Ausschreibungen Elektroinstallation
Verbandsgemeinde Ruwer; Neubau der Grundschule in Osburg
Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Vergabekammer -Osburg, Rheinland-PfalzVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenKurzbeschreibung
Die Verbandsgemeinde Ruwer schreibt die Elektroinstallationsarbeiten für den Neubau der Grundschule in Osburg in einem offenen Verfahren aus. Es handelt sich um eine Einzelvergabe – es gibt nur ein Los.
Zum Auftrag gehören Sicherheitsbeleuchtung, Niederspannungsverteilung, komplette Elektroinstallation, Beleuchtung innen und außen, eine E-Auto-Ladestation, eine KNX-gesteuerte Beschattung mit Wetterstation sowie Blitzschutz und Potentialausgleich.
Gefragt ist ein Fachbetrieb, der die Anlage plant, liefert, montiert, in Betrieb nimmt und dokumentiert.
Zuschlag erhält das preisgünstigste Angebot.
Wichtige Eckdaten
Vergabenummer: EU/VGR/FB3/2026/017Angebotsfrist: 24.06.2026, 10:00 UhrBindefrist: 28.08.2026 (65 Tage)Ausführung: ca. KW 36/2026 bis KW 17/2027 (etwa September 2026 bis Ende April 2027)
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristMAI2026 JUL SEP NOV JAN2027 MÄR
Veröffentlichung24. Mai 2026
Angebotsfrist24. Juni 2026
Angebotsöffnung24. Juni 2026
Bindefrist24. Juni – 28. Aug. 2026
Nachreichungsfristca. 24. Juni – 30. Juni 2026
Zuschlagca. 29. Aug. 2026
Vertragslaufzeitca. 29. Aug. 2026 – 30. Apr. 2027
Ausführungsbeginnca. 31. Aug. – 4. Sep. 2026
Bauzeit (Ausführungszeitraum)ca. 31. Aug. 2026 – 30. Apr. 2027
Baubesprechung wöchentlichca. 7. Sep. 2026 – 26. Apr. 2027
Bauzeitplan Vorlageca. 14. Sep. 2026
SiGe-Koordination Unterlagenca. 21. Sep. 2026
Aufmaß monatlichca. 5. Okt. 2026 – 30. Apr. 2027
Dokumentation/Revisionsunterlagenca. 5. Apr. 2027
Abnahmereife/Fertigstellung26. Apr. – 30. Apr. 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium. Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
KI-Hinweis: Die Ausschreibung nennt explizit nur den Preis als Zuschlagskriterium mit 100% Gewichtung.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenSicherheitsbeleuchtung und Eigenstromversorgung
Automatische Prüfeinrichtung (ATS) für Einzelbatterie-Notleuchten mit Funk-DatenübertragungRettungszeichenleuchten (Einzel-/Blockbeleuchtung, Erkennungsweite 25 m, 3 h)Sicherheitsleuchten (symmetrisch/asymmetrisch, Einzelbatterie, Deckeneinbau)Notaustrittsleuchten für den Außenbereich (IP65)Dreiphasen-WächterEinzelbatterieversorgung inkl. Sinuswechselrichter (90 W, 3 h)Siliconheizung für BatterieversorgungLED-Strahler 30 W, IP66Programmierung, Inbetriebnahme, Funktionstest, Einweisung des BetreibersTeilnahme an der SachverständigenabnahmeDokumentation und Revisionsunterlagen
Niederspannungsverteilanlagen
Wandlermessschrank 200 AHauptverteilung GHV 0.1 (BT-A) und Unterverteilungen UV 0.2, UV 0.3, UV 1.1, UV 1.2Installationsverteiler in verschiedenen GrößenFeldverteiler 72 PLEKNX/EIB-Systemkomponenten in den VerteilernLeitfabrikat: HAGER oder gleichwertigStückprüfprotokoll, Stückliste, Typenschild, Schaltanlagendokumentation (CAD-Stromlaufpläne inkl. Datenträger)
Niederspannungsinstallation und Verlegesysteme
Installationsleitungen NHMH-J 3x2,5 RE, Kabel NYY-J 3x1,5 RE, Brandmeldekabel BMKKabelrinnen (gelocht, Stahl bandverzinkt, H60/B200–300 mm) inkl. Bögen und AuslegerKabelleiter, C-ProfilschienenInstallationsrohre PVC-U AD 20–40 mm, Aufputz und UnterputzBrüstungskanal als Geräteeinbaukanal PVC-U (H/B mind. 70/130 mm, Edelstahl-Oberteil)Datenkabel Kat. 7A und LWL-KabelKNX-Busleitung, KNX/IP-Controller, Binäreingänge, Spannungsversorgung 640 mA, Linienkoppler, CO2-Sensoren, Heizungsaktoren (8-/4-fach)Schlitz-, Stemm- und Bohrarbeiten in Mauerwerk (KS)Brandabschottung (Mörtelschott S90) und Bohrungen bis 30 mm
Installationsgeräte (Schalter, Steckdosen, Bedienelemente)
Schutzkontaktsteckdosen 250 V/16 A (1-, 2-, 3-fach, IP44)Herdanschlussdosen, HDMI-Dosen, CEE-SteckdosenWippschalter, SchlüsseltasterKNX-Komponenten: Deckenpräsenzmelder (KNX-Secure), Tastsensoren 4-fach mit TemperaturreglerAbzweigdosenAnschlussarbeiten für Fremdgewerke (Kabel/Leitungen bis 5x35 mm², Fernmeldekabel bis 10x2x0,8 mm²)
Beleuchtungsanlagen innen und außen
LED-Downlights, Anbauleuchten, Pendelleuchten (Kandem, Planlicht), RastereinbauleuchtenInnenleuchten: z. B. E5 Anbauleuchte Planlicht, ca. 25 StückAußenleuchten: LED-Flächenstrahler ca. 20 Stück, Wandanbauleuchten, PollerleuchtenDALI/DALI-2 dimmbar, UGR<19–22, IP40–IP65Beleuchtungssteuerung über Präsenzmelder und KNX
E-Mobilität
Wallbox 2x22 kW Typ 2, freistehend, eichrechtskonform (1 Stück)Lastmanager für die LadesäuleCat.6A ÜberspannungsschutzFundamente für die LadesäuleNorm: DIN EN IEC 61851, OCPP 1.6J
Beschattungs- und KNX-Gebäudeautomation
KNX-Secure Wetterstation (Wind/Helligkeit/Niederschlag) inkl. Standrohr-MontageKNX-Secure Jalousieaktoren 4-, 6- und 8-fach (Aufputz), Parametrierung für SonnenschutzprodukteE-Motor-Anschluss für Sonnenschutz/Rollladen (5x1,5 mm²), Schrumpfkappen, Leitungspeitschen für 230 V-AntriebeInbetriebnahme KNX-Systembus inkl. Parametrierung und ca. 8 h Nachprogrammierung nach 2 Monaten NutzungFortschreibung Lastenheft KNX
Blitzschutz, Potentialausgleich und Überspannungsschutz
Potentialausgleichsschiene (Stahl verzinkt, 7 Anschlüsse 2,5–25 mm²)Installationsleitungen NYM-J 1x4, 1x6, 1x10, 1x16 (Aufputz mit Abstandsschellen)Anbindung an gebäudeseitigen Potentialausgleich als RingleiterÜberspannungsschutz in den Verteilern
Baustelleneinrichtung und Stundenlohnarbeiten
Baustelleneinrichtung: Einrichten und Räumen, Gerüste über 3,0 mBaustromversorgung: Hauptverteiler 100 A, Unterverteiler 44 kVA, GummischlauchleitungenBaustellenbeleuchtung: LED-Lichtschlauch 25 m IP65, Schalter, AbzweigdosenStundenlohnarbeiten: Helfer, Monteur, Obermonteur (je 1.000 h)
Dokumentation, Inbetriebnahme, Schulung
Vollständige Dokumentation/Revisionsunterlagen: 3-fach in Ordnern plus digital als PDF und DXF auf USB-StickProjekt-Dokumentation KNX (unverschlüsselte Datenbank + Grundrisse)Schaltschrankplanung CAD (Stromlaufplan, Klemmenplan, Kabelplan, Stückliste, Schaltschrankansicht)Abnahmeprogramm und Probebetrieb vor AbnahmeEinweisung des Bauherrn in mindestens 2 TerminenBegleitende Betreuung der SachverständigenabnahmeÜbergabe Revisionsunterlagen 4 Wochen vor AbnahmeEinweisungsbestätigung, CE-Konformitätserklärungen
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung (Eintragungen und Qualifikation)
Eintragung im Handelsregister ODER in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) ODER bei der IHK ODER keine EintragungspflichtBenennung eines verantwortlichen Firmenbauleiters vor Auftragserteilung; jeder Personalwechsel ist schriftlich anzuzeigenPersonal mit nachgewiesener Erfahrung in den ausgeschriebenen Gewerken (z. B. Schulung für Dübelbefestigungen)Gewährleistung von Übersetzung/Begleitung durch deutschsprachiges Personal
Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und vergleichbare Leistungen betrifft (inkl. Anteil bei Arbeitsgemeinschaften)Bestätigung einer Betriebshaftpflichtversicherung mit Gültigkeit über den Bauzeitraum
Technische Leistungsfähigkeit (Referenzen und Personal)
Nachweis vergleichbarer Leistungen innerhalb der letzten 5 KalenderjahreBei engerer Wahl: 3 Referenznachweise mit den geforderten Angaben (Ansprechpartner, Leistung, Auftragssumme, Zeitraum, eingesetzte Arbeitskräfte, technische Anforderungen, Bestätigung des Auftraggebers)Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte; auf Verlangen: jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe
Keine rechtskräftige Verurteilung oder Geldbuße nach § 123 Abs. 1 GWBOrdnungsgemäße Erfüllung der Steuer-, Abgaben- und SozialversicherungspflichtenKein Insolvenzverfahren, kein Antrag auf Eröffnung mangels Masse, keine Liquidation (bzw. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)Keine schweren Verfehlungen gemäß § 124 Abs. 1 GWB (u. a. Umwelt-/Sozial-/Arbeitsrecht, Wettbewerbsabsprachen, schwere Täuschung)Keine Geldbuße nach LkSGMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftAb Auftragssumme ab 30.000 €: Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a GewO
Gesetzestreue Beschäftigung (Tariftreue und Mindestlohn)
Verpflichtung zur Zahlung mindestens des gesetzlichen Mindestlohns an eigene BeschäftigteVerpflichtung zur Zahlung der tarifvertraglichen Entgelte nach AEntG für entsprechende LeistungenSorgfältige Auswahl und Prüfung von Nachunternehmern und Verleihern auf MindestentgeltfähigkeitVorlage der Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher Nachunternehmer/VerleiherBereithaltung prüffähiger Unterlagen über eingesetzte Beschäftigte auf VerlangenHinweispflicht auf mögliche Kontrollen gegenüber den Beschäftigten
Sanktionen und Lieferkette
Eigenerklärung zu Artikel 5k der EU-VO 833/2014 (Russland-Sanktionen): kein Russland-Bezug des Bieters, von Bietergemeinschaftsmitgliedern und von Unterauftragnehmern/Lieferanten mit mehr als 10 % Auftragswert; Verpflichtung gilt auch während der Vertragslaufzeit
Arbeitsschutz, SiGe-Koordination und Bauausführung
Fachbauleitung nach Landesbauordnung (LBO)10 Arbeitstage vor Ausführungsbeginn: Übergabe der SiGe-relevanten Unterlagen an den SiGe-Koordinator (Datum Arbeitsbeginn/-ende, Nachunternehmer, Einweisungsprotokoll, Bauablaufplan, Gefährdungsbeurteilung, Montageanweisungen, Maschinenliste mit UVV-Prüfdatum)Vorlage von Bauzeitenplan und Baustelleneinrichtungsplan spätestens 10 Werktage nach Beauftragung bzw. 10 Werktage vor ArbeitsaufnahmeWöchentliche Baubesprechungen, wöchentliche BaustellentagesberichteMonatliches Aufmaß bis 5. des Folgemonats, Soll-Ist-Vergleich max. alle 3 MonateVorlage des Abnahmeprogramms 4 Wochen vor AbnahmeEntsorgung Bau- und Abbruchabfälle gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG): Vermeidung, Verwertung, Beseitigung; bei abweichender Lösung Nachweise zur Berechtigung und Annahmebestätigung der Verwertungs-/Beseitigungsanlage, ggf. Anzeige nach § 53 KrWG und Erlaubnis nach § 54 KrWG
Referenzprojekte
3 Referenznachweise ReferenzenZeitraum: innerhalb der letzten 5 KalenderjahreVolumen: nicht konkret beziffert; maßgeblich ist die Vergleichbarkeit der Leistung
Vergleichbare Leistungen: Elektroinstallationsarbeiten vergleichbarer Art und Größe (DIN 18382), auch mit KNX-Gebäudeautomation, Beleuchtungs- und Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
jeweils mit Ansprechpartner, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit Mengenangaben, durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmern, besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptunternehmer/ARGE/Nachunternehmer) sowie Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 30%4–10 · 45%11+ · 25%
Unternehmen mit ähnlichen Zuschlägen
Aus vergleichbaren, bereits vergebenen Vergaben (KI-Ähnlichkeit)Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 25 erledigt
Angebotsschreiben und Preisangaben
Eignung und Nachweise
Erklärungen zu Recht und Tariftreue
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Verlauf dieser Vergabe
3 Bekanntmachungen- 29.08.2026Vergabebekanntmachung
Zuschlag erteilt am 29.08.2026
- 23.05.2026Ausschreibung
- Abgabefrist: 24.06.2026 → 01.07.2026
- 23.05.2026Ausschreibungauf dieser Seite
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Verbandsgemeindeverwaltung Ruwer | Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau - Vergabekammer -
Anschrift
54320 Waldrach
Ort
54317 Osburg
Kategorie
Elektroinstallation
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.ruwer.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
54317 Osburg
Rheinland-Pfalz
Weitere Ausschreibungen Elektroinstallation
Alle anzeigen →Schalt- & Energieanlagen
Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Mess- und Regelungstechnik
Max-Planck-Gesellschaft Abt. III · MünchenFrist: Elektroinstallation (allgemein)Sanierung und Umbau des ehem. Ökonomiegebäudes - Elektroinstallationsarbeiten
St. Katharinenspitalstiftung · RegensburgFrist: Verkabelung & StromversorgungModernisierung der NSHV und Anpassung der Stromversorgung HV
Wupperverband · WuppertalFrist: Verkabelung & StromversorgungBLB NRW BB/Teveren/AC NATO TEV.Instand/Aust.Niederspann. NE/053 Bestandsaufnahme 1.Bauabschnitt - 080-26-00732
Bau- und Liegenschaftbetrieb NRW Bundesbau · 52511 Geilenkirchen-TeverenFrist: Verkabelung & StromversorgungD38-V034: Elektroinstallation
Klinikum Lippe GmbH · 32756 DetmoldFrist: Schalt- & Energieanlagen2026-0415: ELT - Vorbereitende Maßnahmen Elektro, Sanierung Ausbau 1. BA, Realschule Am Stadtpark, Am Stadtpark 23, 51373 Leverkusen
Stadt Leverkusen - Fachbereich Recht und Vergabe · 51373 LeverkusenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit