A44, CEF vorgezogen A5.X

DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbHHessen, Landkreis Kassel, HessenVeröffentlicht: 10. November 2026

Angebotsfrist: 08. Dezember 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Auftraggeber: DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Vergabe Nr. AC32360105)

Was wird beschafft? Landschaftsbauarbeiten für vorgezogene CEF-Maßnahmen (Maßnahmen zum Artenschutz) im Zusammenhang mit dem Ausbau der A44 zwischen AK Kassel-West und AD Kassel-Süd, Bergshäuser Brücke, Landkreis Kassel, Hessen.

Was ist zu tun?

Fällen und Auslichten von Gehölzen, BaufeldvorbereitungKampfmittelsondierung (magnetische Flächensondierung, 35.000 m²)Ansaat, Pflanzung und Mulchen von rund 9.463 GehölzenAnbringen von Nisthilfen und Habitaten für Tierarten (u. a. Vögel, Fledermäuse, Haselmäuse, Zauneidechsen)Verbissschutzzaun, Fertigstellungs- und mehrjährige EntwicklungspflegeVermessung, Bestandsunterlagen und Abrechnung über elektronische Mengenberechnung

Verfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB, ein Los, nicht losweise vergeben. Nebenangebote sind nicht zugelassen, mehrere Hauptangebote sind zulässig.

Wichtig: Angebotsfrist ist der 08.12.2026, 09:00 Uhr. Der Ausschnitt enthält keine Angaben zum geschätzten Auftragswert.

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 08. Dezember 2026

Termin / FristJUL2026 JAN2027 JUL JAN2028 JUL JAN2029 JUL JAN2030 JUL

Regelwerke Stichtag24. Juli 2026

Gewünschtes Veröffentlichungsdatum9. Nov. 2026

Aufforderung zur Angebotsabgabe9. Nov. 2026

Veröffentlichung10. Nov. 2026

Angebotsfrist8. Dez. 2026

Angebotsöffnung8. Dez. 2026

Fällarbeiten zulässig (Zeitfenster)1. Okt. 2026 – 28. Feb. 2027

Vergabestelle nicht besetzt23. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027

Bindefrist7. Jan. 2027

Fällarbeiten Einzelfrist26. Feb. 2027

Anbringen Nisthilfen Einzelfrist31. März 2027

Zauneidechsenhabitat Einzelfrist31. März 2027

Pflanzarbeiten Maßnahmenkomplex 530. Apr. 2027

Maßnahmenflächen 12.1 und 12.2 verfügbarca. 1. Okt. 2027

Alle anderen Pflanzungen30. Apr. 2028

Vollendung der Ausführung31. Okt. 2030

AusführungsbeginnDatum offenSpätestens 12 Werktage nach Zuschlagserteilung; Zuschlagsdatum nicht bekannt.

Messprogramme vorlegenDatum offenSpätestens 3 Wochen vor Beginn der jeweiligen Vermessungsarbeiten.

Anzeige PflanzenschutzmaßnahmeDatum offenMindestens 3 Arbeitstage vor Beginn der Maßnahme an den AG.

Herkunftsnachweis gebietseigene GehölzeDatum offenVorlage spätestens 2 Wochen vor der Lieferung.

Eignungsnachweis Bodenverbesserer und DüngerDatum offenVorlage spätestens 2 Wochen vor der Lieferung.

Eignungsnachweis PflanzenschutzmittelDatum offenVorlage spätestens 2 Wochen vor der Lieferung.

Pflanzung nach AnlieferungDatum offenDie Pflanzung muss innerhalb von 48 Stunden nach Anlieferung erfolgen.

Bauablaufplan mit SpezialgerätenDatum offenVorlage 14 Kalendertage nach der Bauanlaufbesprechung.

Bautagesberichte vorlegenDatum offenVorlage zweifach zum nachfolgenden Baustellentermin.

Zustandsfeststellung vor BaubeginnDatum offenVor Beginn der Bauarbeiten mit Fotodokumentation und Unterschriften.

Zustandsfeststellung nach AbschlussDatum offenNach Abschluss der Arbeiten mit Fotodokumentation und Unterschriften.

Übergabe Bestandspläne an BauherrnDatum offenBestandsunterlagen nach Bauabschluss, spätestens vor der Verkehrsfreigabe.

Vereinbarung zur BauabrechnungDatum offenSchriftlicher Abschluss vor Beginn der Ausführung.

Testdaten BauabrechnungDatum offenVorlage nach Abschluss der Abrechnungsvereinbarung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung.

FertigstellungspflegeDatum offenDauer und Zeitpunkt sind im Ausschnitt nicht angegeben.

Abnahme Pflanz- und AnsaatflächenDatum offenAbnahme nach Abschluss der Fertigstellungspflege.

Mahd ExtensivflächenDatum offenJährlich ab Mitte September in Fertigstellungs- und den ersten beiden Entwicklungspflegejahren.

Entwicklungspflege 1. JahrDatum offenPflegezeitraum des ersten Jahres nach Fertigstellung.

Entwicklungspflege 2. JahrDatum offenPflegezeitraum des zweiten Jahres nach Fertigstellung.

Entwicklungspflege 3. JahrDatum offenPflegezeitraum des dritten Jahres nach Fertigstellung.

Entwicklungspflege 12.1 E und 12.2 EDatum offenZweijährige Entwicklungspflege ab Fertigstellung, Startdatum nicht angegeben.

Entwicklungspflege 5.3 A (3 Jahre)Datum offenDreijährige Entwicklungspflege ab Fertigstellung, Startdatum nicht angegeben.

Mäusekontrolle Herbst 1. PflegejahrDatum offenKontrollgang zwischen Anfang Oktober und Anfang November.

Mäusekontrolle Winter 1. PflegejahrDatum offenKontrollgang zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar.

Mäusekontrolle Herbst 2. PflegejahrDatum offenKontrollgang zwischen Anfang Oktober und Anfang November.

Mäusekontrolle Winter 2. PflegejahrDatum offenKontrollgang zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar.

Mäusekontrolle Herbst 3. PflegejahrDatum offenKontrollgang zwischen Anfang Oktober und Anfang November.

Mäusekontrolle Winter 3. PflegejahrDatum offenKontrollgang zwischen Mitte Dezember und Mitte Februar.

Unterhaltung Verbissschutzzaun und ToreDatum offenUnterhaltung während der gesamten Vertragslaufzeit, Dauer nicht angegeben.

SchlusszahlungsfristDatum offen30 Kalendertage nach § 16 VOB/B, Bezugspunkt nicht angegeben.

Sicherheit für MängelansprücheDatum offenGilt ab Abnahme bis zum Ablauf der Verjährungsfrist, deren Dauer nicht angegeben ist.

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Wertung ausschließlich nach der Wertungssumme des Angebotes.

Die Wertungssumme wird aus der nachgerechneten Angebotssumme ermittelt, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, gegebenenfalls monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.

KI-Hinweis: Die Angebotswertung ist ausdrücklich auf das Zuschlagskriterium Preis beschränkt; der Vordruck zur Gewichtung mehrerer Zuschlagskriterien ist nicht ausgewählt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Vorbereitung, Vermessung und Kampfmittelsondierung

Baustelle einrichten (Pauschale) und nach Abschluss räumen (Pauschale)Messprogramm Landschaftsbau, Festpunktfeld für die Maßnahmen 12.1 E CEF, 12.2 E CEF und 14.3 A CEFMagnetische Flächensondierung auf 35.000 m² bis 0,80 m unter GeländeoberflächeStörpunkte erfassen und dokumentieren, Verdachtspunkte ausweisenAbschluss- und Zwischenberichte nach BFR KMRKampfmittelfreiheit: bodeneingreifende Leistungen erst nach FeststellungAnlagen und Leitungen vor Baubeginn beim Versorger erfragen

Fällen, Auslichten und Baufeldherrichtung

Auslichten von 8.560 m² (Fläche 5.2 A CEF mit 2,0 m Umkreis um Bäume mit Fledermauskästen) und 800 m² (Teilfläche 1 der Maßnahme 5.3 A CEF)Fällen von 152 Bäumen (davon 25 Stück bis 0,30 m Durchmesser und 10 Stück bis 0,50 m in Teilfläche 2 bzw. Gesamt-LV-Angaben)Absägen von 40 ÄstenZusätzliche Fällarbeiten an steileren Flächen: 1.300 m², 47 Bäume und 14 ÄsteFällzeitraum laut Baubeschreibung 01.10.2026 bis 28.02.2027; laut Besonderen Vertragsbedingungen Einzelfrist Fällarbeiten 26.02.2027Schlagabraum und Stammholz nach Wahl des Auftragnehmers verwertenVor Beginn Vegetationsflächen mähen (29.055 m²), Mähgut nach Wahl des Auftragnehmers verwerten

Boden, Ansaat und Pflanzung

Vegetationsflächen vorbereiten (19.460 m², lockern, pflügen, zweimal fräsen, ca. 30 cm)Rasenansaat mit RSM Regio auf 7.525 m² (insgesamt 12 g/m² Mischung, Feinplanum)Lieferung von 9.463 Gehölzen (Solitäre, Sträucher, Heister, Jungpflanzen, u. a. Corylus avellana, Quercus robur, Fagus sylvatica, Rosa canina, Sambucus nigra)Einschlagen (280 mit Ballen/Container, 70 mit Topfballen, 9.113 ohne Ballen) und Wurzeln in Schutzlösung tauchenPflanzung von 9.463 Gehölzen, Pflanzabstand 1,50 m × 1,00 m, Pflanzung innerhalb 48 Stunden nach AnlieferungBodenverbesserer, Natrium-Alginat und Hornspäne je Pflanzloch bzw. Pflanzscheibe laut BaubeschreibungPflanzflächen kreilen und feinplanieren (11.935 m², Ebenheit maximal ±3 cm)Gehölzflächen mulchen (14.035 m², mindestens 1,5 kg/m² Langstroh und 15 cm Mulchschicht)

Schutzmaßnahmen, Nisthilfen und Zauneidechsen-Habitate

Verbissschutzzaun 1.590 m (1,80 m hoch, Pfahlabstand 4,00 m, Erdanker), 10 Tore, 16 BegrenzungspfähleNisthilfen: 9 Vogelkästen (80 × 90 mm), 3 Vogelkästen (110 × 120 mm), 5 Weidengeflecht-Nisthilfen, 140 runde und 216 flache Fledermauskästen, 37 HaselmausnistkästenZauneidechsenhabitate: 7 Steinhaufen, 5 Totholzhaufen, 4 Wurzelstubben, 4 SandlinsenAnbringen mit vorgeschriebenen Arbeitshöhen und gesicherter ArbeitsebeneEinschlagplatz wildsicher einzäunen und nach Abschluss räumen

Pflege nach Fertigstellung und Entwicklungspflege

Fertigstellungspflege: je 10 Wässerungsgänge für Solitärgehölze (mindestens 20 l/Pflanze) und Jungpflanzen (mindestens 10 l/Pflanze), Mahd von 22.520 m² Extensivfläche, PflegegängeEntwicklungspflege über die Jahre 1 bis 3 nach Fertigstellung (Langtext-LV); Baubeschreibung nennt 2 Jahre für Maßnahme 12 E CEF und 3 Jahre für Maßnahme 5 A CEFWässerungsgänge je Jahr: 8, 6 und 4 je Gehölzgruppe; Düngung im 2. JahrMahd Extensivflächen 22.520 m² je Jahr, Gehölzflächen dreimal jährlich mähen, Hochstaudenfluren ein- bis zweimal jährlichMäusekontrollen: 2 Kontrollgänge je Pflegejahr (Herbst und Winter) mit digitalem Protokoll. Bekämpfung nur nach Absprache und wird gesondert vergütetReinigung der Nisthilfen (12 Vogelnisthilfen, 20 Fledermauskästen, 37 Haselmauskästen) in den PflegejahrenUnterhaltung Verbissschutzzaun und Tore während der gesamten Vertragslaufzeit

Vermessung, Dokumentation und Datenübergabe

Bestandsunterlagen und Bestandspläne nach Bauabschluss für Einzel-, Teil- und Komplexmaßnahmen (analog und digital)Bautagesberichte zweifach, Liefer- und Wiegescheine digital (PDF) und dreifach in PapierDatenübergabe der Vermessungsdaten im Bezugssystem Landschaftsbau, layerstrukturiertMengenberechnung elektronisch nach REB-VB 23.003 (DA 11)Zustandsfeststellung mit ausführlicher Fotodokumentation

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Zuverlässigkeit und Formalien

Keine Ausschlussgründe nach dem Vergaberecht; keine Verurteilung in den letzten zwei Jahren mit Eintrag im Gewerbezentralregister (alternativ nachweisbare Selbstreinigung)Steuern und Sozialabgaben ordnungsgemäß gezahltKein Insolvenzverfahren, keine Liquidation (alternativ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan)Eintragung in Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK, soweit vorgeschriebenMitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

Mindestjahresumsatz (brutto) gesamt und im Tätigkeitsbereich der letzten drei Jahre; der geforderte Betrag ist im Ausschnitt nicht angegebenNachweis auf Verlangen durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters bzw. testierte Jahresabschlüsse

Technische Leistungsfähigkeit und Personal

Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte; Angaben zu Beschäftigten der letzten drei Kalenderjahre nach Lohngruppen auf VerlangenZertifizierung gebietseigener Gehölze (DAkkS-anerkannte Stelle, Fachmodul „Gebietseigene Gehölze“)Zertifizierung gebietseigenen Saatguts (z. B. VWW oder RegioZert)Kampfmittelsondierung durch Personal mit Ausbildung als Diplom-Geophysiker oder ähnlichQualifikationsnachweis der eingesetzten Person gemäß ZTV (Formblatttext unvollständig); bei ausländischen Bietern gleichwertiger NachweisNachweis für Fahrzeugrückhaltesysteme nach BASt-KriterienVorhalten eines lizenzierten CAD-Basisprogramms für den Datenaustausch

Verfahrensregeln für den Nachweis

Eigenerklärung zur Eignung ist mit dem Angebot abzugebenNachweise auf gesondertes Verlangen nur für Bieter in der engeren Wahl; Referenzen laut Formblatt mit Angaben aus der EigenerklärungPräqualifikation ist optional (PQ-Verzeichnis)Bei Nichtvorlage der Unterlagen innerhalb der gesetzten Frist wird das Angebot ausgeschlossenFehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert

Referenzprojekte

Bis zu 3 Referenzen in der Eigenerklärung, weitere auf gesonderter Anlage ReferenzenZeitraum: Letzte 5 KalenderjahreVolumen: Kein Mindest-Auftragswert für Referenzen angegeben

Ausführung von Bauleistungen, vergleichbar mit der zu vergebenden Leistung

Liste der anerkannten vergleichbaren Leistungen im Formblatt ist leer. Angaben in der Eigenerklärung, Referenzbescheinigungen nur auf gesondertes Verlangen.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.