Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDie Deutsche Bahn AG (DB InfraGO AG) beschafft im Projekt ESTW Flörsheim Tiefbauleistungen für die Errichtung von zwei elektronischen Stellwerks-Modulgebäuden.
Was ist zu tun?
Baufelder freimachen (Rodung, Rückbau, Kampfmittelräumung, Kabelumlegung)Ver- und Entsorgungsleitungen herstellen (Schmutz-, Regen- und Trinkwasser)Außenanlagen bauen: Zufahrten, Wege, Stellplätze, Borde, Pflaster und AsphaltIn Los 2 (Kostheim) zusätzlich: LöschwasserbehälterAusführungsplanung, Vermessung und Beweissicherung übernehmen
Eckdaten:
2 Lose (Eddersheim, Kostheim); beide Lose können einzeln oder zusammen angeboten werden, max. 2 Lose pro BieterVertragslaufzeit: 01.10.2026 bis 31.12.2027 (ca. 15 Monate)Auftraggeber: DB InfraGO AGZuschlag: niedrigster PreisAngebote elektronisch über das DB-Bieterportal
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertDie Angebotsfrist ist abgelaufen.
HEUTE
Termin / FristMAI2026 AUG NOV FEB MAI AUG NOV
Veröffentlichung
Bieterfragen-Frist
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Angebotsgültigkeit
Bindefrist
Zuschlag
Abgabe detaillierter Bauablaufplan
Abgabe Ausführungsplanung Los 2 (Kostheim)
Baubeginn Los 2 (Kostheim)
Vertragsbeginn
Vertragslaufzeit
Baubeginn Los 1 (Eddersheim)
Fertigstellung Straßen, Wege, Plätze Los 1
Einrichtung BE-Flächen beide Lose
Abnahme Leitungstiefbau & Löschwasserbehälter Los 2
Fertigstellung Straßen, Wege, Plätze Los 2
Fertigstellung Grundleitungen beide Lose
Abnahme beide Lose
Gewährleistungbis 2031
Abnahme Straßen, Wege, Plätze Los 1
Vertragsende
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Niedrigster Preis100%
Preiswertung für Los Kostheim
KI-Hinweis: Zuschlagskriterium ist ausschließlich der niedrigste Preis mit 100% Gewichtung.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenÜbergeordneter Projektrahmen
Auftraggeber: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich FahrwegVertragsart: Einheitspreisvertrag auf Basis VOB/B und VOB/C (Ausgabe 2019) mit DB-spezifischen ZusatzbedingungenVertragslaufzeit: 01.10.2026 – 31.12.2027 (ca. 15 Monate)Erfüllungsort: 65439 Flörsheim (Main-Taunus-Kreis)Es können max. 2 Lose an einen Bieter vergeben werden; Angebote für ein oder beide Lose sind möglichDie Planung bis Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) wurde durch OTTAWA Ingenieure GmbH erstellt; der Auftragnehmer übernimmt die Ausführungsplanung (LPH 5) und Ausführung
Übergeordnete Pflichten für beide Lose
Baustelleneinrichtung (Container für AG-Baubüro, Bauzaun, Lagerflächen, Zufahrten)Baufeldfreimachung: Rodung, Wurzelstockrodung, Räumung, Kampfmittelsondierung und -räumung inkl. Dokumentation, Kabel sichern und bauzeitlich umlegenErdarbeiten: Boden lösen, laden, fördern, lagern, einbauen und verdichtenHerstellung Ver- und Entsorgungsleitungen: Schmutzwasser-, Regenwasser- und Trinkwasserleitungen mit Schächten, Formstücken und Rigolenversickerung (ACO Stormbrixx)Straßen-, Wege- und Platzbau: Planum, Frostschutz- und Tragschichten, Pflaster- und/oder Asphaltdecken, Bordsteine, Randeinfassungen, Oberboden andecken, RasenansaatTechnische Bearbeitung: Ausführungsunterlagen, Vermessung (Bezugssysteme DHDN/DHHN12, DB_REF2003, DB_REF2016), Beweissicherung an Bahnanlagen und IngenieurbauwerkenAuftragnehmerseitige Verpflichtungen: Bauzeitenplan (14 Kalendertage nach Zuschlag), Organigramm (4 Wochen nach Auftrag), Wocheneinsatzpläne, Bautagesberichte, Entsorgungskonzept, SiPla-Workflow-Registrierung, Nachunternehmer-Benennung
Baubegleitende Auflagen (beide Lose)
Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) nach DIN 19639 mit qualifiziertem Ingenieurbüro; Bodenschutzkonzept, Alarmplan und FotodokumentationBeachtung naturschutzrechtlicher Auflagen (Untere Naturschutzbehörde Wiesbaden): Rodung nur außerhalb der Vegetationsperiode, Schutz angrenzender BiotopeBerücksichtigung des Baugrund- und Gründungsgutachtens (Modulgebäude Eddersheim) für Gründungsempfehlungen und ErdarbeitenArbeitssicherheit im Bahnbetrieb: Betra-Anträge mind. 10 Wochen vor Bedarf, Sicherungspläne 10 Tage vor Inkrafttreten, Verfügbarkeitsnachweise 7 Tage vor SperrpausenMaschinen/Geräte mit Abgasnachweis (Schadstoffgruppe 4) bei Einsatz in innerstädtischen Bereichen/UmweltzonenGeräteliste (Verbrennungsmotoren inkl. mobiler Kleingeräte) mit Angebotsabgabe einreichen
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung (Referenzen)
Vergleichbare Bauleistungen aus den letzten 5 abgeschlossenen KalenderjahrenVergleichbar = Tiefbauarbeiten, Ver- und Entsorgungsleitungen, StraßenbauAngaben pro Referenz: Baumaßnahme, Auftragssumme, ARGE-Beteiligung, Bauzeit, Bauherr, Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten (Anlage 2.25)
Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe
Keine schwere Verfehlung gemäß § 124 Abs. 1 Nr. 3 GWBKeine Verurteilung nach § 123 Abs. 1 Nr. 1–10 GWB; keine Geldbuße nach § 30 OWiGKeine Eintragung im Gewerbezentralregister (bzw. Angabe)Keine mangelhafte Leistung bei früherem DB-AuftragKeine unzulässige Einflussnahme im VergabeverfahrenKeine Sperrung durch die DB AGKein laufendes InsolvenzverfahrenKeine Sanktionslisteneintragung (EU, UN, US-OFAC, OFSI, SECO) bzw. keine russischen Beteiligungen gem. Art. 5k VO (EU) 2022/576Verstöße müssen innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnis gerügt werden (Rügeobliegenheit, § 160 Abs. 3 GWB)
Präqualifikation und Nachweise
Präqualifikation bei der Deutschen Bahn AG (PQ-Bahn) ODER Eintrag im PQ-VOB-Register (Verein für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V.)Alternativ: vorläufige Eigenerklärung zur Eignung; Nachweise sind auf Verlangen innerhalb von 6 Kalendertagen vorzulegenMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft (Erklärung; ausländische Bieter: zuständiger Versicherungsträger)Eintragung in die Handwerksrolle / IHK-Register (soweit anwendbar)Verbindungen zu Ingenieurbüros (SWECO, GTU, Arcadis, WSP, DB Engineering & Consulting, OTTAWA) sind offenzulegen
Gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen
Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenEinhaltung von AentG, AufenthG, MiLoG, SchwarzArbG, LkSGBekenntnis zu Kartell-Compliance und KorruptionspräventionEinhaltung DB-Verhaltenskodex, BME/VDB-Verhaltensrichtlinie oder vergleichbarer eigener KodexAngebote in deutscher Sprache
Verfahren und Zuschlag
Vergabeart: EU-Offenes Verfahren nach Sektorenverordnung (SektVO) i. V. m. VOB/A-EU (§ 51 Abs. 2 SektVO, § 16a Abs. 1 VOB/A-EU)Zuschlagskriterium: niedrigster Preis (einziges Kriterium)Elektronische Angebotsabgabe über das DB-Bieterportal (Textform nach § 126b BGB)Bindefrist: 49 Tage ab Angebotsabgabe (bis ca. 21.08.2026)Zuschlag frühestens 10 Tage (Fax/E-Mail) bzw. 15 Tage (Post) nach Versand der Vergabeentscheidung (§ 134 Abs. 2 GWB)
Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung
Nach Zuschlag: gültige Nachhaltigkeitsbewertung (z. B. EcoVadis oder gleichwertig, nicht älter als 2 Jahre) – bei Arbeitsgemeinschaften für jedes Mitglied einzelnNach Zuschlag: Benennung Verantwortlicher Bauleiter, Betra-Verantwortlicher und NEuPP-Coach; Quality-Gate-Termine nach ZuschlagNach Zuschlag: Bauzeitenplan, Organigramm, SiPla-Workflow-Registrierung, Baustelleneinrichtungs- und Sicherungsplan
Referenzprojekte
mindestens ein/mehrere Referenzprojekte (genaue Anzahl nicht spezifiziert) ReferenzenZeitraum: letzte 5 abgeschlossene KalenderjahreVolumen: nicht spezifiziert
Vergleichbare Bauleistungen: Tiefbauarbeiten, Ver- und Entsorgungsleitungen, Straßenbau
Angaben über Baumaßnahme, Auftragssumme, ARGE-Beteiligung in %, Bauzeit, Bauherr und Kurzbeschreibung; Formular Anlage 2.25 verwenden
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 35%4–10 · 43%11+ · 22%
Unternehmen mit ähnlichen Zuschlägen
Aus vergleichbaren, bereits vergebenen Vergaben (KI-Ähnlichkeit)Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 28 erledigt
Angebot & Preisblätter
Eignung & Präqualifikation
Nachunternehmer & Bietergemeinschaft
Formales & Sonstiges
Neue Brücken- & Tunnelbau-Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Vergabekammer des Bundes
Anschrift
60327 Frankfurt Main
Ort
65439 Flörsheim
Kategorie
Brücken- & Tunnelbau
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.deutschebahn.com/bieterportal/ ↗Weitere Ausschreibungen Tiefbau
Alle anzeigen →Straßen- & Wegebau