Ausschreibungen Niedersachsen
A7 | zwischen AD Hannover-Nord bis AS Anderten (km 122,1 - km 154,9) | Umweltfachliche Anforderungen
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordwest | Bundeskartellamt - Vergabekammern des BundesHannover, NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum es geht: Die Autobahn GmbH des Bundes lässt für die Grunderneuerung der A7 zwischen AD Hannover-Nord und AS Anderten (ca. 24,8 km, Bauzeit 2028–2033) umweltfachliche Planungsleistungen erstellen.
Was Sie liefern sollen:
Bestandserfassung der Biotoptypen entlang der Strecke und an 9 BrückenbauwerkenHabitatanalysen und Bauwerkskontrollen (u.a. auf Fledermaus- und Vogelquartiere)Eingriffsregelung nach BKompV inkl. MaßnahmenentwicklungArtenschutzrechtliche Bearbeitung (Vermeidungs-, CEF-, Ausgleichsmaßnahmen)FFH-Verträglichkeitsprüfung für den Bereich VKE 10 (FFH-Gebiet Altwarmbüchener Moor)
Wichtige Fristen: Angebote müssen bis 10.11.2026 um 10:00 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht werden. Die Bindefrist endet am 05.01.2027. Die Leistungen laufen bis 29.07.2033.
Verfahren: Offenes Verfahren, Zuschlag nach Qualität. Es werden mindestens 4 vergleichbare Referenzprojekte der letzten 5 Jahre erwartet (LBP, FFH-VP, Biotoptypenkartierung, Artenschutzbeitrag).
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026 MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP MÄR
Veröffentlichung22. Sep. 2026
Angebotsfrist10. Nov. 2026
Angebotsöffnung10. Nov. 2026
Bindefrist10. Nov. 2026 – 5. Jan. 2027
Ausführungsbeginn1. Dez. 2026
Vertragslaufzeit1. Dez. 2026 – 29. Juli 2033
VKE 10 – Zwischenergebnisse Bestandsaufnahme31. Juli 2027
VKE 10 – Zwischenergebnisse Potentialabschätzung31. Juli 2027
VKE 10 – Entwurf Kurzbericht, Dokumentation und Karten30. Sep. 2027
VKE 10 – Entwurf FFH-VP, Bericht und Karten30. Sep. 2027
VKE 10 – Endfassung Kurzbericht, Dokumentation und Karten30. Nov. 2027
VKE 10 – Endfassung FFH-VP, Bericht und Karten30. Nov. 2027
Bauzeit VKE 10 (BA 2 & 3)1. Apr. 2028 – 31. Aug. 2032
VKE 00 – Zwischenergebnisse Bestandsaufnahme31. Juli 2030
VKE 00 – Zwischenergebnisse Potentialabschätzung31. Juli 2030
VKE 00 – Entwurf Kurzbericht, Dokumentation und Karten30. Sep. 2030
VKE 00 – Endfassung Kurzbericht, Dokumentation und Karten30. Nov. 2030
Bauzeit VKE 00 (BA 1)1. Juni 2031 – 30. Sep. 2032
VKE 20 – Zwischenergebnisse Bestandsaufnahme31. Juli 2031
VKE 20 – Zwischenergebnisse Potentialabschätzung31. Juli 2031
VKE 20 – Entwurf Kurzbericht, Dokumentation und Karten30. Sep. 2031
VKE 20 – Endfassung Kurzbericht, Dokumentation und Karten30. Nov. 2031
Bauzeit VKE 20 (BA 4)1. Sep. 2032 – 30. Nov. 2033bis 2033
Vertragsende29. Juli 2033
Prüf- und Korrekturphase durch AGDatum offen7 Werktage je Entwurf durch den Auftraggeber.
Aufbewahrung Dokumentation & AngeboteDatum offenMindestens 3 Jahre ab Zuschlag gemäß § 6 UVgO.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenPreis & Qualität11 Kriterien
Preis 30%Qualität 70%
- Honorar/Preis30%
Preis in Euro netto auf Grundlage der nachgerechneten Angebotssumme; normierte lineare Punkteskala von 0 bis 5 Punkten.
- Ausbildung/Qualifikation40%
Bewertung von Ausbildung, Qualifikation und Berufserfahrung der benannten Projektverantwortlichen anhand der vorgegebenen Matrix; maximal 5 Punkte.
- Persönliche Referenzen30%
Bewertung persönlicher Referenzen der benannten Projektverantwortlichen anhand der vorgegebenen Matrix; maximal 5 Punkte.
Preiswertung: lineare Interpolation zwischen 5 Punkken für den niedrigsten Angebotspreis und 0 Punkten für das fiktive Angebot mit dem 2,0-fachen des niedrigsten Preises; darüber 0 Punkte. Qualitätskriterien werden mit jeweils bis zu 5 Punkten bewertet.
KI-Hinweis: Die drei aktiven Zuschlagskriterien, ihre Gewichtungen sowie die jeweiligen Bewertungsmatrizen und die Preisbewertung sind in den Vergabeunterlagen vollständig angegeben.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenBestandserfassung und Bewertung (B1)
Was zu tun ist:
Biotoptypenkartierung nach BKompV (Kartieranleitung BfN 2025)Erfassung hochwertiger/geschützter Biotope nach § 30 BNatSchGErfassung weiterer Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaftsbild) bei BedarfBewertung des Schutzguts Tiere und Pflanzen mittels BKompV Anlage 3Dokumentation in der Vorlage Dokumentation Naturschutz (Anlage I)
Potenzialabschätzung – Habitatanalyse & Bauwerkskontrolle (B2)
Was zu tun ist:
Auswertung von Luftbildern und vorhandenen BestandsdatenGrunddatenrecherche zu Artvorkommen (NUMIS, NLWKN-Verbreitungskarten, Umweltkarten Niedersachsen)Je eine faunistisch kundige Übersichtsbegehung pro UntersuchungsgebietBauwerkskontrolle an allen 9 Brücken: Sichtkontrolle auf Vogel-/Fledermaus-Quartierstrukturen, Kotspuren, Präsenzkontrolle; Hilfsmittel: Endoskopkamera, Fernglas, ggf. WathoseUntersuchung der 31 Durchlässe auf Amphibien-relevante StrukturenKeine umfangreichen faunistischen Kartierungen – tiefergehende Untersuchungen nur bei Bedarf und gesonderter Beauftragung
Eingriffsregelung und Artenschutz (B3)
Was zu tun ist:
Abarbeitung der Eingriffsregelung in der Vorlage Dokumentation NaturschutzAnwendung der Arbeitshilfe BKompV (Bosch & Partner et al. 2025)Kein separater Artenschutzbeitrag erforderlich – die artenschutzrechtliche Betrachtung ist integriertEntwicklung von Vermeidungsmaßnahmen und CEF-Maßnahmen bei konkreten AnhaltspunktenPrivilegierung gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG (Unterhaltungsmaßnahme) ist zu beachten
Gemeinsame Ausarbeitungen für Strecke und Bauwerke (B5)
Was zu liefern ist:
Dokumentation Naturschutz je Untersuchungsgebiet (insgesamt 12 Stück: 3 Strecken + 9 Brücken)Kurzbericht je Untersuchungsgebiet (12 Stück gesamt)Bestands- und Konfliktpläne (12 Stück gesamt)Maßnahmenpläne (12 Stück gesamt)Maßstab Strecke: 1:5.000; Maßstab Brückenbauwerke: 1:1.000
Datenaustausch, Qualitätssicherung, Besprechungen
Was zu tun ist:
GIS-Layer in Shape/GeoJSON, Koordinatensystem WGS 84/UTM 32Flächenabgrenzungen als geschlossene PolygoneDigitale Übergabe aller Daten (PDF für Pläne, Word/Excel für Texte/Berechnungen, PowerPoint für Präsentationen)Beschreibung der Daten bzgl. Layerstruktur, Pfade und AttributierungEigenkontrolle vor jeder ÜbergabeTeilnahme am Startgespräch und je einem Vor-Ort-Termin pro VKE (im Honorar enthalten)Protokolle innerhalb von 5 Werktagen nach jeder Besprechung erstellenPrüf- und Korrekturphase durch AG: 7 Werktage je Entwurf
Randbedingungen bei der Durchführung
Wichtig zu wissen:
Begehungen nur mit Schutzkleidung und nach Anmeldung bei der Autobahnmeisterei HannoverGetrennte Rechnungsstellung pro VKE unter Angabe der Projektnr. und SAP-BestellnummerAlle Unterlagen gehen in das Eigentum des Auftraggebers über
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenBerufshaftpflichtversicherung
Personenschäden: mindestens 1.500.000 € DeckungssummeSach- und Vermögensschäden: mindestens 1.500.000 € DeckungssummeUmweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz müssen eingeschlossen seinMaximierung der Ersatzleistung bei mehreren Schadensfällen: mindestens das Zweifache der Versicherungssumme
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Gesamtumsatz und Umsatz im Tätigkeitsbereich der letzten 3 GeschäftsjahreJahresdurchschnittlich beschäftigte Arbeitskräfte der letzten 3 Geschäftsjahre, gegliedert nach Berufsgruppen, mit gesondert ausgewiesenen Führungskräften
Registereintrag und Ausschlussgründe
Eintragungsnachweis (eines davon):
Eintragung im Handelsregister des Sitzes/WohnsitzesNachweis, dass keine Eintragungspflicht bestehtEintragung in die zuständige Kammer (Ingenieur-/Architektenkammer) bzw. als zugelassener Prüfingenieur
Ausschlussgründe (darf nicht vorliegen):
Insolvenzverfahren oder vergleichbares VerfahrenLiquidation oder eingestellte TätigkeitSchwere Verfehlungen gemäß § 123 GWBVerurteilungen nach § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Arbeitnehmerentsendegesetz oder Mindestlohngesetz (letzte 2 Jahre)Unerfüllte Verpflichtungen bei Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenKeine Verurteilungen nach §§ 298, 299, 333, 334 StGB oder §§ 17, 18 UWG
Personelle Anforderungen
Fachkraft 1 und Fachkraft 2 Umweltplanung (jeweils mit Stellvertretung):
Hochschul-/Fachhochschulabschluss mit umwelt-/landschaftsplanerischem Schwerpunkt (z. B. Geografie, Naturschutz, Biologie)Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in UmweltplanungDeutsch C1 in Wort und Schrift
Projektleitung und stellv. Projektleitung:
Hochschul-/Fachhochschulabschluss mit ökologischem/umwelt-/landschaftsplanerischem SchwerpunktMindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Projektleitung im Bereich Umwelt-/LandschaftsplanungDeutsch C1 in Wort und Schrift
Wichtig: Die Fachkräfte dürfen nicht identisch sein mit der Projektleitung oder stellv. Projektleitung. Verstöße führen zum Ausschluss. Das benannte Personal ist über die gesamte Vertragslaufzeit einzusetzen; Wechsel nur mit Zustimmung des AG.
Technische Ausstattung und Qualitätssicherung
Nachweise zur technischen Ausstattung (Hardware/Software) als separate AnlageNachweise zu Qualitätssicherungsmaßnahmen als separate Anlage
BIM-Fähigkeit (Besondere Vertragsbedingung)
Fähigkeit zur Erstellung und Pflege eines 3D-BIM-Modells (offene und native Formate)Durchführung von Koordinations-, Kollisions- und Regelprüfungen
Sanktions- und Verpflichtungserklärungen
Eigenerklärung nach Art. 5k VO (EU) Nr. 833/2014 (kein Russland-Bezug); gilt auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten und kapazitätsnutzende Unternehmen > 10% des AuftragswertsVerpflichtungsnachweis nach dem Verpflichtungsgesetz (§ 6 AVB F-StB) für Mitarbeiter mit Zugang zu verwaltungsinternen Vorgängen
Referenzen
Mindestens 4 vergleichbare Referenzprojekte aus den letzten höchstens 5 Jahren (Abschluss 2020 oder später)Jeweils eine Referenz zu: LBP, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Biotoptypenkartierung, Artenschutzbeitrag
Bietergemeinschaften, Unterauftragnehmer, Eignungsleihe
Bei Bietergemeinschaften: gemeinsame Erklärung (ARGE-Erklärung), Bevollmächtigung, gesamtschuldnerische HaftungUnterauftragnehmer müssen den jeweiligen Mindeststandards genügen; Beauftragung nur mit Zustimmung des AGBei Eignungsleihe: Benennung der Kapazitäten, Nachweis der Verfügbarkeit, Haftungserklärung
Sprache und Form
Angebote und alle Unterlagen in deutscher SpracheVorgegebene Vordrucke der Vergabestelle verwendenDokumentenechte EintragungenPreise in Euro, maximal zwei Nachkommastellen, ohne Umsatzsteuer (USt.-Betrag separat ausweisen)Urkalkulation/Preisermittlungsformblätter auf Verlangen vorlegen
Referenzprojekte
mindestens 4 ReferenzenZeitraum: letzte höchstens 5 Jahre (Abschluss im Jahr 2020 oder später)
Vergleichbare Referenzprojekte zu umweltplanerischen Leistungen: mindestens 4 Unternehmensreferenzen, je eine zu LBP (Landschaftspflegerischer Begleitplan), FFH-Verträglichkeitsprüfung, Biotoptypenkartierung und Artenschutzbeitrag
Eigenerklärung; bei engerer Auswahl erläuternde Angaben inkl. Bestätigung durch den Auftraggeber, dass Leistungen auftragsgemäß erbracht wurden
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 44%4–10 · 48%11+ · 8%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 18 erledigt
Angebotsformulare (HVA F-StB)
Eignungsnachweise
Bietergemeinschaft & Unterauftragnehmer
Sanktionen / Eigenerklärungen
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordwest | Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes
Anschrift
30163 Hannover
Ort
30163 Hannover
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.autobahn.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
30163 Hannover
Niedersachsen
Weitere Ausschreibungen Niedersachsen
Alle anzeigen →Niedersachsen
Kabelmontage LWL und Kupfer für das ESTW Abelitz
DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Vergabekammer des Bundes · Südbrookmerland UthwerdumFrist: NiedersachsenLieferung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10 (Gemeinde Sassenburg)
KWL mbH | Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung · SassenburgFrist: NiedersachsenPostdienstleistungen für die Stadt Hameln
KWL mbH | Vergabekammer Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung · HamelnFrist: NiedersachsenBodenbelagsarbeiten
Gemeinde Edewecht · 26188 EdewechtFrist: NiedersachsenNeubau SW-Kanal Querlandweg in Bad Münder
Abwasserentsorgungs GmbH · 31848 Bad Münder am DeisterFrist: NiedersachsenRahmenvereinbarung Bodenbelagsarbeiten
Region Hannover · 30159 HannoverFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit