Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Die Stadt Kitzingen schreibt Elektroinstallationsarbeiten im Bestandsgebäude der evangelischen Kindertagesstätte St. Michael in Kitzingen-Etwashausen (Gartenstraße 19) im Rahmen einer Erweiterung und Umbaumaßnahme aus.
Was ist zu tun?
Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der kompletten Elektroinstallation im Bestand (Stark- und Schwachstrom)Unterverteilungen, ca. 5.500 m Stromkreisleitungen, ca. 2.300 m Schwachstrom-/Steuerleitungen, Beleuchtung, EDV/Netzwerk, Sprechanlage, Sonnenschutzsteuerung, Zutrittskontrolle, Sicherheitsbeleuchtung und BlitzschutzDie Kita bleibt während der gesamten Bauzeit (ca. November 2026 bis Januar 2028) in Betrieb – das ist bei der Kalkulation zu berücksichtigenAuftragsvergabe im offenen Verfahren nach VOB/A; Zuschlag nach Preis (niedrigster Preis)
Wichtige Fristen:
Angebotsfrist: 17.09.2026, 13:00 UhrBindefrist: bis 30.11.2026Angebote ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 34 Tage bis zur Angebotsfrist — 17. September 2026
HEUTE
Termin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN AUG OKT DEZ
Veröffentlichung
Angebotsfrist
Angebotsöffnung
Bindefrist
Rückbau/Abbruch Bestandsgebäude
Rohbauarbeiten Bestandsbau
Fertigstellung Rohbau/Ausbau Bestand
Ausführungsbeginn
Ausführungsfrist
Ausführungsende
Gewährleistungbis 2032
Wartung Gewährleistungszeitraumbis 2032
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Es ist ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis (100%) angegeben; Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H sind nicht angekreuzt.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenProjektrahmen und Ausführungsbedingungen
Bauvorhaben: Erweiterung und Umbau der evangelischen Kindertagesstätte St. Michael in Kitzingen-Etwashausen (Gartenstraße 19, 97318 Kitzingen) mit 3 Krippengruppen, 5 Kindergartengruppen und einer Hortgruppe.Vergabenummer / Maßnahme: LV 46 / 4233.7/1.21Bauzeit: Vorgesehener Zeitraum Umbau gesamt vom 01.11.2026 bis 31.01.2028; Ausführungsfrist 48 Wochen ab Auftragseingang (Beginn binnen 12 Werktagen nach schriftlichem Abruf durch den Auftraggeber).Bauphase Bestand: Rückbau/Abbruch Bestandsgebäude ab ca. 01.11.2026, Rohbau Bestand ab 07.12.2026, Fertigstellung Bestand 26.02.2027, Ausbau Technikgewerke März 2027 bis Januar 2028.Gewährleistung: 4 Jahre nach VOB ab Abnahme.Besondere Bedingungen (in Preise einzurechnen, keine Nachträge): Die Kita bleibt während der gesamten Bauzeit in Betrieb; eingeschränkter Betrieb. Bring-/Holzeiten beachten (Hauptzeit 08:00–09:00 Uhr, Holzeit ab 12:00 Uhr); Ruhezeit Krippe 12:30–14:15 Uhr – lärmintensive Arbeiten nach Möglichkeit vermeiden; begrenzte Anlieferungszeiten und eingeschränkte Lagerflächen; Schutz bestehender Bauteile (Dach, Fassade, Fenster); Fertigfußboden liegt ca. 50 cm unter HQ100 (Hochwasserlage); Baustrom/Bauwasser – Verbrauchskosten übernimmt der Bauherr (preismindernd berücksichtigen); Bauwesensversicherung 0,0 % der Schlussrechnungssumme.
Starkstrom und Verkabelung
Unterverteilungen: 2 Stück NSHV Bestandsgebäude EG und OG (Schalter, FI, LS, Überspannungsableiter, KNX-Komponenten, Installationsklemmen).Haupt- und Steigleitungen: ca. 75 m.Stromkreisleitungen (Starkstrom): ca. 5.500 m (NYM-J, NYY-J, NYCWY).Schwachstrom-/Steuerleitungen: ca. 2.300 m (Fernmelde-/Busleitungen, FACAB EIB-Busleitung, YSLY Jalousie-Steuerleitung).Steigtrasse: ca. 11 m.Sammelhalter: ca. 1.200 Stück.Verlegesysteme: Kabelbahnen, Panzerrohre M25–M40, flexible Wellrohre, Installationsrohre, Gerätedosen (UP/Hohlwand), Elektronikdosen, Brandschutzdosen, PVC-Kabelkanäle, Funktionserhalt E30.Potentialausgleich und Erdung: Potentialausgleich, Fundamenterder, Tiefenerder.Brandschottungen: ca. 50 Stück F90-Kabelabschottungen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Übereinstimmungsbestätigung, Kennzeichnungsschilder, 60 % Kabelbelegung.
Installationsgeräte und Beleuchtung
Installationsgeräte: ca. 300 Stück, Schalterprogramm Busch-Jaeger balance-SI alpinweiß, SCHUKO-Steckdosen, Jalousieschalter, Bewegungsmelder, Präsenzmelder, DALI-2 Steuermodule, Kabelabzweigkästen, Überspannungsschutz.Allgemeinbeleuchtung innen: ca. 125 Stück – Downlights, Spiegelleuchten, Feuchtraumleuchten, Anbau-/Pendelleuchten LED 3000K/4000K.Außenbeleuchtung: 8 Pollerleuchten LED 9 W, 2 Wand-/Deckenanbauleuchten IP65 8 W mit HF-Bewegungsmelder, Bedarfsposition Feuchtraumleuchte LED 50 W, LED-Fluter mit Bewegungsmelder.Beleuchtungs-Musterung: Beleuchtung ist vor Bestellung mit Bauherrn und Bauleitung zu bemustern.Hinweis Beleuchtung: Im LV sind Positionen mit freigelassenem Fabrikat/Typ – Bieter hat diese anzugeben.
EDV/Netzwerk und Telekommunikation
Netzwerkschrank: 1 Stück 19-Zoll-Netzwerkschrank 18 HE mit Patchpanel und PoE-Switch.Netzwerkleitung: ca. 700 m, Cat.6A Keystone Module, Cat.7A+ Datenkabel duplex.Access-Points: 6 Stück.DECT-Telefonanlage: 1 Stück IP-DECT-Anlage mit 6 Telefonen, Integration in bestehenden Auerswald VoIP-Server im Neubau.Messungen: CU-Messungen sowie WLAN/DECT-Feldmessung.
Sprechanlage, Sonnenschutz und Zutrittskontrolle
Videosprechanlage: 1 Stück Siedle In-Home-Bus Video-Türsprechanlage mit Netzgeräten und Video-Verteiler; 5 Video-Touchscreens 7 Zoll als Bus-Video-Panel, Türsprecher, Türklingel, Video-Gegensprechstellen, Ruftaster; Erweiterung der Bestandsanlage an die Neubau-Anlage.Sonnenschutztechnik: Anlage für 31 Motoren mit KNX-Jalousieaktoren, Motor-Trennrelais, Wetterstation, KNX-Programmierung Jalousie/Eingänge, Überspannungsschutz KNX.Zutrittskontrolle: 17 Stück elektronische Simons-Voss-Doppelknaufzylinder G2 (digitaler Europrofil-Schließzylinder), Transponder G2; Programmierung durch den Auftraggeber.
Sicherheitsbeleuchtung, Blitzschutz und GLT/HLS
Sicherheitsbeleuchtung: 34 Stück Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten mit zentraler Überwachung RZB MultiDigit (Fabrikat RZB) – Rettungszeichenleuchten Wand/Decke Einbau/Anbau, Sicherheitsleuchten IP65, Kleinverteiler, Kombi-Ableiter, Schutzleiterklemmen; TÜV-Abnahme; jährliche Wartung 4 Jahre innerhalb Gewährleistung; Aufschaltung auf Anlage im Neubau.Blitzschutzanlage: Prüfung Bestand, Tiefenerder, Trennstellen, Runddraht, Leitungshalter, Klemmen, Fangspitzen (gewinkelt), Messen/Prüfen, Erstellung Bestandsunterlagen, Sachkundigenprüfung nach DIN 48830/48831, 4 Jahre Wartung; Mess-/Prüfprotokolle und Wartungsberichte inkl. Beurteilung Ist-Zustand.GLT/HLS (Gebäudeleittechnik/Heizung-Lüftung-Sanitär): Raumtemperaturregler Heizen/Kühlen, Steckdosen, Installationsrohre, Anschlussleitungen H05RN-F/H07RN-F, NYM-J/NYY-J, Fernmeldeleitungen, Überspannungsschutz.
Baustelleneinrichtung, Regiearbeiten und Außenanlagen
Durchbrüche und Kernbohrungen: Bohrungen Ø 20–200 mm in Mauerwerk, Beton, Stahlbeton; Schlitze; Kabeldurchführungen; Ringraumdichtungen; Schuttbeseitigung.Baustelleneinrichtung: Gerüste, Hebebühnen, Materialcontainer inkl. Rückbau; Baustellenbeleuchtung LED-Band 25 m je Stockwerk inkl. Schalter, Montage/Demontage; Baustromverteiler 63 A (CEE-Steckdosen, monatliche Prüfung).Regie-/Taglohnarbeiten: Stundensätze für Meister I, Obermonteur, Monteur, Helfer, Auszubildender; nur nach vorheriger Abstimmung; tägliche Regieberichte mit Materialnachweis.Elektroinstallation außen: NYY-J Kabel (3×2,5 mm², 5×2,5 mm², 5×6 mm²), Kunststoffpanzerrohr, Kabelabzweigkasten, Pollerleuchten, Wand-/Deckenleuchten, Feuchtraumleuchte, Kleinverteiler IP65, SCHUKO-Steckdosen, Dämmerungsschalter/Wochenschaltuhr, FI-Schalter 4p 40A 30mA Typ A, LS-Schalter 1p 16A; Kabelschutzrohr-Verlegung im Erdreich nach DIN 4124, DIN 8075, DIN EN 1610, Abnahme vor Verfüllung.
Prüfung, Dokumentation und Einweisung
Erstprüfung Elektroanlage: nach DIN VDE 0100-610, Messprotokoll in 3-facher Ausfertigung.Bestandsunterlagen / Errichterbestätigungen: 3-fache farbige Plansätze nach DIN 48820 (M 1:50 / 1:100), Fundamenterderplan, Blitzschutzplan, Dachaufbauplan, CAD-Pläne, Schaltpläne, Stromkreislisten, Bedienungsanleitungen, Zertifikate, Prüfbescheinigungen – digital und in Papierform.Einweisung: Schulung und Einweisung des Betriebspersonals/Kunden für anlagenübergreifende Steuerungen und Verriegelungen.Netzanalyse: 5–7 Tage Messung mit Analysator (Oberwellen bis 15. Harmonische, THD-Werte) inkl. Auswertung.Bautagesberichte: täglich erstellen und an Objektüberwachung übergeben.Aufmaß und Abnahme: gemeinsam mit dem Auftraggeber.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFormale Eignung (Registereintragung, Insolvenz, Zuverlässigkeit)
Registereintragung: Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) oder bei der IHK – oder keine Eintragungspflicht.Insolvenzverfahren: Kein Insolvenzverfahren eröffnet/beantragt; kein Antrag mangels Masse abgelehnt; nicht in Liquidation (oder Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt).Ausschlussgründe: Keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A; keine Eintragungen im Wettbewerbsregister.Steuern/Sozialversicherung: Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Berufsgenossenschaft: Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.Mindestlohn/Arbeitsbedingungen: Erklärung zur Einhaltung von MiLoG, AEntG, AGG, EntgTranspG.Wettbewerbsbeschränkung: Erklärung zu Schadensersatz bei Wettbewerbsbeschränkung (5 % der Auftragssumme).Insolvenzplan: ggf. vorzulegen bei Selbstreinigung gem. § 6e EU Abs. 6 VOB/A.Wettbewerbsregister-Abfrage: ab Auftragssumme ≥ 50.000 € netto wird der Bieter, auf den der Zuschlag erteilt werden soll, über das Wettbewerbsregister abgefragt.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatz: Erklärung zum Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit vergleichbaren Bauleistungen, inkl. Anteile bei Gemeinschaftsleistungen.Haftpflichtversicherung: Nachweis auf Verlangen.Freistellungsbescheinigung: § 48b EStG – auf Verlangen, ggf. vor Auftragsvergabe.Eignungsleihe/Kapazitäten anderer Unternehmen: Verzeichnis nach Formular 235; bei Inanspruchnahme von Kapazitäten anderer Unternehmen für wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit mit gemeinsamer Haftung.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Referenzen: Mindestens 1 vergleichbare Leistung in den letzten 5 Kalenderjahren; bei engerer Wahl 3 Referenznachweise gemäß Formblatt 444 (Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen, eingesetzte Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung, koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers).Arbeitskräfte: Erklärung, dass die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen; bei engerer Wahl Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte nach Lohngruppen (inkl. technisches Leitungspersonal).SiGeKo-Qualifikation: Erklärung zur Qualifikation des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators; Auftragnehmererklärung zur innerbetrieblichen SiGe-Koordination mit Unterweisung der Mitarbeiter vor Ausführungsbeginn.Präqualifikation (optional): PQ-Nummer kann angegeben werden.Fachfirma Blitzschutz: zugelassene Fachfirma für die Blitzschutz-Messung wird vorausgesetzt; Einhaltung DIN EN 62561-1, DIN VDE 0100-610, DIN 18533 etc.
Verfahrens- und Vertragserklärungen
Verfahrensart: Offenes Verfahren nach VOB/A-EU.Zuschlagskriterium: Preis (niedrigster Preis).Nebenangebote: Zulässig, sofern ein gültiges Hauptangebot vorliegt; Änderungen ggü. LV-Standards/Konstruktionen sind kenntlich zu machen; müssen die Mindestanforderungen erfüllen, eindeutig beschrieben sein und die LV-Gliederung beibehalten.Produktangaben: Erklärung zu 'oder gleichwertig'.Elektronische Angebotsabgabe: Erklärung bei elektronischer Übermittlung – Signatur/E-Siegel erforderlich.Unterschrift: bei schriftlichem Angebot erforderlich.Auftragsumsetzung: Verpflichtung zur Einhaltung der ILO-Konvention 182 (keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit), Holzprodukte aus nachhaltiger/forstlicher Zertifizierung, ordnungsgemäße Abfallverwertung/-beseitigung nach KrWG/NachwV.
Referenzprojekte
Mindestens 1 vergleichbare Leistung; bei engerer Wahl 3 Referenznachweise gemäß Formblatt 444 ReferenzenZeitraum: Letzte 5 KalenderjahreVolumen: Nicht beziffert
Vergleichbare Elektroinstallationsleistungen, ausgeführt in den letzten 5 Kalenderjahren
Vergleichbare Bauleistung mit Ansprechpartner, Art der ausgeführten Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblicher Leistungsumfang (inkl. Mengen) mit eigenem Personal, Zahl durchschnittlich eingesetzter Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung; Formblatt 444 Referenzbescheinigung verwenden
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 43%4–10 · 47%11+ · 10%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 23 erledigt
Pflichtangaben und Erklärungen zum Angebot
Preisermittlung und Kalkulation
Eignungsnachweise (auf Verlangen der Vergabestelle)
Anlagen und Nachweise zur Auftragsausführung
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Kitzingen | Vergabekammer Nordbayern an der Regierung von Mittelfranken | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
97318 Kitzingen
Ort
97318 Kitzingen
Kategorie
Bayern
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.stadt-kitzingen.de ↗Weitere Ausschreibungen Bayern
Alle anzeigen →Bayern