Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Kläranlage Breisach / Erneuerung der Schlammentwässerung / Gewerk Bauliche Arbeiten
Stadt Breisach am RheinBreisach am Rhein, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDie Stadt Breisach am Rhein schreibt im Rahmen der Erneuerung der Schlammentwässerung auf der Kläranlage Breisach (Klärwerk 6, 79206 Breisach am Rhein) Bauleistungen öffentlich nach VOB/A aus.
Ein Gewerk (Los 1): Bauliche Arbeiten – das ist die einzige, hier ausgeschriebene Leistung. Im Auftragsumfang enthalten sind:
Rückbau der bestehenden Schlammentwässerungstechnik (Zentrifuge, Pumpen, Rohrleitungen, Betonteile, Fenster, Schaltschränke) im laufenden KlärbetriebRohbau und Ausbau: Beton- und Stahlbetonarbeiten, Mauerarbeiten (KS + Klinker), Putz/Maler, Estrich/Fliesen, Trockenbau (Trennwand Schaltanlagenraum), Stahlbau (Unterzüge/Abstützungen)Außenanlagen und Tiefbau: Erdarbeiten, erdverlegte Rohrleitungen (Entwässerung DN 110–DN 160, Abwasserkanal DN 200), Brunnenringgründung, Streifen-/Einzelfundamente, Fundamentplatte, Erdungsanlage (Ringerder), Oberflächenbefestigung (Frostschutz, Schottertragschicht, Asphalttrag- und -deckschicht)
Angebotsabgabe: ausschließlich elektronisch über die Vergabeplattform (Bieterlink).
Wichtige Termine:
Ablauf Angebotsfrist: 16.11.2026, 11:00 UhrBindefrist des Bieters: bis 15.01.2027Geplanter Baubeginn: 18.01.2027Fertigstellung Fundamente: 09.08.2027Fertigstellung (abnahmereif): 28.04.2028
Besondere Anforderungen: Schweißzertifikat EXC2 (DIN 1090-2), Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 (AK 3), Fachbauleiter mit Deutsch in Wort und Schrift, Einhaltung LTMG-BW (Tariftreue/Mindestlohn), Klärbetrieb muss dauerhaft weiterlaufen.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026 JAN2027 APR JUL OKT JAN2028 APR
Inkrafttreten Baustellenordnung15. Okt. 2026
Veröffentlichung19. Okt. 2026
Angebotsfrist16. Nov. 2026
Bindefrist16. Nov. 2026 – 15. Jan. 2027
Angebotsöffnung16. Nov. 2026
Vertragsbeginnca. 16. Nov. 2026
Ausführungsbeginn18. Jan. 2027
Vertragslaufzeit18. Jan. 2027 – 28. Apr. 2028
Vorhaltedauer Bauzaunca. 18. Jan. – 18. Okt. 2027
Vorhaltedauer Baustelleneinrichtungca. 18. Jan. – 18. Okt. 2027
Vorhaltezeit Arbeitsgerüstca. 18. Jan. – 29. März 2027
Fertigstellung Fundamente9. Aug. 2027
Asphaltarbeiten nach Unterbrechungca. 13. Sep. – 18. Okt. 2027
Fertigstellung (abnahmereif)28. Apr. 2028
Vertragsende28. Apr. 2028
Vorlage BaufristenplanDatum offen45 Werktage nach Auftragserteilung durch den Auftragnehmer vorzulegen (KEV 116.2).
Vorlage Bauzeiten-/BaustelleneinrichtungsplanDatum offenMindestens 4 Wochen vor Baubeginn durch den Auftragnehmer vorzulegen.
Vorlage Betonier- und NachbehandlungskonzeptDatum offenMindestens 10 Tage vor Betonierbeginn einzureichen (Pos. 1.2.80).
Vorlage Gefährdungsbeurteilung SiGeKoDatum offenSpätestens 14 Tage vor Aufnahme der Tätigkeiten an die SiGeKo vorzulegen (§§ 5/6 ArbSchG).
SchlusszahlungsfristDatum offen60 Tage nach Abnahme und Schlussrechnung (Verlängerung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B).
Gewährleistung MängelansprücheDatum offenRegelfrist nach § 13 VOB/B ab Abnahme.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Zuschlagskriterium Preis100%
Reine Preiswertung des Angebotspreises. Laut Nr. 5.5 der Aufforderung zur Angebotsabgabe ist das Zuschlagskriterium Preis angekreuzt, weitere Zuschlagskriterien sind nicht angekreuzt.
KI-Hinweis: Nr. 5.5 kreuzt ausschließlich das Zuschlagskriterium Preis an; Nebenangebote sind nicht zugelassen, weitere Kriterien fehlen in den Unterlagen.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAusgangslage und Baumaßnahme
Der vorhandene Dekanter (Baujahr 2004) der Schlammentwässerung auf der Kläranlage Breisach (Klärwerk 6, 79206 Breisach am Rhein) ist verschlissen und reicht für die geforderte Leistung (u. a. Monoverbrennung in der KA Staufener Bucht) nicht mehr aus. Die Stadtentwässerung Breisach lässt die Schlammentwässerung daher vollständig erneuern. Die Planung erfolgt durch Hydro-Ingenieure Energie & Wasser GmbH; das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept durch Schächtele HSE.
Dieser Auftrag umfasst ausschließlich Gewerk 1 – Bauliche Arbeiten. Die Gewerke 2 (Technische Ausrüstung) und 3 (mobile Schlammentwässerung) sind nicht Bestandteil dieses Auftrags.
Allgemeine Pflichten und Rahmenbedingungen
Klärbetrieb aufrechterhalten: Der Kläranlagenbetrieb muss während aller Bauarbeiten dauerhaft ohne Beeinträchtigung weiterlaufen. Rückbau und Montage nur über das Hallentor (EG) oder Montageöffnungen (UG).Bauzeit: Ausführungsbeginn 18.01.2027, Fertigstellung Fundamente 09.08.2027, abnahmereife Fertigstellung 28.04.2028 (ca. 15 Monate).Regelarbeitszeiten: Mo–Do 07:00–16:30 Uhr, Fr 07:00–12:00 Uhr.Baustelleneinrichtung: Baustelle auf zugewiesenen Flächen gemäß ArbStättV; Lager-/Arbeitsplätze, Verkehrswege, Wasser- und Stromanschluss gemäß Baubeschreibung (Verbrauchskosten trägt der AG).Bauleiter: Fachkundiger, vertretungsberechtigter Bauleiter mit Deutsch in Wort und Schrift, vor Baubeginn schriftlich benannt, samt Stellvertreter.Eigene Sozial- und Sanitäranlagen sind vom Auftragnehmer aufzustellen.Sicherheits- und Gesundheitsschutz: Baustellenordnung nach RAB 30/BaustellV ist Teil der Vertragsunterlagen und gilt für alle Auftragnehmer.Entsorgung: Abfallbeseitigung in eigener Verantwortung; Verbrennen verboten; Sondermüll/Bauschutt getrennt; kontaminierte Abfälle gemäß LV.Tariftreue/Mindestlohn: AEntG, MiLoG und LTMG-BW sind einzuhalten.Wichtige Hinweise: Asbesthaltige Eternitplatten (Ostseite) sind nach den Vorgaben zurückzubauen; KMF-haltige Rohrisolierung nach TRGS 521; EX-Zonen-Vorgaben (EX-RL, BetrSichV) beachten; Sichtbetonklasse SB 2 nach DBV-Merkblatt; Fremdüberwachung Beton ÜK 2.
Rückbauarbeiten (Kapitel 2)
Technische Anlagenteile und Sonstiges: Demontage u. a. Riffelblechabdeckungen, Gitterrostabdeckungen, Zentrifuge (ca. 2.700 kg, beschädigungsfrei zum Lagerplatz AG), Pumpen (Beschickungs-, Dickstoff-, Polymer-, Gleitmitteldosierpumpe, Mazerator), Schaltschränke, Heizkörper, Kabeltrassen, Beleuchtung, Fenster innen/außen/Lichtschacht, Anfahrschutz.Rohrleitungen: Rückbau Stahl verzinkt DN 200 inkl. KMF-haltiger Isolierung, Edelstahl bis DN 150, PVC bis DN 80, PE bis DN 50 und bis DN 110, Beton DN 200.Beton/Stahlbeton: Abbruch Fundamente (Beschickungspumpen, Zentratpumpe), Schacht Schlammaustrag, Lichtschacht; Estrich-/Fliesenrückbau EG und UG; Kernbohrungen DN 100/160/200/300; Entsorgung Stahlbeton/Beton RC1.Außenanlagen: Asphaltoberbau schneiden und aufbrechen (ca. 350 m², D 15–20 cm), Entsorgung Bitumen-Abbruchabfälle und RC-Beton.
Ausbauarbeiten (Kapitel 3)
Beton-/Stahlbeton: Verschließen von Decken- und Wandöffnungen in Ortbeton; neue Stützen- und Maschinenfundamente; Bewehrungsstahl B500B (1.130 kg) und Mattenstahl B500M (300 kg); Bewehrungsanschlüsse für Decken/Wände/Fundamente.Mauerarbeiten: Außenwand EG aus KS-Mauerwerk D=24 cm, Klinker-Verblendmauerwerk D=11,5 cm inkl. Verfugung; Innenmauerwerk KS D=30 cm.Putz/Maler: Innenputz 2-lagig Kalkzement; Beschichtungen mit Dispersionssilikatfarbe auf Wänden und Decken.Estrich/Fliesen: Zementestrich C40 F4 (Verbund und auf Trennlage) im UG und EG; Bodenklinkerplatten und Leibungen; Wandfliesen.Trockenbau: F30-Trennwand (CW/UW 100, mit Mineralwolldämmung) als Schaltanlagenraum; verstärkte Türöffnung; Stahl-Innentür.Stahlbau: Stahlkonstruktion als Abstützung im UG (UPE 300, ca. 1.050 kg) inkl. Feuerverzinkung; Klebeanker M12/M16; verzinkte Fensterbank.
Außenanlagen, Tiefbau und Gründung (Kapitel 4)
Erdarbeiten: Grabenverbau, Aushub für Rohrgräben, Fundamente und Verkehrsflächen, Handschachtung, Baugrundverbesserung mit Schotter 0/56, Planum, Verfüllung, Entsorgung Erdmaterial (große Mengen).Erdverlegte Rohrleitungen: PVC-U-Kanalrohre DN 160 (30 m) und DN 110 (20 m) inkl. Formstücke; Straßenabläufe; Fertigteilschacht DN 1000; Abwasserkanal Stahlbeton DN 200 (4 m); Kabelschutzrohre PE-HD; Ringerder (35 m).Gründung Fundamente: Vermessung, Schotterschicht, Geotextil, Brunnengründung mit 3 Brunnenringen DN 1000 (je ca. 4,5 m tief), Brunnenringe ausbetonieren.Betonarbeiten außen: Sauberkeitsschichten, Schalung, Streifenfundamente (verschiedene Querschnitte), Einzelfundamente, U-förmige Fundamentplatte (20 m³), Verschleißbeton, Bewehrungsstahl (sehr große Mengen), Kugelstrahlen und Beschichtung Containerfundamente.Oberflächenbefestigung: Borde/Rinnen, Frostschutzschicht (220.000 t), Schottertragschicht (115.000 t), Asphalttragschicht und -deckschicht (jeweils ca. 300.000 m²), Fugen herstellen/füllen, Anarbeiten an Schächte/Schieberkappen/Entwässerungsrinne.Sonstiges: Anfahrschutz mit 3 Betonpollern.
Baustelleneinrichtung und Dokumentation (Kapitel 1)
Einrichten und Vorhalten der Baustelle über ca. 9 Monate, Verkehrssicherung, Arbeits- und Schutzgerüste (Grundeinsatzzeit 10 Wochen), Rollgerüste, Regiearbeiten.Bauzaun h=2,0 m, Baustrom und Bauwasseranschluss, BE-Flächen (Oberboden abtragen/lagern, Schottermaterial), Winterbaumaßnahmen, Reinigung Zufahrtsstraßen.Technische Bearbeitung und Kontrollprüfungen: Lastplattendruckversuche, Haufwerksbeprobung LAGA/EBV, Bodenanalysen, Betonierkonzept, Erdungsmessung mit Prüfbericht, Dichtheitsprüfung Entwässerungsleitungen, Bestandslageplan erdverlegte Leitungen, Vermessungsdaten als Excel-Tabellen.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignung (Umsatz, Referenzen, Zuverlässigkeit)
Umsatz: Umsätze der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen (Mindestbetrag nicht genannt).Referenzen: Mindestens 3 Referenzen über vergleichbare Leistungen aus den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren; auf Verlangen schriftliche Bestätigung durch den damaligen Auftraggeber.Arbeitskräfte: Die für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte müssen zur Verfügung stehen; jahresdurchschnittliche Angabe nach Lohngruppen (auf Verlangen).Berufsregister: Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK – oder keine Eintragungspflicht.Insolvenz/Liquidation: Kein Insolvenzverfahren, kein Verfahren mangels Masse, keine Liquidation (ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan).Zuverlässigkeit: Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A; keine Verurteilung wegen Verstößen mit Eintrag im Gewerbezentralregister in den letzten 2 Jahren (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldbuße > 90 Tagessätze oder > 2.500 €); Selbstreinigung möglich.Steuern/Sozialabgaben: Ordnungsgemäße Zahlung.Berufsgenossenschaft: Mitgliedschaft nachweisen.Auf Verlangen: Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerkskarte/IHK-Eintragung, Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Sozialkasse, des Finanzamts und der BG (mit Lohnsummen).
Besondere fachliche Eignung (baumaßnahmenspezifisch)
Schweißzertifikat nach DIN EN 1090-1 (Ausführungsklasse EXC2) für tragende Stahlbauteile, plus großer Eignungsnachweis Schweißen.Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK 3 (gleichwertige EU-Nachweise anerkannt).Anerkannte Überwachungsstelle Beton (Fremdüberwachung ÜK 2) – vor Baubeginn zu benennen.Anerkannter Fachbetrieb für Erdungsarbeiten.Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur für Vermessungsleistungen.Bodengutachter für Haufwerksbeprobung (LAGA/EBV).Fachkundiger Bauleiter mit Deutsch in Wort und Schrift, vor Baubeginn benannt, mit Stellvertreter; Aufsichtspersonal ausländischer AN ebenfalls mit ausreichenden Deutschkenntnissen.
Personelle und organisatorische Anforderungen
Schriftliche Benennung einer verantwortlichen Person und eines Stellvertreters (§ 4 DGUV V38 / § 13 (2) ArbSchG); mindestens eine Person stets vor Ort.Personal für die übertragene Arbeit geeignet und ausreichend geschult.Grundeinweisung aller Beschäftigten vor Tätigkeitsbeginn, schriftlicher Nachweis an SiGeKo.Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilung (§§ 5/6 ArbSchG) spätestens 14 Tage vor Tätigkeitsbeginn der SiGeKo vorlegen.Erste-Hilfe-Material und vorgeschriebene Anzahl Ersthelfer vorhalten; Unfälle mit > 3 Tagen AU oder Todesfall direkt an die BG melden.PSA (Schutzhelm, Sicherheitsschuhe S3/S5) und ggf. weitere PSA gemäß Gefährdungsbeurteilung.
Tariftreue, Mindestlohn und Nachunternehmer
Pflichten nach AEntG, MiLoG und LTMG-BW (Tariftreue und Mindestlohn) – Nachunternehmer und Verleihunternehmen sind sorgfältig auszuwählen und zur Einhaltung zu verpflichten; Verpflichtungserklärungen auf Verlangen vorlegen.Stammpersonalquote: Mindestens 70 % der Leistungen sind mit eigenen Stammarbeitskräften zu erbringen; gleiche 70 %-Quote gilt für eingesetzte Nachunternehmer.Nachunternehmer vor Einsatz schriftlich benennen (Art, Umfang der Leistung, Name, Anschrift, BG mit Mitgliedsnummer); Weitervergabe vorab anzeigen.Auf Verlangen: Auskünfte zu wirtschaftlichen/rechtlichen Verbindungen, Kalkulationen der Nachunternehmer.
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene KalenderjahreVolumen: nicht im Ausschnitt genannt
Vergleichbare Bauleistungen (Baumaßnahmen) in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren; mindestens 3 Referenzen mit vergleichbarem Leistungsbild (Rückbau/Bestandsbau im laufenden Betrieb, Beton-/Stahlbeton, Tiefbau, Oberflächenbefestigung).
Schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers (auf Verlangen bei engerer Wahl); Angabe von Baumaßnahme, Ort, Bauherr, Leistung, Menge/Einheit, Ausführungszeit, Auftragswert gesamt, eigener Leistungsanteil in €, Rolle (Haupt-AN/ARGE/NU), besondere technische/gerätespezifische/zeitliche Anforderungen, eingesetzte Arbeitnehmer/Leitungskräfte.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 77%4–10 · 22%11+ · 1%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 35 erledigt
Angebotsschreiben und Formblätter (Pflicht mit dem Angebot)
Qualifikationsnachweise (mit Angebot oder auf Verlangen)
Planungs- und Ausführungsunterlagen (vom AN vor bzw. mit Baubeginn zu liefern)
Vertragliche Erklärungen und Sicherheiten
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Breisach am Rhein
Anschrift
79206 Breisach am Rhein
Ort
79206 Breisach am Rhein
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
79206 Breisach am Rhein
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
externes Hochschul-Controlling
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim · 68161 MannheimFrist: Baden-Wuerttemberg2.Bauabschnitt, MSR Regelung
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 71636 LudwigsburgFrist: Baden-WuerttembergCSK Hardheim, Erneuerung Heizzentrale - Trockenbau BA 1
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 74736 HardheimFrist: Baden-WuerttembergA 71-26 WeA-HN Toranlagen
Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH · 74072 HeilbronnFrist: Baden-WuerttembergGerüstarbeiten
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 69120 HeidelbergFrist: Baden-WuerttembergWT, Diverse Landesliegenschaften, Reinigung 01.04.2027-31.03.2032
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 79761 Waldshut-TiengenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit