Ausschreibungen Heizung, Lüftung & Sanitär

2026-0374 Lüftungstechnik, Robert-Bosch-Berufskolleg, August-Thyssen-Str. 45, 47166 Duisburg

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR im Namen und Rechnung für Stadt Duisburg - Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI)47169 Duisburg, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 16. Juni 2026

Angebotsfrist: 08. Juli 2026abgelaufen

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Duisburg (Sondervermögen Immobilien Duisburg) schreibt Lüftungstechnik-Arbeiten am Robert-Bosch-Berufskolleg aus. Es geht um den Einbau eines neuen zentralen Zu- und Abluftgeräts (8.000 m³/h) mit Wärmerückgewinnung für die Metallwerkstätten, inklusive neuer Kanalverteilung, Dämmung, Brandschutz, Luftdurchlässen und Inbetriebnahme. Die Ausführung ist vom 10.09.2026 bis 05.01.2027 vorgesehen.

Was ist zu tun?

Demontage der alten LüftungLieferung und Montage des neuen RLT-GerätsVerlegung von Kanälen, Dämmung, SchalldämpfernMontage von Volumenstromreglern, CO2-Sensoren und DralldurchlässenInbetriebnahme, Einregulierung, Hygieneprüfung (VDI 6022)5 Jahre Wartung

Eignung gefordert:

Eintragung im Handelsregister / HandwerksrolleBerufsgenossenschaftsnachweisSteuernachweis (nicht älter als 13 Monate)Mind. 3 vergleichbare Lüftungsbau-Referenzen aus den letzten 5 Jahren

Angebotsfrist: 08.07.2026, 10:00 Uhr – Einreichung nur elektronisch über das Vergabeportal *Metropole Ruhr*.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Die Angebotsfrist ist abgelaufen.

HEUTE

Termin / FristJUN2026JULAUGSEPOKTNOVDEZJAN2027

Veröffentlichung16. Juni 2026

Bieterfragen-Frist1. Juli 2026

Angebotsfrist8. Juli 2026

Angebotsöffnungca. 8. Juli 2026

Bindefrist8. Juli – 26. Aug. 2026

Zuschlagca. 26. Aug. 2026

Vertragsabschlussca. 26. Aug. 2026

Ausführungsbeginn10. Sep. 2026

Vertragslaufzeit10. Sep. 2026 – 5. Jan. 2027

Sicherheitsleistung Vertragserfüllungca. 23. Sep. 2026

Vertragsende5. Jan. 2027

Gewährleistungca. 5. Jan. 2027 – 5. Jan. 2032bis 2032

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Preis & Qualität0 Kriterien

KI-Hinweis: Die konkreten Zuschlagskriterien und deren Gewichtung sind in der Bekanntmachung, im Formular 211 oder in einer gesonderten Anlage 'Zuschlagskriterien' definiert, die nicht Teil der bereitgestellten Vergabeunterlagen sind.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Zentrale Lüftungsanlage (RLT 01)

Neues zentrales Zu- und Abluftgerät für den Umbaubereich / Metallwerkstätten

Luftmenge: 8.000 m³/hAusstattung: Motor-Jalousieklappen, Filter (ISO ePM1 ≥ 60 % / F7Q nach DIN EN ISO 16890), Ventilatoren mit Frequenzumformer oder CE-Motor, rekuperative Wärmerückgewinnung (TÜV-geprüft), Erhitzer (CU/AL, ca. 59 kW)Energieeffizienzklasse: A+ nach EU 1253/2014Bezug: Howatherm ETA 40T 4,0 M oder gleichwertig; max. Maße ca. 3720 × 1365 × 1365 mm, Gewicht max. 1.300 kg, geteilte Ausführung (2 Kuben)Luftvolumenströme nach DIN EN 16798 Kategorie IISondersiphon (PP) saug- und druckseitig für Unter-/Überdruck

Kanalnetz und Luftverteilung

Verzinkte Stahlblechkanäle inkl. Formstücke nach DIN EN 1505/1507, Dichtheitsklasse ATC 3 (DIN EN 16798-3), Druckstufe Niederdruck +1.000 / -500 PaSpiralfalzrohre (Wickelfalzrohr) DN 100 – 250, Dichtheitsklasse CFlexrohre (3-lagig) bis 0,80 m Länge, z. B. DN 125Kulissen-Schalldämpfer für Außenluft, Fortluft, Zuluft, AbluftKonstantvolumenstromregler DN 100 (12 St), DN 125 (6 St), DN 160 (4 St), DN 200 (2 St)Variable Volumenstromregler (VVS): 200 × 100 mm (4 St), 300 × 200 mm (10 St), DN 160 (2 St), DN 200 (2 St)Befestigungen gebohrt/gedübelt (nicht geschossen), Schallschutz nach DIN 4109

Luftdurchlässe, Sensoren, Regelung

Dralldurchlässe Größe 300 (6 St, 150 m³/h), 400 (8 St, 200 m³/h), 500 (4 St, 300 m³/h), 600/625 (38 St, 500 m³/h)Lüftungsventile Abluft DN 100 (8 St), DN 125 (1 St)Lüftungsventile Zuluft DN 100 (1 St), DN 125 (1 St)Kanalfühler relative Feuchte/Temperatur (0…10 V, IP54) – 7 StKanalfühler CO₂ (Luftqualität) 0…2.000 ppm, IP54 – 7 StCO₂-Sensoren in Klassenzimmern für bedarfsgerechte EinzelbereichsregelungVariable Volumenstromregler in Klassenzimmern zu- und abluftseitig für Luftmengenabgleich und Einzelraumregelung

Dämmung und Brandschutz

Technische Wärmedämmung aus alukaschierter Mineralwolle 30 mm (WLG 0,040) für:Zu- und Abluftkanäle in Technikzentrale und Flur (ca. 85 m²)Kanalformstücke (ca. 130 m²)Außen- und FortluftkanäleWanddurchführungen (ca. 10 m²)Brandklasse A2/A1 nach DIN 4102Motorische Brandschutzklappen in brandschutzqualifizierten Wänden, Decken und Installationsschächten; Aufschaltung über BUS-System auf die Gebäudeautomation (bauseits)Einhaltung LAR 03/2000 (Leitungsanlagen-Richtlinie)Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse für Wand-/DeckendurchführungenKeine neuen Brandschutzklappen für den Umbaubereich vorgesehen

Demontage und Nebenarbeiten

Demontage bestehender Zu-/Abluftkanäle (verzinkt) ca. 10 m²Demontage isolierter Zu-/Abluftkanäle (30 mm Mineralwolle / synthetischer Kautschuk) ca. 20 m²Demontage bestehender Brandschutzklappen bis 0,30 m² (4 St)Freistemmen, Schuttentsorgung, Entsorgungsnachweise für SondermüllAsbesthaltige Materialien nur über vom AG festgelegte EntsorgungsfirmaKernbohrungen D = 150 – 250 mm (zzgl. Zulagen für Wandstärken bis 30 cm)Öffnungen in TrockenbauwändenKennzeichnungsklebeband und BezeichnungsschilderArbeitsgerüste, Sonderstahlkonstruktion (ca. 150 kg)

Aufstellung, Inbetriebnahme und Dokumentation

Aufstellort: Technikzentrale im 1. OG, Zugang über Innenhof/Schulhof (enge Durchfahrt)Einbringung: per Autokran auf die Dachterrasse, dann Transport in die Zentrale; inkl. Schalldämmstreifen, Abstimmung mit Bauleitung, Transport- und MontageversicherungenArbeitszeiten: Mo – Fr 07:00 – 17:00 UhrDichtheitsprüfungen Luftkanalsystem: 6 Stück, in Teilabschnitten, nach DIN EN 12237 (Wickelfalzrohr) und DIN EN 16798 (Stahlblech)Hygiene-Erstinspektion nach VDI 6022 (Punkt 5.3.1)Abnahmemessung nach DIN EN 12599Sachverständigenprüfung (TÜV/VdS) mit Fachpersonal-BeistellungInbetriebnahme, Einregulierung, Einweisung des Bedienpersonals (3-fach Protokoll)Revisionsunterlagen: 3-fach Papier + CD-ROM (DWG/DXF/PDF), mind. 14 Tage vor Schlussabnahme; inkl. Anlagenschemata, Verteilungspläne, Stromlauf-/Funktionspläne (DIN 40719 Teil 6), Funktionsbeschreibung mit Regeldiagrammen, Ersatzteillisten, Wartungsunterlagen, Übergabe der VDI-6022-ChecklisteBestandszeichnungen: 2-fach farbig + 1-fach auf Datenträger

Wartung

Wartungszeitraum: 5 Jahre ab SchlussabnahmeInhalt: vollständige Wartung der RLT-Anlagenach VDI 6022 (Hygiene) – Jahre 1 – 5nach VDMA 24186 – Jahre 1 – 5Im Angebotspreis einzukalkulieren

Ausführung, Termine und Baustellenorganisation

Ausführungsbeginn: 10.09.2026 (verbindliche Vertragsfrist)Fertigstellung: 05.01.2027 (verbindliche Vertragsfrist)Wöchentliche Baubesprechungen (Teilnahme durch weisungsbefugten Vertreter) und BautageberichteSchriftlicher Antrag auf förmliche Abnahme erst nach Freigabe der RevisionsunterlagenVertragsstrafe: 0,3 % der Brutto-Abrechnungssumme je Werktag Verzug, max. 5,0 % (auch für Zwischentermine)Bürgschaft Vertragserfüllung (bei Nettoauftragssumme ≥ 250.000 €): 5 % der Bruttoauftragssumme; 4 Wochen nach AuftragserteilungBürgschaft Gewährleistung: 3 % der anerkannten BruttoschlussrechnungssummeHaftpflichtversicherung durch Bieter/Auftragnehmer: Personenschäden ≥ 3,5 Mio €, Sachschäden ≥ 0,5 Mio € pro SchadensereignisGeltendes Vertragsrecht: VOB/B und VOB/C (VOB Teil A findet keine Anwendung), § 75a GO NRW (sonstiges Verfahren)Nebenangebote nicht zugelassen

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Persönliche Lage

Eintragung im Berufs- oder Handelsregister des Sitzes/Wohnsitzes (oder Handwerksrolle); Nachweis per Handelsregisterauszug, Eigenerklärung oder IHK-/Handwerkskammer-BescheinigungAnmeldung bei der zuständigen Berufsgenossenschaft, Nachweis nicht älter als 13 Monate (Eigenerklärung oder Präqualifikationsnachweis)Keine Ausschlussgründe: keine schwere Verfehlung gem. § 123 GWB; fakultative Ausschlussgründe nach § 124 GWB; Selbstreinigung möglich; ggf. Wettbewerbsregister-Abfrage

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Steuern und Abgaben ordnungsgemäß erfüllt: Eigenerklärung + Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG oder Bescheinigung in Steuersachen, nicht älter als 13 MonateGültige Freistellungsbescheinigung muss spätestens bis zur Auftragserteilung vorliegenUmsatznachweis (falls gefordert): Gesamtumsatz (netto) der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, testiert durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder mittels JahresabschlussMitgliedschaft in der BG mit Beitragszahlung; qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung, max. 13 Monate alt

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Mindestens 3 vergleichbare Referenzen über Lüftungstechnik-Bauleistungen aus den letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahren (Fertigstellung bis 08.07.2026)Pro Referenz sind anzugeben: Bezeichnung des Bauvorhabens, Bauherr/Auftraggeber/Referenzgeber (mit Anschrift, Telefon, Ansprechpartner), Ort der Ausführung, Ausführungszeit (Baubeginn und Fertigstellung), Leistungsbereiche, vertragliche Bindung (sofern nicht Hauptauftragnehmer)Nachweis per Eigenerklärung oder PQ-Eintrag; bei engerer Wahl kann der AG die Referenzen über den Referenzgeber verifizieren und explizite Nachweise anfordernPräqualifizierte Unternehmen müssen ggf. Einzelnachweise erbringen, wenn die PQ-Einträge nicht den Mindestanforderungen entsprechenDurchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 Jahre nach Lohngruppen, Leitungspersonal extra

Sonstige Nachweise und Erklärungen

Haftpflichtversicherung mit ausreichender Deckung: Personenschäden ≥ 3,5 Mio €, Sachschäden ≥ 0,5 Mio € je Schadensereignis (Nachweis auf Verlangen)Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE), alternativ PräqualifikationsnachweisErklärung zur Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen (keine Kinderarbeit, Konventionen 138 und 182)Erklärung zur Einhaltung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), auch für SubunternehmerKenntnisnahme § 13 Hauptsatzung Stadt Duisburg (ggf. gesonderte Erklärung bei Genehmigungsbedarf)Anerkennung der AGB des Auftraggebers; Verzicht auf eigene AGB

Referenzprojekte

mind. 3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 abgeschlossene Kalenderjahre (Fertigstellung bis 08.07.2026)

Mindestens 3 vergleichbare Lüftungstechnik-Bauleistungen

Vergleichbare Lüftungstechnik-Arbeiten (RLT-Anlagen, Kanäle, Wärmerückgewinnung, Inbetriebnahme). Pro Referenz: Bauvorhaben, Auftraggeber (Anschrift, Telefon, Ansprechpartner), Ort, Ausführungszeit (Baubeginn/Fertigstellung), Leistungsbereiche, Rolle (Hauptauftragnehmer/Nachunternehmer/ARGE). Per Eigenerklärung oder PQ-Nachweis; bei engerer Wahl kann AG verifizieren.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.