Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Die Arberlandklinik Zwiesel (ein Krankenhaus aus dem Jahr 1929, Teilsanierung 2004) soll in den Bereichen Niederspannungshauptverteilung (NSHV), IT-Netz und Verteiler instand gehalten und erneuert werden.
Was ist zu tun?
Erneuerung der NSHV für die allgemeine Stromversorgung (AV) und die Sicherheitsversorgung (SV), inklusive Einspeisung, Kuppelfeldern, Abgangsfeldern, Netzanalysatoren, Überspannungsschutz und Energiemanagement-Software.Erneuerung des IT-Netzes in 2 Operationssälen (medizinisch genutzte Bereiche nach DIN VDE 0100-710), inklusive IT-Netzverteiler, Trenntransformatoren, Melde- und Bedientableaus, Steuerung und Inbetriebnahme.Lieferung und Verlegung von ca. 8.000 m Starkstromkabel, ca. 5.000 m Fernmeldekabel, 300 m Verlegesysteme, 10 Unterverteilungen und 120 Installationsgeräte, inklusive funktionserhaltender E30-Kabelsysteme.Diverse Demontage- und Wiedermontagearbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Klinikbetriebs.
Wichtige Eckdaten:
Angebotsfrist: 24.07.2026, 12:59 UhrBauzeit: 01.09.2026 – 31.03.2027 (ca. 7 Monate, 3 Bauschritte)Zuschlag nach Preis (niedrigster Preis)Geeignet auch für KMU, Nebenangebote zugelassenMindestens 70 % der Leistung muss im eigenen Betrieb erbracht werden
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertDie Angebotsfrist ist abgelaufen.
HEUTE
Termin / FristJUL2026AUGSEPOKTNOVDEZJAN2027FEBMÄR
Bieterfragen-Frist
Bieterfragen Antwort
Angebotsfrist
Anlieferung/Montageanmeldung
Angebotsöffnung
Bindefrist
Vertragsbeginn
Vertragslaufzeit
Teilabnahme 1
Teilabnahme 2
Vertragsende
Teilschlussrechnung 1
Teilabnahme 3
Sicherheitsüberprüfung bisbis 2031
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Es ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis (100%) angegeben; weitere Zuschlagskriterien sind laut Formblatt 227.H - Gewichtung der Zuschlagskriterien zwar als Anlage beigefügt, im vorliegenden Kontext jedoch nicht im Detail dokumentiert.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine Randbedingungen und Bauausführung
Baumaßnahme: Arberlandklinik Zwiesel (Bezirkskrankenhaus, erbaut 1929, Generalsanierung 2004) – Erneuerung NSHV + IT-Netz + Verteiler.Bauzeit: ca. 7 Monate (01.09.2026 – 31.03.2027), eingeteilt in 3 Bauschritte mit jeweiliger Teilabnahme und Teilschlussrechnung (spätestens 14 Tage nach Teilabnahme).Arbeiten im laufenden Krankenhausbetrieb: Aufrechterhaltung des Betriebs ist zwingend; Anlieferung und Montage ca. 4 Wochen vor Beginn anmelden.Arbeitszeiten: 6-Tage-Woche Mo–Sa, 07:00–20:00 Uhr.Lärmintensive Arbeiten: mindestens 2 Tage Vorlauf melden, in Ruhezeiten 12–14 Uhr vermeiden.Arbeiten unter Spannung (AuS): nur nach DGUV Vorschrift 3 + DIN VDE 0105-100 durch speziell ausgebildete Elektrofachkräfte, mit vorheriger Gefährdungsbeurteilung.Bauleiter: ständig deutschsprachiger Bauleiter vor Ort, Teilnahme an wöchentlichen Baustellterminen (Jour-fixe), Bautagebuch.Logistik: Containeraufstellung im Außenbereich erforderlich.Kernbohrungen/Schlitze: nur nach Freigabe.Platzreserve: mindestens 30 % Reserve in Verteilern und Trassenwegen einplanen.Kennzeichnung: Kabel, Leitungen und Geräte dauerhaft kennzeichnen.
NSHV – Allgemeinversorgung (AV)
1× NSHV AV (Niederspannungshauptverteilung Allgemeinversorgung), u. a. mit: Einspeisefeld Trafo 1000 kVA, Einspeisefeld externe Einspeisung, Einspeisefeld PV-Anlage, Kuppel- und Abgangsfelder, Lasttrennleisten NH3/NH2/NH1/NH00, Stromwandlersätze, Netzanalysatoren (Janitza UMG 96-PA MID+), Blitzstromableiter Typ 1, NH-Sicherungen, Zentraler Erdungspunkt (ZEP) inkl. Überwachung, Stahlbau UK Felder, Schaltanlagenzubehör.
NSHV – Sicherheitsversorgung (SV)
1× NSHV SV (Niederspannungshauptverteilung Sicherheitsversorgung), u. a. mit: Einspeisefeld Kuppelung AV, Generatorfeld, Noteinspeisung, Reservefeld, Abgangsfelder BT-B (Radiologie, Steri), Lasttrennleisten, Stromwandlersätze, Netzanalysatoren, Blitzstromableiter, NH-Sicherungen, Schaltanlagenzubehör.
Energiemanagement und Netzvisualisierung
1× Energiemanagement- und Netzvisualisierungssoftware (GridVis, Expertenlizenz, bis 100 Teilnehmer), inklusive Datenbank und GridVis-Energy-Visualisierung.Funktionen: Datenerfassung, Visualisierung, Analyse, Reporting, Mehrbenutzerbetrieb mit Rollen-/Rechtemanagement.Nachträglich erweiterbar (Messgeräte, Module, Funktionen).Optional: Softwarepflege-/Wartungsvertrag (Updates, Upgrades, Fehlerbehebung, Anpassung an normative Änderungen).Lizenznachweis: eindeutig, rechtssicher, auditfähig.Keine Abhängigkeit von dauerhafter Internetverbindung/Cloud.
IT-Netz Operationssäle (OP 1 + OP 2)
2× IT-Netz-Versorgungen für die Operationssäle (medizinisch genutzte Bereiche nach DIN VDE 0100-710 / IEC 60364-7-710).IT-Netzverteiler SV-AV (grün) und IT-Netzverteiler BSV-SV (orange).Einphasen-Trenntransformator 6300 VA.Melde- und Bedientableau 24 Zoll (Touchscreen), VCP-Wandschrank, abgesetzte Steuereinheit, Melde- und Prüfkombination 5 Zoll, Hohlwand-Einbauset für Unterputzgehäuse.Einbindung von Bender-/Fremdgeräten, Cybersicherheits-Anforderungen.Kommunikation via Ethernet / BCOM / BMS-Bus / Modbus.Inbetriebnahme und Parametrierung (2 IT-Netzverteiler + Tableaus je OP-Saal) sowie Projektierung Gesamtsystem.
Kabel, Leitungen und Verlegesysteme
8.000 m Kabel und Leitungen Starkstrom, 5.000 m Fernmeldekabel, 300 m Verlegesysteme.Starkstromkabel u. a.: NYCWY 4×25/35/50/70/95 RM/SM, NYY-J 1×6 bis 1×300 und 5×4 bis 5×16, (N)HXH-J E30 5×4/6/10/16, (N)HXCH E30 4×16/16 bis 4×185/95 – jeweils mit Funktionserhalt E30.Aderleitungen anklemmen/anschließen (1×6 bis 5×16 mm²), abklemmen; Gießharzmuffen 5×2,5 mm² bis 5×300 mm².Kabeltragsysteme: C-Profilschienen 35×18 mm, Montageschienen 41×41 mm, Gewindestangen M12, Verbindungsmuttern, Bügelschellen 8–46 mm (Alu), Kabelrinnen 60×200/300/400 mm, Steigetrassen E30 300/400 mm, E30 Kabelklammern, Sammelhalter Metall, Hängestiele U-Profil 200–600 mm, Ausleger 200–400 mm, Formteile (90°-Bogen, T-Stücke), Schutzkappen.Brandschutz: Kernbohrungen 100/200 mm, Weichschotte 0,05–0,4 m², Mörtelschotte, Brandschutzsteine 200×130×50 mm, Brandschutzmasse, Brandschutzkissen.Elektroinstallationsrohre: Kunststoff EN25/EN32, Alurohr EN25/EN32.Elektroinstallationskanäle: Leitungsführungskanäle 20×20 mm bis 60×150 mm.
Verteilungen und Installationsgeräte
10× Unterverteilungen: Kleinverteiler AP, Installationsverteiler Standschrank IP55, Wandschrank IP55, mit Verteilereinbauten (Energiezähler, Sicherungen, Schalter, LS-Schalter B/C-Charakteristik, Fehlerstromschutzschalter FI/RCD Typ A/B).120× Installationsgeräte: Leitungsschutzschalter (RCBO), Fehlerstrom-Schutzschalter, Hilfskontakte, Zeitrelais, Treppenlichtzeitschalter, Dämmerungsschalter, Installationsrelais/-schütze, Abzweigdosen, Schuko-Steckdosen, Wipp-/Wipptaster, Jalousietaster, Raumtemperaturregler, AP-Schalter-/Steckdosen-Kombinationen, CEE-Steckdosen, Bewegungsmelder (360°, 8 m Reichweite, IP20/IP54), Präsenzmelder, Blindabdeckungen.
Beleuchtung
LED-Wannenleuchten 24 W, 1270 mm (IP65, IK10) inklusive Zubehör.Leuchtentragschienen 50×50 mm, bandverzinkt, inklusive Abhänge-Zubehör.
Erdung, Potentialausgleich und Überspannungsschutz
Erdungsdraht grün/gelb (6 mm² und 16 mm²).Potentialausgleichsschienen 35 mm² und 100 mm².Überspannungsschutz Typ 1 (4-polig, 25 kA), Überspannungsableiter Typ 2 (1-polig und 4-polig), Kombi-Ableiter-Module für Schwachstromleitungen – inklusive Anschluss- und Prüfleistungen.
Kommunikations-, Sicherheits- und informationstechnische Anlagen
Telekommunikation (KG 451): Fernmeldeleitungen J-Y(St)Y 2×2×0,8 bis 10×2×0,8 mm in Leerrohren/Kabeltrassen, Klemm- und Anschlussarbeiten.Brandmeldeanlage (KG 456): Brandmeldekabel rot 2×2×0,8 bis 4×2×0,8 mm, E30-funktionserhaltend, inklusive Zubehör und Anschlussarbeiten.Datenübertragungsnetze (KG 457): Datenkabel S/FTP Cat.7 AWG23 in vorhandenen Rohren/Unterflurkanälen, Außen-Erdkabel Cat.7, Netzwerk-/Server-Rack 19″ 42 HE, Lüfterblech, Steckdosenleisten, Rangier-/Patch-Panel 24 Ports, RJ45-Module Cat.6A, Zubehör (Blind-Panel, Kabelführungsbügel), Datenanschlussdosen 1-/2-fach UP/Kanaleinbau, Aufputz-Gehäuse.Messungen: Kupfermessungen bis 1000 MHz (Permanent-Link, Parameter gemäß Genauigkeit Level III), POE-Messung je Strecke (LLDP/CDP).
Demontage, betriebserhaltende Maßnahmen und Dokumentation
Demontage (KG 494): Niederspannungsschaltfeld, IT-Netzschrank.Betriebserhaltende Maßnahmen (KG 498): Rangierverteiler, Demontage von Kabeln/Leitungen (verschiedene Querschnitte, u. a. 2.000 m bis 5×4 mm²), Installationsrohren, Kabeltrassen (90 m), Installationskanälen, AP/UP-Installationsgeräten, Einbau-/Anbau-/Langfeldleuchten (250 Stk gesamt), Rauchmelder (60/5 Stk), ELA-Lautsprecher, Antennendosen, EDV-Doppeldosen, Paneldecke Flur öffnen/schließen; Abklemmen Fremdgeräte 230/400 V und Steuerleitungen.Bestandsunterlagen/Revisionspläne (KG 499): 3-fach Papier + 1-fach digital als PDF/DWG/EPLAN.Bauherrnabnahme (Pflicht zur Teilnahme).Nutzereinweisung für 3 Personen, inklusive 3 Telefonaten à max. 15 min.Stundenlohnarbeiten (nach Freigabe AG, wöchentliche Regieberichte): Obermonteur/Bauleiter 60 h, Facharbeiter/Monteur 90 h, Hilfsarbeiter/Lehrling 30 h.
Anwendbare Normen und Regeln
DIN VDE 0100-710 / IEC 60364-7-710 (medizinisch genutzte Bereiche)IEC 61557-8/-9 (Isolations- und Differenzstromüberwachung)DIN EN 60601-1HD 603 / VDE 0276-603 (Kabel)DIN EN 10346 (verzinkter Stahl)DIN EN 61537 (Kabeltragsysteme)DIN 4102-12 (Funktionserhalt E30)DGUV Vorschrift 3 + DIN VDE 0105-100 (Arbeiten unter Spannung)VOB/B, VOB/A
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenGewerberechtliche und registerliche Eignung
Eintragung in die Handwerksrolle (für die auszuführenden Leistungen) oder Eintragung im Installateurverzeichnis der IHK.Eintragung im Handelsregister, soweit gesetzlich vorgeschrieben.Gewerbeanmeldung vorhanden.
Zuverlässigkeit und Rechtstreue
Kein eröffnetes oder beantragtes Insolvenzverfahren; kein Massearmangel; keine Liquidation.Keine schwere Verfehlung i. S. d. § 6e EU VOB/A; keine Eintragungen im Wettbewerbsregister.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Ggf. Nachweise zur Selbstreinigung (falls Ausschlussgrund vorliegt).Kein Bezug zu Russland gemäß VO (EU) 2022/576 (auch nicht über Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher > 10 % Auftragswert), ggf. Angaben zu Ausnahmen nach Art. 5k Abs. 2 VO (EU) 2022/576.
Finanzielle und steuerliche Leistungsfähigkeit
Bestätigung des Umsatzes der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre (durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder testierte Jahresabschlüsse).Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt / Bescheinigung in Steuersachen.Freistellungsbescheinigung § 48b EStG.Vertragserfüllungsbürgschaft (Formblatt 421) bei Auftragswert > 250.000 € netto.Mängelansprüchebürgschaft (Formblatt 422) in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme.
Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (mit Lohnsummen).Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse.Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft.
Fachliche und personelle Leistungsfähigkeit
Mindestens 70 % der Leistung im eigenen Betrieb (§ 4 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); Nachunternehmereinsatz nur für den Rest, dokumentiert über Formblatt 233/2330.Referenznachweise: mindestens 3 Referenzbescheinigungen (Formblatt 444) über vergleichbare Leistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren (Vorlage erst bei 'enger Wahl').Erklärung zur durchschnittlichen Beschäftigtenzahl der letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahre, nach Lohngruppen inklusive technischem Leitungspersonal.Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator mit Qualifikation gemäß RAB 30.
Fachkräftequalifikationen (spezifisch)
Arbeiten unter Spannung (AuS): nur durch speziell ausgebildete Elektrofachkräfte (DGUV Vorschrift 3 + DIN VDE 0105-100), inklusive Gefährdungsbeurteilung.Falls Fahrzeug-Rückhaltesysteme im Leistungsumfang: BASt-Nachweis oder gleichwertig, Qualifikationsnachweis Fachkraft Fahrbahnmarkierungen, Verantwortlicher MVAS, Schutzplanken-Montagefachmann.
Erklärungen und Verpflichtungen
Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) oder PQ-Nummer.Eigenerklärung Bezug Russland (Formblatt 127).Erklärung zur Vermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit (Formblatt 2491) – ggf. mit Zusatzgarantie IAO-Übereinkommen Nr. 182.Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (Formblatt 248).Erklärung zur Lieferung und Verwendung gebietseigener Pflanzen (Formblatt 2481).Anerkennung der VOB/B, Erklärung zu Mindestlohn und Arbeitnehmerbedingungen (MiLoG, AEntG), Erklärung zu Frauen/Männer Entgeltgleichheit (EntgTranspG), Schadensersatzabrede (5 % bei unzulässiger Wettbewerbsbeschränkung).
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre
Mindestens 3 Referenzbescheinigungen (Formblatt 444) über vergleichbare Leistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren
Vergleichbare elektrotechnische Instandhaltungs-/Erneuerungsarbeiten; Pflichtangaben je Referenz: Baumaßnahme, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eigener Leistungsanteil mit Mengen, eingesetzte Arbeitnehmer, technische/gerätespezifische Anforderungen, Rolle (Haupt-/ARGE/Nachunternehmer), Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung. Vorlage erst bei 'enger Wahl'.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 43%4–10 · 47%11+ · 10%
Unternehmen mit ähnlichen Zuschlägen
Aus vergleichbaren, bereits vergebenen Vergaben (KI-Ähnlichkeit)Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 36 erledigt
Angebotsschreiben & Preisangaben
Eignungsnachweise & Erklärungen
Nachunternehmer & Bietergemeinschaft
Technische Unterlagen & Nachweise
Unterlagen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
Sicherheitsleistungen
Elektronische Abgabe – technische Vorgaben
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Arberlandklinik Zwiesel | Hitzler Ingenieure GmbH & Co.KG | Vergabekammer Südbayern bei der Regierung von Oberbayern | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
94227 Zwiesel
Ort
94227 Zwiesel
Kategorie
Verkabelung & Stromversorgung
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Weitere Ausschreibungen Elektroinstallation
Alle anzeigen →Brandmelde- & Sicherheitstechnik