Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Aufzugsanlagen
Katholische Kliniken im Märkischen Kreis gem. GmbH | Vergabekammern des Bundes | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Iserlohn, Nordrhein-WestfalenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDie Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis gGmbH bauen das St. Elisabeth Hospital in Iserlohn im Rahmen des Projekts 'Neue Mitte' um und erweitern es.
Im Auftrag enthalten: Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von 5 Aufzügen (Personen-/Bettenaufzüge) für den Funktionstrakt mit Magistrale und das neue Bettenhaus. Inklusive 6 Monaten kostenfreier Wartung, behördlicher Abnahme und zahlreicher Sonderausstattungen (z. B. Brandfallsteuerung, Expressvorzugsfahrt, Evakuierungsaufzug).
Bauzeit: voraussichtlich von Januar 2027 bis Juli 2029. Angebote sind elektronisch über das Vergabeportal DTVP einzureichen. Angebotsfrist: 26.10.2026, 12:00 Uhr.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026 JAN2027 APR JUL OKT JAN2028 APR JUL OKT JAN2029 APR JUL
Angebotsfrist26. Okt. 2026
Bindefrist26. Okt. – 25. Dez. 2026
Angebotsöffnung26. Okt. 2026
Rohbauarbeitenca. 1. Nov. 2026 – 31. Jan. 2028
Ausführungsbeginn4. Jan. 2027
Rohmontageca. 1. Juni 2028
Feinmontageca. 1. März 2029
Fertigstellung31. Juli 2029
VeröffentlichungDatum offenKein konkretes Veröffentlichungsdatum in den Unterlagen; Verfahren wurde über DTVP veröffentlicht.
NachprüfungsantragDatum offenUnzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung über Nichtabhilfe vergangen sind (§160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB).
Übergabe SchachtplanungDatum offenSpätestens 4 Wochen nach Auftragsvergabe sind die Anlagezeichnungen für Fahrschächte an den AG zu übergeben.
Kostenlose VollwartungDatum offen6 Monate kostenfreie Vollwartung ab Meldung der Abnahmebereitschaft; konkreter Beginn unbekannt.
GewährleistungDatum offen24 Monate nach Fertigstellung (Standard-Gewährleistung); konkreter Beginn unbekannt.
Gewährleistung verlängertDatum offen60 Monate nach Fertigstellung bei Abschluss eines geeigneten Wartungsvertrages (VOB); konkreter Beginn unbekannt.
WartungsvertragDatum offenOptionaler Wartungsvertrag mit 5 Jahren Laufzeit (2 Einsätze/Jahr) nach Abnahme; konkreter Beginn unbekannt.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme.
KI-Hinweis: Formblatt 211 EU: ☒ Zuschlagskriterium Preis angekreuzt, ☐ Mehrere Zuschlagskriterien nicht angekreuzt. Bekanntmachung bestätigt: Einziges Zuschlagskriterium ist der Preis.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenLieferumfang im Überblick
Es sind insgesamt 5 Aufzugsanlagen (Nr. 7–11) zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Alle Aufzüge sind treibwerksraumlos ausgeführt (Antrieb im Schachtkopf).
Nr. 7 & 8: 2er-Gruppe, je 5 Haltestellen, Nennlast 2.500 kg / 33 Personen, Förderhöhe 17,56 m, Geschwindigkeit 1,0 m/s, 120 Fahrten/h.Nr. 9 & 10: 2er-Gruppe, je 4 Haltestellen, Förderhöhe 13,16 m, restliche Ausstattung wie Nr. 7/8.Nr. 11: Einzelaufzug als Durchlader, 4 Haltestellen, 4 Zugänge (3 Türen vorne, 1 Tür hinten), Förderhöhe 13,16 m.
Leistungsort: St. Elisabeth Hospital Iserlohn (PLZ 58638), im Bereich Funktionstrakt (Rot) und Neubau Bettenhaus (Blau). Die OP-Erweiterung wird separat ausgeschrieben – dort ist keine neue Aufzugsanlage geplant.
Gemeinsame Leistungen für alle Aufzüge
Erstinbetriebnahme-Prüfung durch TÜV/Dekra; Kostenübernahme durch den AuftragnehmerSchachtbeleuchtung, Schmiermittel, Grubenset, GrubenabstiegAnlagezeichnungen, Schalt- und Stromlaufpläne sowie Unterlagen für die behördliche AbnahmeEinweisung von 2 Aufzugswärtern6 Monate kostenfreie Vollwartung ab Meldung der Abnahmebereitschaft (Reaktionszeit bei Störungen max. 2 Stunden)Notrufsystem mit PersonenbefreiungErsatzteilbevorratung für mindestens 10 JahreEndreinigung inklusive Schachtraum
Technische Sonderausstattungen
Für alle Aufzüge sind folgende technische Merkmale gefordert:
Brandschutzanforderung E120 Feuerwiderstand und volldynamische BrandfallsteuerungEnergieeffizienzklasse A nach VDI 4707Regenerativer Antrieb mit EnergierückspeisungExpressvorzugsfahrt über TranspondersystemSprachansagesystem im Fahrkorb4-teilige Teleskopschiebetüren in EdelstahlESG-Colorglas-Kabinenwände mit Rammschutz
Sonderfunktion Evakuierungsaufzug
Aufzug Nr. 8 ist zusätzlich als Evakuierungsaufzug der Stufe C auszuführen. Es gelten u. a. die Anforderungen nach DIN CEN 81-76 und VDI 6017.
Die Zusatzkosten für die Evakuierungsfunktion sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Optionale Positionen
Im Leistungsverzeichnis sind zahlreiche optionale Ausstattungspositionen vorgesehen, z. B.:
Info-Plakat-Seitenelement, Motivdruck auf KabinenwandTFT-Farbdisplay im Fahrkorb, Info-Display 24 Zoll (flexyPage)Quertableau im HandlaufAufschaltung auf Pforte (24 h) und NotstromaggregatBauaufzug-Verkleidung (Kabine + Türrahmen, inkl. Rückbau, u. a. für Aufzug Nr. 7)Wetterschutzhaube, DECT-Module, LED-Lichtleisten, Stahl-Türportale / MauerumfassungszargenSchacht- und KabinenreinigungDemontage Schutzgeländer und MontagerüstungFacharbeiterstunden, Lohnstunden Wartung/ServiceOptionaler Wartungsvertrag (5 Jahre, 2 Wartungseinsätze pro Jahr)
Bauseits zu erbringende Leistungen (nicht im LV enthalten)
Nicht vom Auftragnehmer zu erbringen, sondern vom Auftraggeber bzw. bauseits zu stellen:
Erstellung der Fahrschächte mit AussparungenMontagerüstungen und SchutzgeländerAnkerschienen- und Plattenmontage, MeterrissElektrische Leitungen außerhalb des Schachts sowie Kraft- und LichtstromzuleitungErdungsarbeiten und Beleuchtung TriebwerksraumTransportwege und provisorischer Strombedarf
Termine und Bauzeiten
Wichtige Eckpunkte:
Übergabe der Schachtplanung an den AG: spätestens 4 Wochen nach AuftragsvergabeRohbau: voraussichtlich November 2026 – Januar 2028Rohmontage der Aufzüge: ca. Juni 2028Feinmontage: ca. März 2029Geplanter Ausführungsbeginn: 04.01.2027Abnahmereife Fertigstellung (geplant): 31.07.2029
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAusschlussgründe (zwingend)
Der Bieter darf nicht aus folgenden Gründen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden:
Bestimmte strafrechtliche Verurteilungen (u. a. wegen Mitgliedschaft in kriminellen Vereinigungen, Geldwäsche, Betrug, Untreue, Bestechung, Vorteilsgewährung, Menschenhandel – u. a. §§ 129, 129a, 129b, 89c, 261, 263, 264, 299, 299a, 299b, 108e, 333, 334, 232–233a StGB)Nichtzahlung von Steuern, Abgaben oder Sozialversicherungsbeiträgen (festgestellt durch Gerichts- oder Verwaltungsentscheidung)Verurteilung / Bußgeld nach § 21 AEntG mit Geldbuße ≥ 2.500 EURVerurteilung / Bußgeld nach §§ 8, 9–11 SchwarzArbG bzw. § 21 SchwarzArbGVerstoß gegen § 98c AufenthG (Schwarzarbeit / illegaler Aufenthalt)Keine eintragungsrelevante Eintragung im Wettbewerbsregister
Fakultative Ausschlussgründe (können zum Ausschluss führen)
Ein Ausschluss ist insbesondere möglich, wenn:
Verstoß gegen umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen vorliegtZahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren oder Liquidation vorliegteine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Integrität infrage stelltwettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen getroffen wurdenein Interessenkonflikt im Vergabeverfahren bestehteine Wettbewerbsverzerrung durch Einbeziehung in die Vergabevorbereitung wahrscheinlich istbei früheren Aufträgen mangelhaft erfüllt wurde oder Schadenersatzforderungen bestehenschwere Täuschung oder Zurückhalten von Informationen vorliegtunzulässige Einflussnahme auf die Vergabeentscheidung versucht wurde
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Mindestumsatz: durchschnittlicher Jahresumsatz der letzten 3 Geschäftsjahre (2023, 2024, 2025) von mindestens 1.000.000 EUR nettoBerufshaftpflichtversicherung: mindestens 2.000.000 EUR je Schadensfall, zweifach maximiert im VersicherungsjahrNachweis: aktuelle Bestätigung (nicht älter als 6 Monate) oder unwiderrufliche Deckungszusage eines Versicherers (kein Makler)Berufsbefähigung: Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausführung der Leistung
Fachliche und technische Eignung
Mindestens 1 vergleichbare Referenz über den Bau von Aufzugsanlagen aus den letzten 5 Jahren vor Ablauf der AngebotsfristMindestauftragswert pro Referenz: 500.000 EUR nettoPflichtangaben je Referenz: Projektbezeichnung, Auftraggeber, Ansprechpartner mit Telefon/E-Mail, Leistungsumfang, Leistungszeitraum, Auftragswert (netto)Präqualifizierung: Eintrag im PQ-Verzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. ist als Eignungsnachweis möglich, ggf. ergänzt durch auftragsspezifische EinzelnachweiseNicht präqualifizierte Unternehmen: Vorlage einer Eigenerklärung zur Eignung oder einer Einheitlichen Europäischen Eigenerklärung (EEE)Mögliche Eignungsleihe über Unterauftragnehmer / verbundene Unternehmen (bei wirtschaftlicher/finanzieller Eignungsleihe gemeinsame Haftung erforderlich)
Technische Voraussetzungen aus dem LV
Aus dem Leistungsverzeichnis ergeben sich weitere Anforderungen, die der Bieter erfüllen muss:
Vorhandener Montagestützpunkt oder Zweigniederlassung in erreichbarer NäheQualifiziertes Montagepersonal für Aufsicht und MontageFähigkeit, Anlagezeichnungen spätestens 4 Wochen nach Auftragserteilung zu erstellenFähigkeit, bei Abweichungen von Vorschriften Gefahrenanalysen zu erstellenOrganisation der Abnahmeprüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle (TÜV/Dekra)
Zuschlagskriterien und Wertung
Es handelt sich um ein offenes Verfahren nach VOB/A, Abschnitt 2Vergabe ohne Lose, ohne LosbildungNebenangebote sind nicht zugelassenDer Zuschlag wird auf den niedrigsten Preis erteilt (keine weiteren Wertungskriterien dokumentiert)Sprache: Deutsch
Referenzprojekte
Mindestens 1, maximal 3 Referenzen ReferenzenZeitraum: Letzte 5 Jahre vor Ablauf der AngebotsfristVolumen: Mindestauftragswert 500.000 EUR netto pro Referenz
Bau von Aufzugsanlagen
Projektbezeichnung, Auftraggeber, Ansprechpartner mit Telefon/E-Mail, Leistungsumfang, Leistungszeitraum, Auftragswert (netto). Alternativ: Nachweis über Präqualifizierung (PQ) möglich, sofern die dort hinterlegten Referenzen den Anforderungen entsprechen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 61%4–10 · 38%11+ · 1%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 28 erledigt
Angebotsformulare und Eigenerklärungen
Fachliche Eignung
Leistungsverzeichnis und technische Angaben
Planungsunterlagen
Hinweise zur Einreichung
Verlauf dieser Vergabe
2 Bekanntmachungen- 05.10.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- 27.09.2026Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Katholische Kliniken im Märkischen Kreis gem. GmbH | Vergabekammern des Bundes | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
58638 Iserlohn
Ort
58638 Iserlohn
Kategorie
Nordrhein-Westfalen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
58638 Iserlohn
Nordrhein-Westfalen
Weitere Ausschreibungen Nordrhein-Westfalen
Alle anzeigen →Nordrhein-Westfalen
BLB NRW / NL DO / RUB Tierhaus (WE 2188) /Abbrucharbeiten mit Schadstoffsanierung Tierhaus -NSZ-N-Süd-Zoologie an der RUB / 010-26-00322
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund · 44801 BochumFrist: Nordrhein-WestfalenNeubau 1 LSA; OWL098 L 945 / K 8 Lage
Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Ostwestfalen-Lippe · 32791 LageFrist: Nordrhein-WestfalenDachsanierung 2.BA Marie-Curie-Gymnasium
Stadt Bergkamen · 59199 BönenFrist: Nordrhein-WestfalenRahmenvertrag für Schadstoffsanierungen im Ratinger Stadtgebiet für das Jahr 2027
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist: Nordrhein-WestfalenRahmenvertrag für Schadstofferkundungen im Ratinger Stadtgebiet für das Jahr 2027
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist: Nordrhein-WestfalenPrüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel
Stadt Ratingen, Der Bürgermeister, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle · 40878 RatingenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit