TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Niedersachsen

Erweiterung FTZ/FW Uelzen

Gebäudemanagement UelzenLüchow-DannenbergUelzen, NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung (offenes Verfahren, VOB/A) für Lieferung, Neumontage und Austausch von Sektionaltoren an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) und der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Uelzen.

Was zu beschaffen ist:

Lieferung und Montage neuer Sektionaltore (Richtprodukt Hörmann SPU 67 Thermo) im FTZ-Neubau und FFW-AnbauAustausch bestehender Sektionaltore (Bestand: Fabrikat Crawford) im FTZ- und FFW-Bestand, jeweils taggleich im laufenden BetriebDemontage und fachgerechte Entsorgung der BestandstoreZubehör: Toranschlag-Profile, Dämmungen, Abdeckbleche

Rahmenbedingungen:

Geschätzter Auftragswert: ca. 300.000 EUR nettoBauzeit: ca. 02.11.2026 – 12.07.2027Angebotsfrist: 06.10.2026
Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 06. Oktober 2026
Termin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN
Bekanntmachung übermittelt27. Aug. 2026
Veröffentlichung29. Aug. 2026
Angebotsfrist6. Okt. 2026
Angebotsöffnung6. Okt. 2026
Bindefrist6. Okt. – 10. Nov. 2026
Ausführungsbeginn (KW 44/2026)ca. 26. Okt. 2026
Ausführungsbeginn2. Nov. 2026
Vertragslaufzeit2. Nov. 2026 – 12. Juli 2027
Vollendung abnahmereif (KW 25/2027)ca. 25. Juni 2027
Vertragsende12. Juli 2027
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Vollständig. Im Formblatt 211 ist 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt und 'Mehrere Zuschlagskriterien' nicht angekreuzt; die Bekanntmachung bestätigt dies.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gesamtstruktur und Vergaberahmen

Das Projekt umfasst zwei parallele Bauvorhaben (Erweiterung FTZ Landkreis Uelzen und Erweiterung FFW Stadt Uelzen) mit insgesamt vier Losen:

Los 1: Sektionaltore FTZ-Neubau (Bauabschnitt 1.1) – Bauherr: Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-DannenbergLos 5: Sektionaltore Austausch FTZ-Bestand (Bauabschnitt 1.3) – Bauherr: Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-DannenbergLos 2: Sektionaltore FFW-Anbau (Bauabschnitt 2.1) – Bauherr: Gebäudewirtschaft Stadt UelzenLos 6: Sektionaltore Austausch FFW-Bestand (Bauabschnitt 2.3) – Bauherr: Gebäudewirtschaft Stadt Uelzen

Alle vier Lose werden an einen einzigen Auftragnehmer vergeben (keine losweise Vergabe). Angebote und spätere Abrechnung sind jedoch je Los getrennt abzugeben.

Bauort: Bartholomäiwiesen 5/7, 29525 Uelzen

Vergabestelle: Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg, Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen

Gemeinsame Rahmenbedingungen für alle Lose

Richtprodukt: Hörmann Sektionaltor SPU 67 Thermo (doppelwandig, thermisch getrennt, CE nach DIN EN 13241)Antrieb: WA500 FU bzw. WA500-M FU, 230 V, max. 25 Torzyklen/Stunde, Steuerung 560-Mikroprozessor mit Bluetooth, Zeitschaltuhren etc.Krane werden bauseits nicht gestellt – Hebeanlagen, Gerüste, Schutzeinrichtungen sind vom Auftragnehmer zu stellen (Nebenleistung nach DIN 18299)Bauwasser und Baustrom werden bauseits gestelltTagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume werden nicht gestellt – Auftragnehmer errichtet sie selbst, Abstimmung mit Bauleitung erforderlich; Übernachtung auf der Baustelle nicht gestattetEinsatzbereitschaft der Feuerwehr muss jederzeit uneingeschränkt gewährleistet seinAlarmwege, Garagenzufahrten, Rettungswege und Ausfahrten dürfen nicht blockiert werden – Einsatzfahrzeuge haben Vorrang, bei Zuwiderhandlung BußgelderLärm-, Staub- und Erschütterungsemissionen sind auf das Notwendige zu beschränkenDemontage und Montage erfolgen im laufenden Betrieb: immer taggleich ein neues Tor einsetzen, bevor das nächste demontiert wirdBestandstore (Fabrikat Crawford) sind fachgerecht zu entsorgen; Kosten trägt der AuftragnehmerStundenlohnarbeiten nur nach Freigabe durch Bauüberwachung, tägliche Rapportzettel PflichtGeschätzter Auftragswert gesamt: ca. 300.000 EUR netto

Erforderliche Vorlagen vor und während Bauausführung

Baustelleneinrichtungsplan vor Beginn der Baumaßnahmen, mit Bauleitung abgestimmt und verbindlich einzuhalten (Baustellenunterkünfte/Magazine/Lagerplätze, Maschinenstandorte, Geh- und Fahrwege, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen)Schriftliche Montageanweisung an der Baustelle (Gewichte, Lagerung, Anschlagpunkte, Transportlage, Montagereihenfolge, Tragfähigkeit, Absturzsicherung, Gefahrenbereich)Gewerkespezifische Gefährdungsbeurteilung nach KMU-Mappe BG BAU vor Beginn der BauarbeitenUmgang mit Bau- und Abbruchabfällen nach KrWG / NachwV: getrennte Erfassung, ordnungsgemäße Entsorgung; bei abweichender Verwertungslösung Nachweise über Berechtigung der Anlage und Andienungsbestätigung erforderlich

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Allgemeine Eignung (zwingend mit dem Angebot)

Mit dem Angebot ist die Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) vorzulegen. Geprüft werden:

1. Registereintrag: Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder bei der IHK – bzw. nachgewiesene Nicht-Eintragungspflicht

2. Kein Insolvenzverfahren / kein Antrag mangels Masse / keine Liquidation; ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan

3. Keine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/A

4. Keine Verurteilung in den letzten zwei Jahren wegen Verstößen mit Eintrag im Gewerbezentralregister (> 3 Monate Freiheitsstrafe, > 90 Tagessätze Geldstrafe, > 2.500 € Geldbuße)

5. Ordnungsgemäße Steuerzahlung: Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt und Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG

6. Ordnungsgemäße Sozialversicherungsbeiträge: Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse

7. Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft: qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung inklusive Lohnsummen

8. Ausreichende Arbeitskräfte für die Leistungsausführung (bei enger Wahl: Aufschlüsselung nach Lohngruppen und Leitungspersonal, Jahresschnitt letzte 3 Jahre)

9. Vergleichbare Leistungen in den letzten 5 Kalenderjahren – bei enger Wahl: drei Referenznachweise mit Ansprechpartner, Leistungsart, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang inkl. Mengen, eingesetzten Arbeitnehmern, besonderen technischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme, vertraglicher Bindung (Haupt-ARGE-/Nachunternehmer), koordinierten Gewerken und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

Ab einer Auftragssumme von 30.000 € fordert der Auftraggeber einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gemäß § 150a GewO an.

Nachweis wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei Einsatz anderer Unternehmen ist das Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (Formblatt 235) mit Name und überlassener Eignung einzureichen. Auf Verlangen sind Verpflichtungserklärungen vorzulegen (Formblatt 236). Bei Eignungsleihe gilt die gemeinsame Haftung mit dem Bieter.

Nachweis technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Präqualifikation (PQ): Bevorzugter Nachweis – PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder in der Eigenerklärung angeben (vorausgewählt/pq-präqualifiziert)Alternativ: EEE (Einheitliche Europäische Eigenerklärung) oder Eigenerklärung zur EignungBei enger Wahl: Bestätigung durch Bescheinigungen zuständiger Stellen (mit deutscher Übersetzung)Bei Bietergemeinschaften: Erklärung aller Mitglieder, Benennung eines Bevollmächtigten, gesamtschuldnerische Haftung (Formblatt 234)Fachkunde und Erfahrung in der Montage von Sektionaltoren (insbesondere Hörmann-Produkten); Fähigkeit zur Arbeit bei laufendem Feuerwehrbetrieb

Tariftreue und Mindestlohn

Verpflichtende Tariftreueerklärung nach § 4 Abs. 1 NTVergG:

Mindestlohn 12,82 €/h ab 01.01.2025, 13,90 €/h ab 01.01.2026 (MiLoG)Einhaltung AEntG, AÜG, allgemeinverbindlicher Tarifverträge nach § 5 TVGFür Nachunternehmen und Verleihunternehmen sind gesonderte Erklärungen beizufügen

Besondere Hinweise

Teilnahme nicht vorbehalten; ausdrücklich geeignet für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)Mehrere Hauptangebote sind zugelassen (jedes muss aus sich heraus zuschlagsfähig sein)Nebenangebote sind zugelassen, jedoch nur in Verbindung mit einem Hauptangebot und unter Einhaltung der Mindestanforderungen (Formblatt 226)Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 % auf die Wertungssumme (Nachweis mit dem Angebot erforderlich)Vertragserfüllungssicherheit: 5 % der Auftragssumme (inkl. USt., ohne Nachträge), wenn Auftragssumme ≥ 250.000 EUR nettoSprachfassung: Deutsch verbindlichZuschlagskriterium: niedrigster Preis
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 56%4–10 · 43%11+ · 1%
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Gebäudemanagement UelzenLüchow-Dannenberg
Anschrift
29525 Uelzen
Ort
29525 Uelzen
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.gm-ueld.de ↗
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
29525 Uelzen
Niedersachsen

Weitere Ausschreibungen Niedersachsen

Alle anzeigen →
Niedersachsen

Teilsanierung Jugend- und Kulturzentrum CD-Kaserne-Heizungsarbeiten

Landkreis Celle · 29221 CelleFrist: Niedersachsen

GS Winsen Kuechenerweiterung-Elektroinstallationsarbeiten

Landkreis Celle · 29308 Winsen (Aller)Frist: Niedersachsen

Gleis- und Tiefbauarbeiten - GE Bogen Schwarzer Baer mit Weichen 80.01_02

Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: Niedersachsen

Erneuerung Signalisierung Bahnuebergaenge

Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: Niedersachsen

Gleisbauarbeiten - Ueberweg Fuhsestrasse

Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: Niedersachsen

Gehölzbeseitigung für den Neubau der Ortsumgehung Bexten im Zuge der Kreisstraße 319

Landkreis Emsland · 49716 MeppenFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit