Ausschreibungen Bayern
EMSR-Technik
Stadt Tirschenreuth | Vergabekammer Nordbayern | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Tirschenreuth, BayernVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWas wird hier beschafft?
Die Stadt Tirschenreuth sucht ein Bauunternehmen, das die komplette Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (EMSR) für den Umbau und die Erweiterung der städtischen Kläranlage liefert, montiert und in Betrieb nimmt.
Was ist konkret zu tun?
Neue elektrische Schaltanlagen für das neue Rechengebäude liefern und montierenNeue Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) für die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe installierenBestehende Automatisierungstechnik der Kläranlage anpassen und erweiternAllgemeine Elektroinstallationsarbeiten in den Bauwerken durchführen (Kabel, Beleuchtung, Blitzschutz, Erdung)Netzwerktechnik, Sensoren und Messgeräte (pH, Sauerstoff, Durchfluss, Gaswarnung) liefern und einbauenSPS-Programmierung (Siemens S7-1500) und HMI-Visualisierung erstellenAnlage in Betrieb nehmen und dokumentieren
Wichtige Rahmenbedingungen:
Der Kläranlagenbetrieb muss während aller Arbeiten ungehindert weiterlaufenAusführungsbeginn: 29.12.2026, Fertigstellung bis KW 6/2028Angebote müssen bis 04.11.2026 um 10:25 Uhr elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht werden
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026OKTNOVDEZJAN2027
Veröffentlichung21. Sep. 2026
Angebotsfrist4. Nov. 2026
Angebotsöffnung4. Nov. 2026
Bindefristca. 4. Nov. 2026 – 3. Jan. 2027
Aufstellungspläne nach Zuschlagca. 29. Dez. 2026
Ausführungsbeginn29. Dez. 2026
Leistungszeitraum29. Dez. 2026 – 11. Feb. 2028bis 2028
BaustelleneinrichtungsplanDatum offen3 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen.
BauzeitenplanDatum offen4 Wochen nach Auftragserteilung vorzulegen.
EinbauzeichnungenDatum offenVorlagefrist 3 Wochen nach Einführungsbesprechung.
Lastangaben/AussparungenDatum offenVorlagefrist 2 Wochen nach Zuschlagserteilung.
Vollendung (abnahmereif)Datum offenVerbindliche Vertragsfrist: bis Ende KW 6/2028 (letzter Werktag); entspricht ca. 11.02.2028.
InbetriebnahmeDatum offenInnerhalb von 2 Jahren nach Montageende durchzuführen.
SchlusszahlungDatum offen60 Tage nach Leistungserbringung (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B); verlängerte Frist wegen besonderer Natur der Leistung.
VerzugseintrittDatum offen60 Tage (§ 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B); verlängerte Frist wegen besonderer Natur der Leistung.
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offen4 Jahre ab Abnahme der Leistung.
Verjährungsfrist maschinelle/elektrische EinrichtungenDatum offen2 Jahre ab Abnahme, sofern keine Wartung übernommen wird.
Rügefrist VergabeverstößeDatum offen10 Kalendertage nach Erkenntnis des Verstoßes; Bieter müssen Vergabeverstöße zeitnah rügen.
NachprüfungsantragDatum offen15 Kalendertage nach Mitteilung des Auftraggebers, dass er einer Rüge nicht abhelfen will.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis – ermittelt aus der Wertungssumme des Angebotes (nachgerechnete Angebotssumme unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten). Es ist das einzige Zuschlagskriterium (Formblatt 227.H 'Gewichtung der Zuschlagskriterien' ist nicht beigefügt; Kästchen 'Mehrere Zuschlagskriterien' ist nicht angekreuzt).
KI-Hinweis: Im Formblatt 211 EU (Seite 4) ist ausschließlich 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt; 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H' ist nicht angekreuzt, und Formblatt 227.H ist laut Anlagenverzeichnis nicht Teil der Vergabeunterlagen. Damit ist der Preis das einzige Zuschlagskriterium (100%).
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenNeubau mechanische Reinigungsstufe (Rechengebäude)
Für das neue Rechengebäude sind elektrische Schaltanlagen einschließlich Automatisierungstechnik und Elektroinstallation zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu nehmen. Dazu gehören:
Komplette Niederspannungsverteilungen (Schaltanlagen mit Doppelboden im E-Raum, Unterverteilungen Rechengebäude, Messtechnik und Gebäudeinstallationsverteiler)SPS-Hardware (Siemens S7-1500) und zugehörige Software für das RechengebäudeHMI-PanelvisualisierungNetzwerktechnik: Industrial Ethernet Switches (SCALANCE XB206/XB208), LWL-Spleißverteiler, LWL-Außenkabel, PROFINET-Kabel, PatchkabelElektroinstallation: Kabelverlegung (Aufputz, Unterputz, Kabelbahnen, Erdreich), Beleuchtungskörper, Blitzschutz und Erdung, PotentialausgleichKlimatisierung: Klimasplitgeräte (Daikin) für den E-RaumKabeldurchführungen (HSI 150 Serie), Kabelabschottung F90
Anpassung und Erweiterung Bestandsanlage
Die bestehende Kläranlage muss während der gesamten Bauzeit weiterlaufen. Folgende Anpassungen sind am Bestand vorzunehmen:
Nachrüstung Rechengebäude altNachrüstung SBR-Reaktor (Sequencing Batch Reactor)VOS KellerentwässerungspumpeUmbau Unterverteilungen (ca. 200 Stunden)Revision bestehender Schaltpläne (ca. 20 Stunden)Optimierung Automatikbetrieb (ca. 10 Stunden)Kabelumlegung (ca. 170 Stunden)Bestehende Schaltpläne sind im EPLAN-Format zu führen und weiterzuführenAlle Arbeiten im Bestand nur mit Erlaubnisschein und ausreichendem VorlaufSBR-Reaktoren: Es kann nur ein Becken gleichzeitig entleert und saniert werden
Erweiterung biologische Reinigungsstufe – MSR-Technik
Für die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe ist MSR-Technik zu liefern, zu montieren und in Betrieb zu nehmen:
Niveaumessung: Druckaufnehmer VEGAWELL 52, Radar-Sensor VEGAPULS C22, Speisetrenner, ÜberspannungsschutzÜberflutungsmelder: Schwinggabeln VEGASWING 51/61/63, konduktive Grenzschalter, AuswertgerätepH-Wert-Messung (EX): WTW SensoLyt 650-7 EX, Messumformer Stratos Pro A 201 X, Speisetrenner WTW WG 21 A7SBR-Messtechnik: Sauerstoffmesssonde FDO 700 IQ, Orthophosphat-Analyzer Alyza IQ PO4-112, Ammonium/Nitrat-Kombisensor VARiON Plus 700 IQ, IQ Sensor Net KomponentenDurchflussmessung: Magnetisch-induktive Durchflussmesser Krohne Optiflux 2100W (DN 500 und DN 100)Gaswarnanlage: Gaswarnzentrale Dräger REGARD 3000 plus, IR-Transmitter PIR 7000, Polytron 5310 IRSonderbefestigungen, Schutzrohre, ATEX-Klemmkästen
Allgemeine Elektroinstallationsarbeiten
Übergreifende Elektroinstallationsarbeiten in allen betroffenen Bauwerken:
Kabelverlegung: PVC-isolierte Kabel (NYY, NYCWY), Fernmeldekabel, Motoranschlussleitungen, Mantelleitungen NYM – z.B. 1.300 m NYY 7x2,5, 720 m NYY 4x2,5Kabelbahnen (verzinkt und V2A Edelstahl)InstallationsrohreSchalter und SteckdosenSchaltschränkeLeuchten: LED-Feuchtraumleuchten, Hand-Notleuchten, Ex-Rohrleuchten, EX-Langfeldleuchten, LED-WandleuchtenBlitzschutz und Erdung (Fundamenterder, Ringerder, Erdungsfestpunkte)Messtafel-Anbindung mit galvanisch getrennten Übertragungen und Anzeigen
Mitwirkungsleistungen, Inbetriebnahme und Dokumentation
Vom Auftragnehmer sind folgende Mitwirkungsleistungen zu erbringen:
Funktionsprüfungen aller AnlagenteileSignaltest zur Anbindung an die übergeordnete LeittechnikInbetriebnahme (in mehreren Abschnitten, innerhalb 2 Jahre nach Montageende)Erstellung Pflichtenheft, Programme und SchaltplänePrüfung der Anlage durch ein unabhängiges Prüfinstitut (Prüfprotokoll nach VDE)Dokumentation: Aufbauzeichnungen, Übersichtsschaltpläne, Stromlaufpläne (EPLAN-Format), Klemmenpläne, Kabellisten, Stücklisten (Excel), Bestandszeichnungen nach ProjektabschlussÜbergabe der Dokumentation in Papier (DIN A4) und digital (PDF, DWG für Installationspläne)Enddokumentation auf USB-Stick (PDF-Format), 1-fach
Abfallentsorgung und Baustellenlogistik
Pflichten des Auftragnehmers zur Abfallvermeidung und -entsorgung:
Getrennte Erfassung und Sortierung der Bau- und Abbruchabfälle sowie BaustellenabfälleFührung der nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Nachweisverordnung (NachwV) erforderlichen NachweiseFalls alternative Entsorgungslösungen angeboten werden: Nachweis der Berechtigung der Verwertungs-/Beseitigungsanlage, Bestätigung des Betreibers über Annahme, ggf. Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde, Kosten der Verwertung in Einheitspreise eingerechnet, Kosten der Beseitigung separat benanntArbeitszeiten auf der Baustelle: Mo–Do 07:00–17:00, Fr 07:00–12:00; Nachtarbeit (22:00–07:00) verbotenAuf der Baustelle ist jederzeit die Funktion der bestehenden Kläranlage sicherzustellen
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignung – Eintragungen und Erklärungen
Folgende Nachweise und Erklärungen sind erforderlich (bei nicht präqualifizierten Unternehmen; bei Präqualifikation kann die PQ-Nummer angegeben werden):
Registereintragung: Handelsregister und/oder Handwerksrolle und/oder IHK-Eintragung (je nach Unternehmensart)Eigenerklärung zur Eignung (VHB Formblatt 124) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)Erklärung Bezug Russland (VHB Formblatt 127): Bestätigung, dass kein Bezug zu Russland gemäß EU-VO 2022/576 besteht (weder direkt noch mittelbar über Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher mit >10% Auftragswert)Bei Bietergemeinschaften: Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (VHB Formblatt 234)Bei Nachunternehmern: Verzeichnis Nachunternehmerleistungen (VHB Formblatt 233) und Verzeichnis Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (VHB Formblatt 235). Mindestens 70 % der Leistung muss im eigenen Betrieb ausgeführt werdenOptional: KMU-Erklärung (kleines/mittleres Unternehmen)
Fachliche Eignung
Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (drei Referenznachweise auf Verlangen)Umsatz in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren für vergleichende Bauleistungen und andere Leistungen, inkl. Anteile bei ARGEVerfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte für die Ausführung (Lohngruppen und technisches Leitungspersonal, Jahresdurchschnitt letzte 3 Kalenderjahre)Fachkunde in VOB/C, DIN 18381, DIN 18299, DIN 19569 für KläranlagenProgrammierfähigkeit für SPS nach IEC 1131 (Siemens S7)Fähigkeit zur Erstellung von CAD-Zeichnungen (AutoCAD Version 2014 oder kompatibel, DWG/DXF)Bieternachweis Arbeitsschutz (BVB 1.200): Gefährdungsbeurteilung gem. § 6 Arbeitsschutzgesetz, QM-Zertifikate, Fachkundebescheinigungen, Vorsorgeuntersuchungen, Personalunterweisungsnachweise
Zuverlässigkeit und Ausschlussgründe
Kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt; kein Insolvenzplan (oder bei Bestätigung vorlegen); keine LiquidationKeine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/A; keine Eintragungen im Wettbewerbsregister (bei Auftragssumme ≥ 50.000 € netto erfolgt Abfrage durch Auftraggeber)Ordnungsgemäße Erfüllung der Zahlungspflichten (Steuern und Sozialversicherung)Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft mit Angabe der LohnsummenVerpflichtung zur Einhaltung der Mindestbedingungen nach MiLoG, AEntG und EU-Entgelttransparenzgesetz (AGG)Qualifikation des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators gemäß RAB 30Auf Anforderung: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Unbedenklichkeitsbescheinigungen (Sozialkasse, Finanzamt, § 48b EStG, Berufsgenossenschaft)
Referenzprojekte
3 Referenznachweise ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre
Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren (EMSR-Technik, Elektroinstallation, MSR-Technik)
Bei engerer Wahl: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eingesetztes Personal, technische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 57%4–10 · 42%11+ · 1%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 36 erledigt
Pflichtangaben im Angebot (mit dem Angebot einzureichen)
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
Arbeitsschutz und Baustellenorganisation
Planung und Dokumentation nach Auftragserteilung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Tirschenreuth | Vergabekammer Nordbayern | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
95643 Tirschenreuth
Ort
95643 Tirschenreuth
Kategorie
Bayern
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.stadt-tirschenreuth.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
95643 Tirschenreuth
Bayern
Weitere Ausschreibungen Bayern
Alle anzeigen →Bayern
Kauf von acht fabrikneuen Kleinstwagen mit Elektroantrieb
Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 3 · München DeutschlandFrist: BayernA7/A96 Sanierung und Reparatur Entwässerungsleitungen
Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südbayern · Kempten 87439Frist: BayernNeubau eines Horizontalfilterbrunnens
Zweckverband Wasserversorgung Bayerischer Wald · 94554 MoosFrist: BayernStromlieferung an Stiftung Aktion Sonnenschein, LZ: 01.01.27 bis 31.12.2029
Stiftung Aktion Sonnenschein vertreten durch EMP Energie GmbH · 81377 München, HadernFrist: Bayern50Hz ESTW Traunstein, Teisendorf und 50Hz BÜ Km 0,2 und 0,5(5703) [3 Lose]
DB InfraGO AG ? Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) · 00000 BayernFrist: BayernMonitoring des Makrozoobenthos für die LHM
Landeshauptstadt München, Direktorium, Vergabestelle 1, SG 2 · Referat für Klima und Umweltschutz RKU-GL2 Bayerstraße 28a 80335 München DeutschlandFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit