Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung nach VOB/A für den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt Jessenitz im Zuge der Landesstraßen L 06 und L 061 (5. Bauabschnitt) im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern. Auftragnehmer: Straßenbauamt Schwerin.
Die Maßnahme umfasst u. a.:
Tiefgründigen Straßenausbau in Asphaltbauweise (Baulänge ca. 520 m L 06 + 220 m L 061)Errichtung einer bauzeitlichen Umfahrung (Bypass) mit 8 VerkehrsführungsphasenBaugrundverbesserung mittels Vorlastschüttung mit 8 Monaten Liegezeit und SetzungspegelmessungenNeubau gemeinsamer Geh- und Radwege (innerorts und außerorts)Wiederherstellung/Neubau von Gehwegen an der L 061Neubau eines Regenwasserkanals mit Sedimentationsanlage und Anschluss an den „Bürgermeisterkanal"Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen inkl. Kasseler Sonderbord und WartehäuschenErneuerung der Straßenbeleuchtung mit LED-Mastaufsatzleuchten (12 neue Stahlrohrmaste)Umverlegung einer Trinkwasserleitung und von StromanlagenErdarbeiten, Amphibien- und Kleintierschutzanlagen (4 Kleintiertunnel, Amphibienschutzzaun)Markierung, Beschilderung, Baumschutz- und Landschaftspflegearbeiten
Die Gesamtmaßnahme ist in 10 Lose (0–9) gegliedert, eine getrennte Vergabe der Lose ist ausgeschlossen (Gesamtvergabe). Angebote sind ausschließlich elektronisch in Textform über www.vergabe.rib.de einzureichen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. Baubeginn: ca. Oktober 2026; Bauzeit rd. 20 Monate; voraussichtliches Bauende: 30.06.2028.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertNoch 25 Tage bis zur Angebotsfrist — 08. September 2026
HEUTE
Termin / FristAUG2026 OKT DEZ FEB APR JUN AUG
Veröffentlichung
Angebotsöffnung
Bindefrist
Angebotsfrist
Ausführungsbeginn
Fertigstellung bauzeitliche Umfahrung
Herstellung Vorlastschüttung
Vertragsfrist (Bauende)
Endgültige Fertigstellungbis 2028
Liegezeit Vorlastschüttung
Rückbau Vorlastschüttung
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenPreis & Qualität2 Kriterien
- Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme, insbesondere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen.
- Beschleunigungsregelung
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage) durch den Bieter sowie Abgabe eines Bauzeitenplans (Balkenplan) mit Darstellung aller Tätigkeiten, Anfangs- und Endterminen, Dauer, Zwischen- und Endterminen sowie Zeitachse in Wochen.
KI-Hinweis: Die Gewichtung der Zuschlagskriterien (Preis und Beschleunigungsregelung) ist nicht im Kontext angegeben; die separate Anlage 'HVA B-StB Gewichtung der Zuschlagskriterien' wurde nicht mitgeliefert.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGemeinsame Vorgaben (alle Lose)
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung über 8 Bauphasen / Verkehrsführungsphasen, mit provisorischer Bushaltestelle, transportablen Lichtsignalanlagen (LSA Typ C und D), Verkehrszeichen, Umleitungsbeschilderung, Fußgängerzäunen, Schutzzaun, Rohrgrabenbrücken und Müllcontainersammelplatz.Bildung einer Bietergemeinschaft nur als gesamtschuldnerisch haftende ARGE mit bevollmächtigtem Vertreter zulässig.Sprache: Deutsch. Mehrere Hauptangebote und Nebenangebote sind nicht zugelassen.Vertragserfüllungssicherheit 5 v.H. der Auftragssumme, Mängelanspruchssicherheit 3 v.H. der Abrechnungssumme. Zahlungsabwicklung mit Abschlags- und Schlusszahlung nach VOB/B.Vertragsstrafe 0,2 % je Werktag bei Überschreitung von Vertragsfristen, max. 5 % der Netto-Auftragssumme. Schlusszahlungsfrist 30 Kalendertage.Bauzeitliche Umfahrung bis 30.11.2026 fertigzustellen; Herstellung Vorlastschüttung bis 31.01.2027; Rückbau Vorlastschüttung frühestens 30.09.2027; Gesamtvollendung 30.06.2028. Baubeginn spätestens 12 Werktage nach Zuschlag.Baustelle kampfmittelbelastet: vor Baubeginn Munitionsbergungsdienst kontaktieren. Ökologische Baubegleitung durch AG; AN stellt zertifizierten Baumpfleger für Eingriffe im Wurzelschutzbereich.Arbeitszeit: Nachtruhe 20:00–07:00 Uhr und Sonn-/Feiertagsarbeit grundsätzlich nicht gestattet (Ausnahme: Asphaltbinder- und -deckschicht).Fällzeitraum Gehölze: 01.10.–28.02. (jährlich wiederkehrend).Vorankündigung spätestens 2 Wochen vor Einrichten der Baustelle, Anwohner-Information spätestens 2 Wochen vor Bauarbeiten-Beginn (ca. 30 Häuser, je 8 Schreiben je Anlieger).
Übergreifende Pflichten je Auftragnehmer
Erstellung und Abstimmung von Verkehrszeichen- und Umleitungsplänen (je 3-fach, farbig) sowie verkehrstechnische Unterlagen (VTU) für LSA (Signallageplan, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenpläne).Zustandsfeststellung gem. VOB/B mit Farbfotos vor/während/nach Bau (Mappe + CD).Bestandsvermessung und Bestandspläne (ETRS89/UTM33N, DHHN92 bzw. 2016) als DXF/DWG + PDF/JPG; Kanalbestandsplan nach DIN 2425.Baubegleitende Haufwerkuntersuchungen durch akkreditiertes Labor; Voranzeige(n) §22, Abschlussanzeige(n) und Dokumentation(en) §25 ErsatzbaustoffV; Deklarationsanalytik nach EBV und DepV.SiGe-Plan nach RAB 31 fortschreiben. Setzungspegelmessungen nach Messregime des AG über gesamte Liegezeit (8 Monate).Statische Berechnungen für Schildermaste in geprüfter Form; Verdichtungsprüfungen (Rammsondierungen) durch unabhängiges Labor.Eignungsprüfungen/Erstprüfungen für alle Baustoffe vor Einbau; für TA-Asphalt zusätzliche Angaben; für mineralische Ersatzbaustoffe Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) ab 01.08.2023; für Kanalbau Nachweis RAL-Kanalbau.Bauzeitenplan als Balkenplan (lfd. Nr., Tätigkeit, Anfang/Ende, Dauer, Zwischen-/Endtermine, Zeitachse in Wochen); Messprogramm geodätische Überwachung der Vorlastschüttung vorlegen.
Gemeinschaftsmaßnahme / Kostenstruktur
Gemeinschaftsmaßnahme des Straßenbauamts Schwerin, der Stadt Lübtheen und der WEMAG. Abrechnung erfolgt getrennt nach Losen an unterschiedliche Kostenträger; eine getrennte Vergabe der Lose ist jedoch ausgeschlossen. Ausführungsort: L 06 OD Jessenitz, 19249 Jessenitz.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenZuverlässigkeit und Ausschlussgründe (§ 6e EU VOB/A, §§ 6a/6b VOB/A)
Keine schweren Verfehlungen, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen.Keine Verurteilungen mit > 3 Monaten Freiheitsstrafe, > 90 Tagessätzen Geldstrafe oder > 2.500 € Geldbuße (Gewerbezentralregister).Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Kein Insolvenzverfahren, keine Liquidation.Wettbewerbsregister-Abfrage bei Auftragswert ≥ 30.000 € (netto).
Fachliche Eignung — Registereinträge
Erforderlich sind:
Handelsregistereintragung oderEintragung in die Handwerksrolle oderEintragung bei der IHK.
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Nachweis über Mindestjahresumsatz (vom AG einzutragen — in den vorliegenden Unterlagen nicht beziffert) durch Wirtschaftsprüfer/Steuerberater oder testierte Jahresabschlüsse.
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Referenzen vergleichbarer Leistungen aus den letzten 5 Kalenderjahren (vergleichbare Bauleistungen, z. B. Straßenbau, Tiefbau); ältere Referenzen sind ausdrücklich zugelassen.Verfügbarkeit erforderlicher Arbeitskräfte sowie technische Fachkräfte und Ausstattung.Für Baumpflege ist die Fachfirma namentlich zu benennen; Zertifizierungsnachweis (z. B. Treeworker) ist mit Angebotsabgabe einzureichen.Für Baustellenabsicherung/-beschilderung ist die Fachfirma namentlich zu benennen.Für Fahrbahnmarkierung ist die Fachfirma namentlich zu benennen und muss ein RAL-Gütezeichen führen (Markierung gemäß RMS).Prüfstelle für Eignungs- und Eigenüberwachungsprüfungen mit privatrechtlicher Anerkennung des Wirtschaftsministeriums M-V.
Tariftreue und vergaberechtliche Pflichten
Bei Auftragsvergabe verpflichtend:
Tariftreue nach TVgG M-V (Baugewerbe angekreuzt).Vergaberechtlicher Mindestlohn 13,98 € (brutto)/Stunde.Einhaltung ILO-Kernarbeitsnormen.Holzprodukte FSC/PEFC-zertifiziert (oder gleichwertig).SiGeKo-Qualifikation nachzuweisen.Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.Präqualifikation (PQ-Nummer) empfohlen, alternativ Eigenerklärung.
Referenzprojekte
nicht beziffert ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre (ältere zugelassen)Volumen: —
Vergleichbare Bauleistungen (Straßen-/Tiefbau) aus den letzten 5 Kalenderjahren; ältere Referenzen sind ausdrücklich zugelassen.
Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung mit Auftragswert, Zeitraum und Auftraggeber ist auf gesondertes Verlangen (insbesondere bei engerer Wahl) vorzulegen
nicht beziffert ReferenzenZeitraum: —Volumen: —
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß §§ 6a und 6b VOB/A — auf Verlangen der Vergabestelle zu belegen
Angaben zu Fachkunde/Leistungsfähigkeit/Zuverlässigkeit gemäß §§ 6a/6b VOB/A
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 22%4–10 · 44%11+ · 34%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 53 erledigt
Formblatt-Pflicht (HVA B-StB / VHB)
Produktangaben und Zuschlags-Beilagen
Erklärungen / Tarif- und Rechtstreue (Land M-V)
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Technische / baubegleitende Unterlagen (Planung und Bauausführung)
Neue passende Ausschreibungen per E-Mail
Erhalten Sie ähnliche Vergabeverfahren, sobald sie veröffentlicht werden.
Kostenlos · jederzeit abbestellbar
Auf einen Blick
Auftraggeber
Straßenbauamt Schwerin
Anschrift
19061 Schwerin
Ort
19249 Jessenitz
Kategorie
Mecklenburg-Vorpommern
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.strassenbauamt-schwerin.mv-regierung.de ↗Weitere Ausschreibungen Mecklenburg-Vorpommern
Alle anzeigen →Mecklenburg-Vorpommern