Ausschreibungen Niedersachsen
Kernsanierung Gesundheitsamt - Putzarbeiten
Landkreis Grafschaft Bentheim48527 Nordhorn, NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Der Landkreis Grafschaft Bentheim saniert sein Gesundheitsamt in Nordhorn (Am Bölt 27) grundlegend und schreibt dafür die Putzarbeiten öffentlich aus.
Was ist zu tun?
Innenwandputz auf ca. 380 m² (Gipsputz, teilweise Zementputz in Feuchträumen)Flick- und Demontagearbeiten am BestandsputzLaibungen, Eckschutzschienen, Anschlussprofile und Armierungsgewebe anbringenBaustelle einrichten, Gerüst stellen und am Ende alles räumen
Wie und wann abgeben?
Angebote müssen bis zum 06.10.2026, 11:00 Uhr vorliegenAbgabe elektronisch über die Vergabeplattform (Textform)Es gibt kein Nebenangebot und keine Losaufteilung – es wird ein Hauptangebot erwartet
Vergabenummer: 2026/0081
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026OKTNOV
Veröffentlichung10. Sep. 2026
Angebotsfrist6. Okt. 2026
Angebotsöffnung6. Okt. 2026
Bindefrist6. Okt. – 13. Nov. 2026
AusführungsbeginnDatum offenInnerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung oder gemäß Bauzeitenplan; konkreter Termin nicht beziffert.
BauzeitenplanDatum offenWird vor Ausführungsbeginn vom Auftraggeber übergeben; regelt Vollendung der Leistung.
AbnahmeDatum offenAuf Anforderung des AN binnen 12 Werktagen nach Fertigstellungsmeldung gemäß § 12 VOB/B.
SchlussrechnungDatum offenVorlage in prüfbarer Form binnen 20 Werktagen nach Fertigstellung gemäß § 14 VOB/B.
Fälligkeit SchlusszahlungDatum offen30 Tage nach Zugang der Schlussrechnung gemäß § 16 VOB/B.
Verjährung MängelansprücheDatum offen5 Jahre ab Abnahme (allgemeine Gewährleistung).
Verjährung DachdeckungsarbeitenDatum offen7 Jahre ab Abnahme – betrifft Putzarbeiten an Dachflächen, sofern relevant.
Verjährung DachdichtungsarbeitenDatum offen10 Jahre ab Abnahme – betrifft Putz-/Dichtarbeiten an Dachflächen, sofern relevant.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis; Wertungssumme wird aus den nachgerechneten Angebotssummen ermittelt, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Zuschlagskriterium Preis ist ausdrücklich angekreuzt, Formblatt 227 (Zuschlagskriterien) ist nicht angekreuzt; einziges Wertungskriterium ist der Preis.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenBaustelleneinrichtung und Schutzmaßnahmen
Baustelleneinrichtung für die Putzarbeiten einrichten, vorhalten und am Ende räumen (inkl. Lager- und Materialcontainer).Stand- und betriebssicheres Arbeitsgerüst im Treppenraum bis ca. 3,20 m Arbeitshöhe stellen.Schmutzempfindliche Bauteile (Holz, Glas, Aluminium, Natursteine, Keramikplatten, Klinker, Bodenbeläge) wasserfest abdecken und abkleben.
Innenputz- und Stuckarbeiten
380 m² einlagiger Innenwandputz aus Gips-Trockenmörtel nach DIN EN 13279-1, 15 mm dick, Oberfläche Q2 geglättet (Erdgeschoss).30 m² Zulage für zementgebundenen Innenputz statt Gipsputz (feuchteunempfindlich, für Feuchträume W1-I bis W2-I).50 m² Zulage Kleinflächen 0,50–2,50 m²; 20 Stück Zulage Kleinstflächen ≤ 0,50 m².170 m Zulage für luftdichten Putzstreifen an der Innenseite der Außenwände (ca. 20 cm hoch, umlaufend im EG).450 m Laibungen von Öffnungen (bis 30 cm Tiefe, bis 20 mm Putzdicke).450 m Anschlussprofile an Fenstern und Türen (Gewebeprofil an Kunststoffrahmen).650 m Eckschutzschienen (15–20 mm Putzdicke).20 m² Zulage für Mehrputzdicke je angefangene 10 mm über 15 mm.
Flick- und Demontagearbeiten am Bestandsputz
150 m² nicht tragfähige Bestandsputzflächen bis auf mineralischen Untergrund entfernen.100 m Demontage von Wandputz an Reparaturstellen/Öffnungsänderungen.20 m² Flickputz auf Flächen < 2,5 m².30 m² Flickputz auf Flächen > 2,5 m².
Putzgrundvorbehandlung
250 m² Haftbrücke auf Betonwandflächen (quarzgefüllt, dispersionsgebunden).150 m² Armierungsgewebe an Baustoffwechseln (alkalibeständig, mind. 110 g/m², Maschenweite 5×5 mm).
Stundenlohnarbeiten
10 Stunden Facharbeiter (Geselle/Polier) und 10 Stunden Helfer als Stundenlohnpositionen, ausschließlich auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung auszuführen.Tägliche Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung, wöchentliche Vorlage zur Unterschrift.
Technische Regeln und Normen
Die Ausführung folgt insbesondere:
ATV DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten)DIN EN 13279-1, DIN EN 998-1, DIN EN 13914-2DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau)DIN 4108-7 (Luftdichtheit)BFS-, WTA- und IVD-MerkblätterSicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften (BG Bau)VOB/B
Abfallentsorgung und Baureinigung
Bau- und Abbruchabfälle getrennt erfassen und gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie Nachweisverordnung (NachwV) verwerten bzw. beseitigen.Erforderliche Erklärungen, Bestätigungen und Belege zur ordnungsgemäßen Entsorgung während der Leistungserbringung vorlegen.Baureinigung und Abfallbeseitigung im Rahmen der Baustelleneinrichtung.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenFachliche Eignung (Registereintragungen)
Eintragung im Handelsregister und/oder in der Handwerksrolle und/oder bei der IHK.Gewerbeanmeldung.Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft.
Zuverlässigkeit und Rechtstreue
Kein eröffnetes oder beantragtes Insolvenzverfahren; ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan.Keine schweren Verfehlungen, die einen Ausschluss nach § 6e EU VOB/A begründen.Keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monaten oder Geldstrafe > 90 Tagessätzen oder Geldbuße > 2.500 € im Gewerbezentralregister in den letzten 2 Jahren.Ordnungsgemäße Erfüllung der steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Pflichten.
Leistungsfähigkeit
Erforderliche Arbeitskräfte stehen zur Verfügung (Erklärung zur durchschnittlichen Anzahl der Arbeitskräfte der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen und Leitungspersonal).Vorlage von 3 Referenznachweisen vergleichbarer Leistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren auf Verlangen der Vergabestelle.
Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Nachweise (auf Verlangen)
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse.Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts / Bescheinigung in Steuersachen.Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG.Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft (mit Lohnsummen).
Nachunternehmer und Bietergemeinschaften
Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein und die gewerbe-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.Einsatz von Nachunternehmern nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers.Bei Bietergemeinschaften: Erklärung aller Mitglieder (ARGE, Bevollmächtigter, gesamtschuldnerische Haftung).
Sprache und Form
Angebote in deutscher Sprache.Vorgaben-Vordrucke der Vergabestelle verwenden, Eintragungen dokumentenecht.Fremdsprachige Bescheinigungen mit deutscher Übersetzung.
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre
3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Kalenderjahren mit Angabe von Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittlicher Arbeitnehmerzahl, besonderen technischen Anforderungen, Baumaßnahmenart (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer) und Bestätigung des Auftraggebers
nur auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen; Vergleichbarkeit zu Putzarbeiten im Bestand/Umbau ist Voraussetzung
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 10%4–10 · 47%11+ · 43%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 29 erledigt
Pflichtunterlagen – mit dem Angebot einreichen
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Pflichten während der Bauausführung (vorbereiten)
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Landkreis Grafschaft Bentheim
Ort
48527 Nordhorn, Niedersachsen
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
48527 Nordhorn
Niedersachsen
Weitere Ausschreibungen Niedersachsen
Alle anzeigen →Niedersachsen
Teilsanierung Jugend- und Kulturzentrum CD-Kaserne-Heizungsarbeiten
Landkreis Celle · 29221 CelleFrist: NiedersachsenGS Winsen Kuechenerweiterung-Elektroinstallationsarbeiten
Landkreis Celle · 29308 Winsen (Aller)Frist: NiedersachsenGleis- und Tiefbauarbeiten - GE Bogen Schwarzer Baer mit Weichen 80.01_02
Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: NiedersachsenErneuerung Signalisierung Bahnuebergaenge
Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: NiedersachsenGleisbauarbeiten - Ueberweg Fuhsestrasse
Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: NiedersachsenGehölzbeseitigung für den Neubau der Ortsumgehung Bexten im Zuge der Kreisstraße 319
Landkreis Emsland · 49716 MeppenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit