Festhalle Schwalefeld – Fenster und Außentüren

Gemeinde Willingen (Upland)Willingen (Upland), HessenVeröffentlicht: 07. September 2026

Angebotsfrist: 24. September 2026

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Was wird gemacht?

Lieferung und Montage aller Holz-Aluminium-Fenster, Eingangstüren, Hebe- und Faltschiebetüren sowie passender Fensterbänke für den Umbau und die Modernisierung der Festhalle Schwalefeld in Willingen (Upland).

Was ist zu tun?

Vor Angebotsabgabe: Aufmaß vor Ort, Bemusterung von Farben/Oberflächen, ggf. Bestandsaufnahme. Unstimmigkeiten zwischen Leistungsverzeichnis und Plänen müssen vorab schriftlich beim Planer gemeldet werden.Angebot: Ausgefülltes Angebotsschreiben (Formblatt 213), Leistungsverzeichnis mit Preisen, Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124), Sicherheitsauskunft (Formblatt 125), Angaben zur Preisermittlung (Formblatt 221/222), Erklärung zu Nachunternehmern (Formblatt 233), ggf. Erklärung zur Bietergemeinschaft (Formblatt 234), Holzprodukt-Erklärung (Formblatt 248), Tariftreue-Erklärung, Eigenerklärung zu EU-Russland-Sanktionen (Art. 5k).Nach Auftrag: Vorlage Bauzeitenplan (5 Werktage), Gefährdungsbeurteilung, Werk-/Fertigungspläne zur Freigabe, Nachweise (CE, U-Wert, Schallschutz, Einbruchhemmung, Absturzsicherung).Ausführung in zwei Bauabschnitten: Festhalle (Dez 2026–Jan 2027) und Erweiterungsbau (Jan–Feb 2027).

Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert

Angebotsfrist: 24. September 2026

Termin / FristSEP2026OKTNOVDEZJAN2027FEBMÄR

Veröffentlichung7. Sep. 2026

Angebotsfrist24. Sep. 2026

Angebotsöffnung24. Sep. 2026

Bindefrist24. Sep. – 9. Nov. 2026

Aufforderung zur Ausführung8. Okt. 2026

Vorlage Bauzeitenplanca. 9. Nov. 2026

Ausführungsbeginn30. Nov. 2026

1. Bauabschnitt (Festhalle)ca. 1. Dez. 2026 – 31. Jan. 2027

2. Bauabschnitt (Erweiterungsbau)ca. 1. Jan. – 28. Feb. 2027

Vollendung (Fertigstellung)28. Feb. 2027

Schlussrechnungsfristca. 28. Feb. – 18. März 2027

Gewährleistungca. 28. Feb. 2027 – 27. Feb. 2031bis 2031

vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen

Niedrigster Preis1 Kriterium

Preis 100%Qualität 0%

Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.

KI-Hinweis: Alle relevanten Zuschlagskriterien sind vollständig dokumentiert; einziges Zuschlagskriterium ist der Preis, ergänzt um den Bonus für Werkstätten für Behinderte.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Gegenstand und Geltungsbereich

Lieferung und Montage sämtlicher Holz-Aluminium-Fenster, Eingangstürelemente, Hebeschiebetüren / Faltschiebetüren sowie Aluminium-Fensterbänke für die Festhalle Schwalefeld, Am Aarbach 24.

Die Leistung umfasst den 1. Bauabschnitt (Festhalle) und den 2. Bauabschnitt (Erweiterungsbau) als Gesamtvergabe.

Leitsystem und Materialien

Leitfabrikat: IDEAL PLANO, Holz-Aluminium-Fenster der Fa. Weinstock – gleichwertige Systeme sind zugelassen.

Bautiefe 88 mm, flächenbündig, MitteldichtungssystemFarbe außen: Quarzgrau RAL 7039Farbe innen: Eiche nativaBeschlag: Winkhaus activPilot3-fach-Wärmeschutzverglasung, Uw-Wert 1,1 W/m²KHolz aus FSC/PEFC-zertifizierter oder gleichwertiger Herkunft (Nachweis nach VHB 248)

Verglasung, Sicherheit und Schallschutz

3-fach-Wärmeschutzverglasung (Standard)Schallschutzverglasung als Zulageposition, Rw ≥ 45 dBEinbruchhemmung nach DIN EN 1627, Widerstandsklasse RC 1nAbsturzsichernde Verglasungen Kategorie A und B nach DIN 18008-4Obentürschließer und Vollpanikfunktion als ZulagepositionenVerglasungshilfe (Kran/Sauganlage) als Zulageposition

Anschlussfugen sind innenseitig luftdicht nach DIN 4108-7 und außenseitig schlagregendicht/diffusionsoffen auszubilden.

Ausführung, Bauzeiten und Logik

Bauzeitenplan durch den AN: vorzulegen spätestens 5 Werktage nach Auftragserteilung.Baubesprechungen: regelmäßige (i.d.R. wöchentliche) Teilnahme.Arbeitszeiten: Mo–Fr, 07:00–17:00 Uhr, wegen angrenzender Kindertagesstätte (Lärmschutz).Kranbenutzung: frühzeitige, verbindliche Abstimmung mit dem Rohbauunternehmer.Stundenlohnzettel: täglich ausstellen und durch Bauleitung des AG gegenzeichnen lassen.Aufmaß: gemeinsam mit Bauleitung des AG vor Ort aufnehmen und dokumentieren.Werk- und Fertigungspläne: vor Fertigungsbeginn vom Planer freigeben lassen.Gefährdungsbeurteilung: vor Arbeitsbeginn vorlegen (BaustellV, DGUV).Gewährleistung: 4 Jahre ab Abnahme (VOB/B § 13 Abs. 4 Nr. 1).Vertragsstrafe: 0,20 % der Auftragssumme pro Werktag Verzug, max. 5,00 %.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Allgemeine Eignungsvoraussetzungen

Eintragung im Handelsregister (soweit pflichtig) oder in der Handwerksrolle (zuständige Handwerkskammer)Kein Ausschluss nach § 123 oder § 124 GWBKein Berufsverbot (§ 70 StGB), kein vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), keine Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO)Kein Insolvenzverfahren, keine LiquidationOrdnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft (soweit verpflichtet)Erforderliche Arbeitskräfte für die Leistungsausführung verfügbarPräqualifikation: Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-/HPQR-Liste) ODER Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124)Bescheinigung nach § 5 Abs. 3 oder 4 HVTG ist vor Auftragsvergabe vorzulegenSprache: alle Unterlagen und Erklärungen in Deutsch

Referenzen und Leistungsfähigkeit

3 vergleichbare Referenzen über Leistungen der letzten 5 Kalenderjahre (auf Verlangen mit Referenzbescheinigung VHB 444)Fachliche Eignung für Tischler-/Fensterbauarbeiten (DIN 18355)Fähigkeit zu komplexen Sonderleistungen (absturzsichernde Verglasungen, Schallschutz, Panik, RC 1n)

Tariftreue, Sozialkassen und Sanktionen

Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt (HVTG) ist mit dem Angebot abzugeben; Nachunternehmer und Verleihunternehmen sind entsprechend zu verpflichtenGültige Bescheinigung der zuständigen Sozialkasse (nicht älter als 3 Monate) – ersatzweise Eigenerklärung bei ausländischem SitzKeine Verstoß-Geldbuße ≥ 2.500 € nach § 21 MiLoGEigenerklärung zu EU-Sanktionen (Art. 5k): keine Beteiligung russischer Staatsangehöriger, in Russland niedergelassener Personen oder Unternehmen mit > 50 % russischer Mehrheitsbeteiligung; gilt auch für Unterauftragnehmer/Lieferanten > 10 % des Auftragswerts

Auf gesondertes Verlangen nachzuweisen

Jahresabschlüsse / testierte Gewinn- und Verlustrechnung (Bestätigung WP/StB)Arbeitskräfte-Nachweis (Jahresdurchschnitt der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen)Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrollen-EintragungUnbedenklichkeitsbescheinigungen (Sozialkasse, Finanzamt, Berufsgenossenschaft mit Lohnsummen)Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStGGewerbezentralregister-Auszug (bei Aufträgen ≥ 30.000 € vor Zuschlag)

Sicherheitsrechtliche Eignung (Geheimschutz)

Referenzprojekte

3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre

3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren mit Referenzbescheinigung nach VHB-Formblatt 444

vergleichbare Leistungen zu Lieferung/Montage von Holz-Aluminium-Fenstern und Außentüren; Nachweis je Referenz durch Referenzbescheinigung VHB 444 (auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen)

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.