Schulprojekt Kardinal-von-Galen-Schule - Tischlerarbeiten Ausgabe Lehrküche

Stadt Harsewinkel Zentrale Vergabestelle | Vergabekammer WestfalenHarsewinkel, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht: 08. Januar 2026

Angebotsfrist: 30. Juli 2026noch 4 Tage

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Lieferung und Montage der kompletten Küchenmöbel- und Geräteausstattung für die neue Lehrküche/Mensaküche (ca. 400 Essen/Tag) im Erdgeschoss der Kardinal-von-Galen-Grundschule in Harsewinkel. Umfasst Hochschrank mit Kühlschrank, Backofen, Induktionskochfeld, Spülmaschine, Dunstabzugshaube, diverse Unter- und Wandhängeschränke, Arbeitsplatten aus Kunststein sowie Wand- und Thekenverkleidungen – inkl. fachgerechtem Anschluss an die bauseitigen Medienleitungen. Geschätzter Auftragswert: ca. 34.058 EUR, keine Lose.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Noch 4 Tage bis zur Angebotsfrist — 30. Juli 2026

HEUTE

Termin / FristJAN2026 APR JUL OKT JAN2027 APR JUL OKT JAN2028 APR

Veröffentlichungca. 13. Jan. 2026

Angebotsfrist13. Feb. 2026

Angebotsfrist13. März 2026

Angebotsfrist14. Apr. 2026

Angebotsfrist30. Juli 2026

Rügefristca. 30. Juli 2026

Angebotsöffnung30. Juli 2026

Bindefrist30. Juli – 28. Sep. 2026

Nachprüfungsantragca. 30. Juli 2026

Vertragsabschlussca. 13. März 2028

Vorlage Urkalkulationca. 13. März – 23. März 2028

Vorlage Freistellungsbescheinigungca. 13. März – 23. März 2028

Nachweis Haftpflichtversicherungca. 13. März – 27. März 2028

Vertragserfüllungssicherheitca. 13. März – 10. Apr. 2028

Ausführungsbeginn13. März – 5. Mai 2028

Aufforderung zur Ausführungca. 27. März 2028

Fertigstellung5. Mai 2028

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Angebotspreis, Einheitspreise, Pauschalpreise ohne Umsatzsteuer

KI-Hinweis: Die Ausschreibung folgt VOB/A, aber die konkreten Zuschlagskriterien und Gewichtungen sind nicht in den vorliegenden Teilnahmebedingungen enthalten; nur allgemeine Preisregeln genannt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Projektkontext und Ausgangslage

Die Gemeinde/Stadt Harsewinkel errichtet eine neue Grundschule. Im Erdgeschoss ist eine Mensaküche für die Mittagsverpflegung von rund 400 Essen pro Tag geplant. Zusätzlich wird im Speisesaal eine multifunktional nutzbare Küchenzeile für die Speisenausgabe und den Hauswirtschaftsunterricht eingerichtet.

Der Auftraggeber ist die Stadt Harsewinkel (Zentrale Vergabestelle). Ausführungsort: Harsewinkel. Vertragsgrundlage: VOB/B und VOB/C. Es handelt sich um ein einzelnes Los ohne weitere Aufteilung.

Lieferung und Montage der Küchenmöbel

Zu liefern und fachgerecht zu montieren sind die im Leistungsverzeichnis (LV) Titel 01 aufgeführten Möbelstücke:

Hochschrank mit Einbau-Kühlschrank (Umluftkühlung, 230 V, max. 33 dB)Schrankkorpus mit Einbaubackofen (230 V, ca. 3,6 kW, anthrazit)Unterschrank mit 2 Vollauszügen und Induktionskochfeld (6 Kochzonen, 11 kW, 230 V, Glaskeramik)Diverse Unterschränke mit 3 Vollauszügen in unterschiedlichen BreitenDoppelbecken-Unterschrank mit 2 Drehtüren, inkl. Geschirrbrause, Kunststoff-Abfallsorter und LeckagewanneEinbauspülmaschine (vollintegriert, Energieeffizienzklasse B)Mehrere Wandhängeschränke in unterschiedlichen MaßenAblufthaube als kopffreie Wandhaube (CNS 1.4301, inkl. Abluftkanal ca. 2 m, LED-Beleuchtung)Arbeitsplatten aus Kunststein (Quarz-Kompositstein, hellgrau) als L-Form und gerade AusführungWandverkleidungen (HPL-beschichtete Holzschichtstoffplatten) und Thekenverkleidung

Die Vorgaben der Pläne (Plansatz im Ordner 'Planunterlagen', Plan-Nrn. 8.01–8.14) sind verbindlich zu beachten.

Einbaugeräte und Herstellerangaben

Die folgenden Geräte sind Bestandteil der Lieferung und müssen mit Angabe von Fabrikat und Type im Angebot benannt werden:

EinbaubackofenInduktionskochfeldEinbauspülmaschineAblufthaube

Die Geräte müssen den in den Positionen genannten technischen Spezifikationen entsprechen (z. B. Energieeffizienzklasse B bei der Spülmaschine, Glaskeramik beim Kochfeld).

Material- und Qualitätsanforderungen

Fronten und Korpus außen: 19 mm Schichtstoffplatten, wasserfest verleimt (PUR D4), HPL-Beschichtung 1,0 mm, RAL-Farbe nach Wahl des BauherrnKorpus innen: weißKantenausbildung: ABS-Kunststoff, wasserfest, ca. 2 mm dick, gerundetGriffe: flächenbündige Griffleisten, Alu-Silber eloxiertSockel: 100 mm Stollenfüße, höhenverstellbar, mit CNS-SockelblendeAllgemein anerkannte Regeln der Technik, einschlägige DIN-Normen und VOB/C sind einzuhalten

Anschlüsse und Montage

Sämtliche Sanitär- und Elektroanschlüsse sind fachgerecht an die bauseits vorbereiteten Medienleitungen herzustellen. Dazu gehören auch die Anpassungen der Wandverkleidungen (Aussparungen für Steckdosen etc.).

Stundenlohnarbeiten (Titel 02 im LV) für Monteur- und Helferstunden (jeweils 10 h Richtwert) sind mit Verrechnungssätzen anzubieten und dienen zur Abrechnung außervertraglicher Zusatzleistungen. Überstunden-, Nacht- und Feiertagszuschläge sind darin nicht enthalten und werden gesondert vergütet.

Ausführungsfristen und Ablauf

Die Ausführung ist für den Zeitraum 13.03.2028 bis 05.05.2028 geplant. Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber zu beginnen und die Leistung innerhalb weiterer 10 Werktage abnahmereif fertigzustellen. Vertragliche Vertragsstrafe für Fristüberschreitung wird ausdrücklich nicht vereinbart.

Pflichten auf der Baustelle

Wöchentliche Vorlage von Bautagesberichten mit den Mindestangaben nach VOB/B § 11Antrag auf Zustandsfeststellung mindestens 14 Tage vor dem Verdecken nicht mehr prüfbarer LeistungenWiderspruch gegen den Bauzeitenplan innerhalb von 3 Werktagen (Mo–Sa, ohne Feiertage) nach ErhaltBenennung eines verantwortlichen, deutschsprachigen Vertreters, der die Funktion des Bauleiters wahrnimmt

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Zuschlagskriterium

Der Zuschlag wird auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis erteilt (Zuschlagskriterium: Preis).

Eignung im Sinne der VOB/A – Ausschlussgründe

Der Bieter darf nicht ausgeschlossen sein, insbesondere nicht:

wegen strafrechtlicher Verurteilungen (u. a. Terrorismus, Geldwäsche, Betrug, Bestechung, Menschenhandel – siehe § 124 GWB)wegen Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz (§ 19 MiLoG)wegen Verstoßes gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Aufenthaltsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (soweit anwendbar)Nichterfüllung steuerlicher oder sozialversicherungsrechtlicher PflichtenInsolvenz, Liquidation oder Einstellung der Tätigkeitschwerer Verfehlung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit, die die Integrität infrage stellt

Erforderliche Erklärungen: Eigenerklärung Ausschlussgründe (521 EU), Eigenerklärung Mindestlohn (522 EU), Eigenerklärung Sanktionspaket 5 (523 EU).

Fachliche und organisatorische Eignung

Aus den Vergabeunterlagen ergeben sich im Wesentlichen folgende Anforderungen, die mit Angebotsabgabe nachzuweisen bzw. nach Zuschlag zu erfüllen sind:

Nachweis einer Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 3.000.000 EUR (mit dem Angebot vorzulegen bzw. innerhalb von 10 Werktagen nach Beauftragung)Mitgliedschaft in der zuständigen BerufsgenossenschaftVerfügbarkeit eines zuverlässigen, deutschsprachigen Mitarbeiters als verantwortlicher Vertreter/BauleiterEinhaltung der VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsabschluss geltenden FassungBeachtung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW (TVgG NRW) – Mindestlohn und ggf. Tariftreue; Kontrollunterlagen auf Verlangen bereithalten

Nachunternehmer und Bietergemeinschaften

Einsatz von Nachunternehmern nur nach VOB/B § 4 Abs. 8; Nachunternehmer müssen die Mindestarbeitsbedingungen einhaltenBei Bietergemeinschaften: Erklärung in Textform, Benennung eines bevollmächtigten Vertreters, gesamtschuldnerische HaftungBei Eignungsleihe (z. B. finanziell/wirtschaftliche Kapazitäten): gemeinsame Haftungserklärung und Verpflichtungserklärung des anderen Unternehmens (EFB V EG, Formblatt 236)

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.