Ausschreibungen Sachsen
Errichtung Zweiteinspeisung Campus Süd - Los 100 Baustelleneinrichtung / Baustrom
Universitätsklinikum Leipzig AöR04103 Leipzig, SachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDas Universitätsklinikum Leipzig AöR baut am Campus Süd (Philipp-Rosenthal-Straße 27e, 04103 Leipzig) eine zweite Einspeisung mit Mittelspannungs-Schaltanlagen, Netzstromersatzanlage, Fernwirktechnik und Kabelkeller als zweigeschossiges Gebäude. Für dieses Bauvorhaben wird die komplette Baustelleneinrichtung inklusive Baustrom als eigenständiges Los ausgeschrieben (keine Aufteilung in Fachlose).
Gefordert werden im Wesentlichen:
Aufbau, Vorhaltung und späterer Rückbau der Baustelleninfrastruktur (BE-Plan, Container für Büro/Besprechung/Sanitär/Magazin, Bauzaun, Bauzaunbanner, Schilder, Baumschutz).Ein komplettes Baustromnetz mit Zähleranschlussschränken, Verteilern, Kabeln, Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung, inklusive Wartung und Instandhaltung über die Bauzeit.Medienanschlüsse (Trinkwasser/Bauwasser, Abwasser, Rohrbegleitheizung) inklusive Druckprüfung und Dokumentation.Video-Baustellenüberwachung (Full-HD, KI-Auswertung, DSGVO-konform, 24/7-Leitstelle, Live-Bild-Zugang).Stundenlohnarbeiten für nicht im LV enthaltene Leistungen, Reinigungsarbeiten sowie Schutzmaßnahmen für Bestandsbäume.
Die Angebote werden elektronisch über eVergabe.de (Vergabe-ID 3448949) eingereicht. Die Bindefrist endet am 04.12.2026, der vorgesehene Baubeginn ist der 07.01.2027, die abnahmereife Fertigstellung ist bis zum 28.02.2028 vorgesehen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL SEP NOV JAN2028
Veröffentlichung3. Sep. 2026
Bieterfragen-Frist22. Sep. 2026
Angebotsfrist5. Okt. 2026
Angebotsöffnung5. Okt. 2026
Bindefristca. 5. Okt. – 4. Dez. 2026
Ausführungsbeginn7. Jan. 2027
Vertragslaufzeit7. Jan. 2027 – 28. Feb. 2028
Vertragsende28. Feb. 2028
Verlängerung 1Datum offenVerlängerungsoption für Container, Baustrom und Videoüberwachung um bis zu 3 Monate über die vertragliche Bauzeit hinaus.
Bauzeitenplan vorlegenDatum offenLt. WBVB: Bauzeitenplan ist 12 Werktage nach Auftragsvergabe vorzulegen.
Anzeige lärm-/staub-/erschütterungsintensive ArbeitenDatum offenLt. WBVB: mindestens 10 Arbeitstage vor Ausführungsbeginn anzuzeigen.
Antrag Abschaltung BrandmeldeanlageDatum offenLt. WBVB: 10 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn zu beantragen.
Antrag Schweißerlaubnis (Heißarbeiten)Datum offenLt. WBVB: 10 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn zu beantragen.
Schachtschein (Erdarbeiten)Datum offenLt. WBVB: 10 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn vorzulegen.
Antrag Schalthandlungen technische MedienDatum offenLt. WBVB: 10 Arbeitstage vor Arbeitsbeginn zu beantragen.
Antrag LuftfahrthindernisseDatum offenLt. WBVB: 6 Monate bis 4 Wochen vor Arbeitsbeginn zu stellen.
Fälligkeit AbschlagszahlungDatum offenLt. WBVB: 21 Tage nach Zugang der Aufstellung (14 Tage mit Skonto).
Fälligkeit SchlusszahlungDatum offenLt. WBVB: 60 Tage nach Zugang der Schlussrechnung (gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis; ermittelt aus der Wertungssumme des Angebotes (nachgerechnete Angebotssummen unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten). Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertungssumme.
KI-Hinweis: Formblatt 211 Abschnitt 7 'Angebotswertung' enthält in allen Versionen (Original, BRS 02, BRS 03) das angekreuzte Kästchen 'Zuschlagskriterium Preis' und nicht 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227'; Formblatt 227 ist nicht angekreuzt. Damit ist der Preis das einzige Zuschlagskriterium.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenSicherheits- und Baustelleneinrichtung (Organisation, Überwachung, Flächen)
Baustelleneinrichtungsplan (BE-Plan): Maßstabsgerechter Plan vor Beginn der Einrichtung erstellen, mit dem Bauherrn abstimmen und freigeben lassen. Erst nach Freigabe darf die Baustelle eingerichtet werden.Video-Baustellenüberwachungssystem: Liefern, montieren, in Betrieb nehmen, betreiben, unterhalten und nach Bauende zurückbauen. Anforderungen: Full-HD, KI-Analyse, Wärmebildkamera mit Detektionsreichweite ≥ 100 m, Telekopmast ≥ 5 m, Batteriespeicher ≥ 72 h, DSGVO-/BDSG-konform (Speicherung max. 96 h), 24/7-Leitstelle (ISO 9001/27001 zertifiziert), Live-Bild-Zugang mit Passwortschutz, BIM/Zeitraffer-Dokumentation, Führen eines objektbezogenen Wachbuches, Alarm- und Maßnahmenplan in Abstimmung mit dem Auftraggeber, Interventionsfahrten (20 Stück), Neu-Parametrierung nach Umsetzen.Lagerflächen und Baustraßen: Unterbau für Lagerflächen und Container (je ca. 100 m²) aus Recycling-Tragschicht herstellen, nach Bauende zurückbauen und Oberboden wiederherstellen.Baumschutz: Für 4 Bestandsbäume (Stammdurchmesser bis 40 cm) Schutzmaßnahmen nach DIN 18920 über die gesamte Bauzeit (z.B. Bretterverkleidung bis ca. 2,00 m Höhe).Verkehrssicherung: 5 Verkehrszeichen für die Verkehrsführung innerhalb des Klinikgeländes aufstellen, vorhalten (Dauer = Ausführungsfrist), wöchentlich kontrollieren und nach Bauende beseitigen.Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen: Schutz von Grenzsteinen und Vermessungsmarkierungen, Winterschutzmaßnahmen, Information des Bauherrn bei Beeinträchtigung Dritter, ggf. Sondernutzungserlaubnis nach StVO beantragen.
Medienanschlüsse (Bauwasser, Abwasser, Heizung)
Bauwasseranschluss: Beantragung Bauwasseranschluss beim Versorger, Trinkwasserleitung PE-HD DN 20–DN 40 (ca. 115 m), Systemtrenner BA DN 40, Absperrventile, Wasserzähler Qn 6 (beglaubigt, EG-zugelassen), Zapfstellen für Büro/Besprechung/Sanitärcontainer, Druckprüfung nach DVGW und DIN EN 806-4 (mit Luft oder inerten Gasen) je Druckprobenabschnitt.Abwasser: KG-Rohr DN 100 (ca. 110 m, Gefälle 1,0 cm/m), Formstücke, Schächte, Kernbohrung für Anschluss, Schutzrohr für Baustellenzufahrt, Anschluss an Sanitärcontainer.Rohrbegleitheizung: Selbstregulierendes Heizband (230 V, Schutzklasse 1) für Trink- und Abwasserleitungen, Thermostatregler, PE-Schaumisolierung, Schutzrohr – Lieferung, Montage, Unterhalt und spätere Demontage.Dokumentation: Druckprüfprotokoll, Spülprotokoll, Dichtheitsprotokoll, Wartungshinweise, Datenblätter, Fachunternehmererklärung, Einweisungsprotokoll und Herstellerbescheinigungen – in 2-facher Ausfertigung.
Baustromverteilernetz und Beleuchtung
Verteilerschränke: Zähleranschlussschrank 67 kVA (Aufbau, 20 Monate Vorhaltung, Umsetzen, Rückbau), Hauptverteiler 173 kVA (20 Monate), Unterverteiler 22 kVA (2 Stück, je 17 Monate = 34 Mt), Baustellen-Steckdosenverteiler (20 Monate), Erdungsanlage.Kabel und Leitungen: Gummischlauchleitungen H07 RN-F in den Querschnitten 5×50, 5×16, 5×10 und 5×2,5 mm² sowie 3×2,5 mm² in unterschiedlichen Längen; Mietzeit 17 bzw. 20 Monate; Sammelhalterungen; Kabelbrücke als Durchfahrt (Nutzlast 20 kg/lfm, Durchfahrtshöhe 5,10 m, Durchfahrtsbreite 8 m) mit Übergangsschutz.Baustellenbeleuchtung: Beleuchtungsverteilung aufbauen, vorhalten (74 Wochen ~ 17 Monate), umsetzen und rückbauen; LED-Feuchtraumwannenleuchten IP66, Sicherheitsbeleuchtung (SI-Leuchten LED) und Rettungszeichenleuchten, AP-Paketschalter, Abzweigdosen, Gewindestangen.Inbetriebnahme und Netzbetreiber-Abstimmung: Technische und sicherheitsrelevante Abstimmung der Anschlussbedingungen, Schutzkonzepte und Einspeisepunkte mit dem Netzbetreiber.Wartung/Instandhaltung: Monatliche Prüfungen (FI-Schutzschalter, Berührungsspannung), 6-Monats-Wartung (Isolationswiderstand, Niederohmigkeit), 12-Monats-Wartung (Erdungswiderstand); Instandhaltung 40 Std./Monat (bzw. 4 Std./Monat nach LV-Korrektur) mit max. 8 h Reaktionszeit, über die gesamte Vorhaltedauer von 20 Monaten.Brandschutz und sonstiges: Kernbohrungen D 60–150 mm, Schotte öffnen und verschließen, Brandschutzabschottung S90 (gasdicht nach DIN 4102).
Containeranlagen und Sozialeinrichtungen
Bürocontainer AG: 2×20' (30 m², gehobener Standard), zusätzlich 2× 20' (15 m², gehobener Standard); Besprechungscontainer 3×20' (45 m², gehobener Standard); Pausencontainer AN 2×20' (30 m²); Container-Treppenanlage.Bürocontaineranlage gesamt: ca. 180 m² auf 12×20'-Containern, EG+OG, 12 Monate Vorhaltung mit wöchentlicher Reinigung; Option auf +3 Monate ohne Preisanpassung.Sanitärcontainer: 4 WC-Anlagen, 4 Urinale, 2 Waschbecken, 1 Damen-WC; 12 Monate Vorhaltung (zzgl. +3 Monate Option).Magazin-Container: 18 m², 4 Wochen Grundvorhaltung.Kopierer: Farb-Laser-Kopierer als Mietgerät für 12 Monate inkl. Verbrauchskosten s/w und Farbe.Möblierung: Container gemäß gehobenem Standard eingerichtet; Verbrauchsmaterialien (Toilettenpapier, Seife, Handtücher) wird gestellt.
Bauzäune, Bauzaunbanner und Reinigung
Bauzäune: Bauzaun Bretter h=2,00 m (80 m), Bauzaun Metallgitter h=2,00 m (40 m), 2 Bauzaun-Tore b=5,00 m; Vorhaltung über die Bauzeit (z.B. 16 Wochen) und laufender Unterhalt.Bauzaunbanner: 2,00 × 4,00 m, Digitaldruck mehrfarbig, witterungsbeständig, Beschriftung nach Vorgabe des Bauherrn (Titel, Bauherr, Fördermittelgeber, Logos, QR-Code); Standzeit 10 Monate; Umsetzen bis 50 m Entfernung; späterer vollständiger Abbau und Entsorgung.Reinigung: Außenanlagen reinigen (2 Einsätze à 500 m² auf Abruf); Bauzwischenreinigung (3 Einsätze à 200 m² innerhalb von 4 Werktagen nach Abruf).
Stundenlohnarbeiten und sonstige Anforderungen
Stundenlohn Baustrom: Meister, Obermonteur, Monteur, Hilfsarbeiter; Sonn-/Feiertagszuschläge.Stundenlohn Baustelleneinrichtung: Polier, Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer; Sonn-/Feiertagszuschläge.Personal: Mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter muss ständig auf der Baustelle anwesend sein; weisungsberechtigter Vertreter vor Ort (nur mit Zustimmung des AG austauschbar); deutscher Bauleiter (sprachkundig).Baustoffe und Umwelt: Verwendung von Materialien mit RAL-Umweltzeichen 'Blauer Engel' oder gleichwertig; Holzprodukte mit FSC/PEFC-Zertifizierung oder gleichwertig.Sprache und Form: Alle Angebotsunterlagen in deutscher Sprache; elektronische Einreichung über eVergabe.de in Textform mit Signatur/Siegel.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenZulassung und Eignungsnachweis
Präqualifizierte Unternehmen: Eignung wird durch den Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. nachgewiesen. Ergänzend können auftragsspezifische Einzelnachweise verlangt werden.Nicht präqualifizierte Unternehmen: Vorläufiger Eignungsnachweis über das vollständig ausgefüllte Formblatt 124 'Eigenerklärung zur Eignung'. Ergänzend können auftragsspezifische Einzelnachweise verlangt werden.Nachunternehmer: Bei Einsatz von NU ist deren Präqualifikation bzw. die Erfüllung der PQ-Voraussetzungen auf Verlangen nachzuweisen; Eigenerklärungen (FB 124) müssen auch für NU abgegeben werden.
Pflichtangaben in der Eigenerklärung (FB 124)
Umsatz: Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit vergleichbaren Bauleistungen (inkl. ARGE-Anteile).Referenzen: Erklärung, dass in den letzten 5 Kalenderjahren (bzw. gemäß Auftragsbekanntmachung) vergleichbare Leistungen ausgeführt wurden.Rolle: Angabe der Funktion (Bewerber, Bieter, Mitglied einer Bewerber-/Bietergemeinschaft, Nachunternehmer, anderes Unternehmen).Arbeitskräfte: Erklärung, dass die erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.Registereintragungen: Handelsregisterauszug, Handwerksrollen- bzw. IHK-Eintrag oder Erklärung, dass keine Eintragungspflicht besteht.Insolvenz/Zuverlässigkeit: Kein Insolvenzverfahren, keine Ausschlussgründe gem. § 6e EU VOB/A, keine relevanten Verurteilungen/Freiheitsstrafen oder Geldbußen in den letzten 2 Jahren, ggf. Selbstreinigungsmaßnahmen.Steuern/Sozialversicherung: Ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen; Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft.
Auf Verlangen nachzureichende Nachweise
Drei Referenznachweise mit Ansprechpartner, Leistungsbeschreibung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, eingesetzten Arbeitskräften, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertraglicher Bindung und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.Arbeitskräfteübersicht (jahresdurchschnittliche Beschäftigung der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen inkl. Leitungspersonal).Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrollen- bzw. IHK-Eintragung.Unbedenklichkeitsbescheinigungen der tariflichen Sozialkasse, des Finanzamts, ggf. Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG.Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft mit Angabe der Lohnsummen.Aktueller Nachweis Betriebshaftpflichtversicherung und Freistellungsbescheinigung Finanzamt.Urkalkulation des wirtschaftlichsten Bieters vor Zuschlagserteilung.Bei Auftragssumme ≥ 30.000 € wird vom Auftraggeber ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO angefordert.
Formale Anforderungen
Sprache: Angebote und alle Nachweise in deutscher Sprache (ggf. Übersetzungen beifügen).Wettbewerbsrecht: Keine Beteiligung an unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen.Plattform: Registrierung und Kommunikation über eVergabe.de (Vergabe-ID 3448949); Bieterangaben müssen mit den Registrierungsdaten übereinstimmen.Sicherheitsleistungen: Laut Richtigstellung des Auftraggebers werden für diese Vergabe keine Sicherheitsleistungen (Vertragserfüllungs- oder Mängelansprüchebürgschaft) gefordert – abweichend von Formblatt 214.
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre (bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum)Volumen: nicht spezifiziert
Mindestens 3 Referenznachweise über vergleichbare Bauleistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren (in Anlehnung an FB 444 VHB)
Vergleichbare Leistungen mit Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengenangaben, eingesetzte Arbeitskräfte, technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/NU) und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung. Präqualifizierte Bieter können den PQ-Eintrag nutzen; dann keine zusätzlichen Referenznachweise erforderlich.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 32%4–10 · 55%11+ · 13%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 36 erledigt
Zwingend einzureichende Angebotsunterlagen
Unterlagen auf Verlangen der Vergabestelle
Technische Nachweise und Dokumentationen (mit der Leistung zu erbringen)
Anträge und Genehmigungen UKL
Verlauf dieser Vergabe
2 Bekanntmachungen- 29.09.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- Abgabefrist: 29.09.2026 → 05.10.2026
- Beschreibung geändert
- 04.09.2026Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Universitätsklinikum Leipzig AöR
Ort
04103 Leipzig, Sachsen
Kategorie
Sachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
04103 Leipzig
Sachsen
Weitere Ausschreibungen Sachsen
Alle anzeigen →Sachsen
Lieferung von Papier DIN-A4 quer auf Rolle für das Landesrechenzentrum Steuern
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen · DresdenFrist: SachsenModernisierung der Backup- und Datensicherungsinfrastruktur
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen · SchkeuditzFrist: SachsenLieferung von Küchentechnik - Menüplattentransportwagen für den sächsischen Justizvollzug
Justizvollzugsanstalt Chemnitz / ZBSt./BK | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen · TorgauFrist: SachsenSaalanmietung für Tanztheaterpremiere am 29.05.2027
Landratsamt Erzgebirgskreis · 09456 Annaberg-BuchholzFrist: SachsenDeponie Freital-Saugrund - Errichtung einer neuen Schwachgasbehandlungsanlage
Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) · 01705 FreitalFrist: SachsenK 8260 Grundhafter Ausbau Rochlitzer Straße in Lunzenau, 1. BA
Landratsamt Mittelsachsen · 09328 LunzenauFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit