Elektrotechnische Ausrüstung

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe | Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Eschwege, HessenVeröffentlicht: 06. August 2026

Angebotsfrist: 07. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Was wird hier beschafft?

Im Bundespolizeiaus- und Fortbildungszentrum in Eschwege (Langemarckstraße 41) wird ein denkmalgeschütztes Bestandsgebäude (Gebäude 3) zu einem Bürogebäude mit Lehrsälen umgebaut. Im Rahmen dieser Sanierung sollen alle elektrotechnischen Anlagen neu errichtet werden.

Umfang der Leistung (ein Los):

Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV nach DIN 18 382Haupt- und Unterverteiler, ca. 30.000 m Kunststoffmantelleitungen, Verlegesysteme, InstallationsgeräteInnen- und Außenbeleuchtung (ca. 700 Leuchten) inkl. Sicherheits-/RettungszeichenbeleuchtungBlitzschutz- und ErdungsanlageBrandmeldeanlage (vorgeschriebenes System: Bosch)Datennetzwerk mit ca. 28.000 m Datenkabel (Kat. 7A), 3 Verteilerschränken, LWL-AnbindungMedientechnik (Projektoren, HDMI), Lichtrufanlage, Türsprechanlage, Uhrenanlage, SAT-AnlageDemontage und Entsorgung der alten Elektro- und Blitzschutzanlagen

Rahmenbedingungen:

Offenes Verfahren, Auftraggeber ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (vertreten durch Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen)Ausführungszeitraum: 21.10.2026 – 30.11.2027 (Fertigstellung bis Ende KW 48/2027)Arbeitszeiten: Mo–Fr 06:00–18:00 UhrBaustelle auf bewachtem Bundespolizei-Gelände – Personal muss vorab angemeldet und überprüft werdenZuschlag nach Preis

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 07. September 2026

Termin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN AUG OKT DEZ

Veröffentlichung6. Aug. 2026

Angebotsfrist7. Sep. 2026

Angebotsöffnung7. Sep. 2026

Bindefrist7. Sep. – 6. Nov. 2026

Ausführungsbeginnca. 21. Okt. 2026

Vertragslaufzeit21. Okt. 2026 – 30. Nov. 2027

Fertigstellungca. 29. Nov. – 3. Dez. 2027

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Das Zuschlagskriterium ist eindeutig der Preis (100%). Die Nachhaltigkeitsanforderungen (BNB-Anlage 2) betreffen die Materialgewinnung von Holz und sind vertragliche Mindestanforderungen, keine wertungsrelevanten Zuschlagskriterien.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Projektrahmen

Bauvorhaben: Sanierung/Umnutzung Gebäude 3 (ehem. Mannschaftsgebäude der Hindenburg-Kaserne, denkmalgeschützt) zum Bürogebäude mit Lehrsälen.

Auftraggeber: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen.

Standort: Bundespolizeiaus- und Fortbildungszentrum Eschwege, Langemarckstraße 41, 37269 Eschwege, Herr. Geb. 3.

Baumaßnahmen-Nr.: A.0454.110006.

Vergabenummer: VG-B-0454-2026-0951.

Vergabeart: Offenes Verfahren (EU).

Zuschlagskriterium: Preis.

Ausführungszeiten & Arbeitszeiten

Ausführungsbeginn: 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

Fertigstellung (abnahmereif): bis Ende KW 48/2027 (30.11.2027).

Reguläre Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 06:00–18:00 Uhr.

Baubesprechungen: wöchentlich (bzw. nach Absprache).

Materialfreigabe & Bauablauf

Feinterminplan: 2 Wochen nach Bauanlaufberatung einzureichen, mit Kapazitätsuntersetzung.

Materialfreigabe-Antrag: mind. 15 Werktage vor geplantem Einbau.

Materialfreigabe-Rückmeldung: innerhalb von 10 Werktagen nach Antrag.

Bautagebuch: täglich zu führen (Arbeitskräfte, Arbeit, Maschinen, Wetter, Vorkommnisse), monatliche digitale Übergabe.

Baustellenzugang, Sicherheit & Bewachung

Personalanmeldung: Alle Mitarbeiter des Auftragnehmers müssen vorab schriftlich angemeldet werden (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Personalausweiskopie).

Sicherheitsüberprüfung: Zutritt zu bewachten Liegenschaften der Bundespolizei erst nach Überprüfung durch die Bundespolizei – Einverständniserklärung jedes Mitarbeiters erforderlich.

Materialanlieferung: nur mit EU-zugelassenen Fahrzeugen mit polizeilichem Kennzeichen.

Vorankündigung: gefahrgeneigte Arbeiten (z. B. mit Risiko für Fehlalarm der BMA) mind. 48 Std. vor Beginn anmelden.

Strom & Wasser

Wasser und Strom werden vom Auftraggeber unentgeltlich bereitgestellt (in der Kalkulation zu berücksichtigen). Anschlüsse sind auf eigene Kosten herzustellen und nach Abschluss der Arbeiten wieder zurückzubauen.

Nachhaltigkeit (BNB)

Das Projekt wird nach BNB-BK 2017 (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude) bewertet. Anforderungen umfassen u. a.:

Materialökologische Anforderungen (Qualitätsniveau 4)RessourcengewinnungLärm-, staub- und abfallarme Baustellenführung

BNB-Zertifizierungs-Nachweis ist als Teil der Bestandsunterlagen zu führen.

Haftung & Fehlalarme

Kosten für Fehlalarme der Brandmeldeanlage, die auf Versäumnisse des Auftragnehmers zurückzuführen sind, werden dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt.

Demontage und Entsorgung Bestand

Demontage und Entsorgung der bestehenden Blitzschutzanlage (ca. 400 m)Demontage und Entsorgung der ParabolspiegelantenneFreischalten der Bestands-GHVProvisorisches Schließen der Bestandsringe während der BauphaseDemontage und Entsorgung Bestand-GHVAnschluss der Bestandsringe an die neue GHVNachweis geordneter Entsorgung (Wiege-/Übernahme-/Begleitscheine)Entsorgungsnachweise für gefährliche Abfälle

Inbetriebnahme, Abnahme & Dokumentation

Inbetriebnahme: aller elektrischen Anlagen, inkl. Kalibrierung und Einstellungen.

Sachverständigenabnahme BMA: Teilnahme des AN.

Bestandsunterlagen: 2-fach Papier + 1-fach digital, in deutscher Sprache, mind. 2 Wochen vor Abnahme zur Prüfung.

Dokumentation umfasst u. a.:

Schlussabnahmebescheinigung (VOB) / fachtechnische SchlussabnahmeTÜV-/Sachverständigen-AbnahmebescheinigungInstallations-/ErrichterbescheinigungBestätigung UVV BGV A3 und BGV B11Inbetriebnahmeprotokolle, EinweisungsprotokolleGrundrisspläne, Strangschemata, SchaltschrankansichtenPrüfprotokolle gem. VDE 0100 Teil 610Blitzschutzbuch, Brandschottbuch (Schottbuch als Excel + PDF, 3-fach Papier + 3-fach Datenträger)Messprotokolle DatentechnikBeleuchtungsstärkemessungenKomplette Dokumentation BMA nach DIN 14675Konformitätserklärung, Abnahmeprotokoll, FachbauleiterbescheinigungErsatzteillisten für wichtige EinbauteileSchlussrechnung mit Aufmaßzusammenstellung

Personal & Qualifikation

Fachbauleiter: schriftlich zu benennen; muss entscheidungsbefugt, der deutschen Sprache mächtig und während der Ausführung vor Ort anwesend sein.

Brandmeldeanlage: Installation/Inbetriebnahme durch eine Fachfirma; vorgeschriebenes Hersteller-System: Bosch.

Arbeitsschutz: Baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen, Unterweisung der Mitarbeiter (auch Nachunternehmer), Erste-Hilfe-Nachweis, Verbandskasten, Feuerlöscher vor Ort.

Stundenlohn- & Nachtragsregelung

Für Stundenlohnarbeiten (VOB/B § 15) ist ausschließlich das Formblatt *Stundenlohnzettel* zu verwenden; für die Vereinbarung das Formblatt *Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten*.Vorgesehen im LV: 10 h Vorarbeiter, 30 h Monteur, 30 h Helfer.Nachträge werden nach FB 510 VHB Bund (Leitfaden zur Vergütung von Nachträgen, Ausgabe 2017, Stand 2019) sowie FB 521 VHB Bund (Excel-Vergütungszuordnung/-berechnung) berechnet.Urkalkulation ist vor schriftlicher Auftragserteilung an den Auftraggeber zu übergeben und bis Vertragserfüllung hinterlegt.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung

Eintragung in Handelsregister, Handwerksrolle oder bei der IHK (bzw. Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht)Fachbauleiter: schriftliche Benennung, entscheidungsbefugt, deutschsprachig, vor Ort anwesendBrandmeldeanlage: Installation/Inbetriebnahme durch eine Fachfirma; vorgeschriebenes Hersteller-System: Bosch

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Umsatz in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren für vergleichbare Leistungen (Angabe im Formblatt Eigenerklärung)Urkalkulation auf Verlangen zur Preisprüfung

Personelle Leistungsfähigkeit

Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen ArbeitskräfteAuf Verlangen: durchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen, Leitungspersonal extra ausgewiesen

Zuverlässigkeit

Keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/AKeine Verurteilungen mit Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten zwei JahrenGewerbezentralregister: wird ab Auftragssumme 30.000 € vom Auftraggeber angefordert

Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Zuverlässigkeit

Auf Verlangen vorzulegen:

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse (falls beitragspflichtig)Unbedenklichkeitsbescheinigung des FinanzamtsFreistellungsbescheinigung nach § 48b EStGQualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen

Sanktionsrechtliche Eignung (EU/RUS)

Verpflichtende EU-Eigenerklärung: kein Bezug zu Russland gemäß EU-VO 2022/576 (Art. 5k). Beteiligung sanktionierter Subunternehmer/Lieferanten ist nur zulässig, wenn deren Leistungen ≤ 10 % des Auftragswerts betragen.

Präqualifikation und Form der Eignungsnachweise

Präqualifizierte Unternehmen: Eintrag im PQ-Verzeichnis, ggf. ergänzt durch auftragsspezifische EinzelnachweiseNicht präqualifizierte Unternehmen: Eigenerklärung zur Eignung (VHB 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)Bei Einsatz anderer Unternehmen: Eigenerklärungen/PQ-Nummern auch für dieseAuf Verlangen (in engerer Wahl): Bescheinigungen zuständiger Stellen zur Bestätigung der Eigenerklärungen, ggf. mit deutscher Übersetzung

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: Letzte fünf Kalenderjahre (bzw. der in der Bekanntmachung genannte Zeitraum – der längere Zeitraum ist maßgebend)

Vergleichbare Referenzen über Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV (elektrotechnische Ausrüstung vergleichbarer Bauvorhaben)

Mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang (eigenes Personal), durchschnittlicher Arbeitnehmerzahl, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung; auf Verlangen vorzulegen.

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.