertifikat oder anderer Nachweis.
3 ReferenzenZeitraum: nicht spezifiziert (letzte 3 Jahre üblich)Volumen: Auftragssumme ist anzugeben
Bei engerer Wahl: 3 Referenznachweise (VVB 124)
Zusätzliche Angaben: Ansprechpartner des Auftraggebers, Art der Leistung, ausgeführte Mengen, Zahl durchschnittlich eingesetzter Arbeitnehmer, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), besondere technische oder gerätespezifische Anforderungen, vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), Koordination von Gewerken, Bestätigung der vertragsgemäßen Ausführung.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 27%4–10 · 45%11+ · 28%
Unternehmen mit ähnlichen Zuschlägen
Aus vergleichbaren, bereits vergebenen Vergaben (KI-Ähnlichkeit)Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 45 erledigt
Pflichtformulare und Vertragsbestandteile
Eignungsnachweise (alle Lose)
Los-1-spezifische Unterlagen (Wassertechnik/Wasserspiel)
Los-2-spezifische Unterlagen (Freianlagen/Garten- und Landschaftsbau)
Los-3-spezifische Unterlagen (Elektrotechnik)
Vertragsrechtliche Anlagen
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Forst (Lausitz), Die Bürgermeisterin, Fachbereich Bauverwaltung
Ort
03149 Forst (Lausitz), Brandenburg
Kategorie
Elektroinstallation (allgemein)
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Elektroinstallation
Alle anzeigen →Brandmelde- & Sicherheitstechnik