Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Lüftungsanlage
Stadt Todtnau | Vergabekammer KarlsruheTodtnau, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenDie Stadt Todtnau sucht im offenen Verfahren einen Auftragnehmer für die Lüftungsanlage des Neubaus Feuerwehrgerätehaus Todtnau (Am Busbahnhof 1, 79674 Todtnau).
Was ist gefordert?
Lieferung und Einbau einer raumlufttechnischen Anlage mit Lüftungsgerät, Wärmerückgewinnung, Luftleitungen, Klappen, Luftauslässen und SchalldämpfernBrandschutzmaßnahmen an BrandschutzklappenInbetriebnahme, Prüfungen, Einregulierung und Dokumentation
Wichtige Eckdaten
Ein Los (Gesamtvergabe). Nebenangebote und mehrere Hauptangebote sind laut Aufforderung nicht zugelassen.Angebotsfrist: 18.11.2026, 10:45 Uhr, elektronischBindefrist: bis 18.01.2027 (laut Formular; die Stammdaten rechnen 17.01.2027)Ausführung: Ausführungsbeginn innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zur Ausführung (voraussichtlich 19.04.2027), Fertigstellung innerhalb von 50 Werktagen nach AusführungsbeginnEignung per Eigenerklärung oder Präqualifikation nachzuweisen; Verpflichtungserklärung Mindestlohn ist mit dem Angebot abzugeben
Unklar oder fehlend
Ein Auftragswert wird nicht genannt.Die Mindestanzahl an Referenzen und die Mindestwerte bei Umsatz und Beschäftigten fehlen.Position 04.3 ist widersprüchlich (Bezeichnung Brandschutzklappe DN125, Beschreibung Wärmedämmung DN400). Das sollte bei der Vergabestelle geklärt werden.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristOKT2026NOVDEZJAN2027FEBMÄRAPR
Veröffentlichung18. Okt. 2026
Angebotsfrist18. Nov. 2026
Bindefrist18. Nov. 2026 – 18. Jan. 2027
Aufforderung zur Ausführung19. Apr. 2027
AusführungsbeginnDatum offenInnerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung zur Ausführung (§ 5 Abs. 2 S. 2 VOB/B). Konkreter Beginn abhängig vom Zugang der Aufforderung.
FertigstellungDatum offenAbnahmereife Fertigstellung innerhalb von 50 Werktagen nach Ablauf der Ausführungsbeginn-Frist (verbindliche Vertragsfrist).
Abzeichnung StundenlohnarbeitenDatum offenStundenlohnarbeiten sind spätestens 2 Tage nach Ausführung durch die Bauleitung abzuzeichnen.
MängelansprücheDatum offenRegelfrist nach § 13 VOB/B ab Abnahme; konkrete Dauer im Ausschnitt nicht angegeben.
Rückgabe Sicherheit für MängelansprücheDatum offenNach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche gemäß § 17 VOB/B.
SchlusszahlungsfristDatum offenFrist nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B; Anzahl Tage im Formular nicht ausgefüllt.
Vorlage BaustelleneinrichtungsplanDatum offenVor Baubeginn vorzulegen; konkrete Frist im Formular nicht spezifiziert.
Vorlage BaufristenplanDatum offenWerktage nach Auftragserteilung; Anzahl im Formular leer.
Nachprüfungsantrag bei VergabekammerDatum offen15 Kalendertage ab Eingang der Mitteilung über die Nichtabhilfe einer Rüge.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Reine Preiswertung. Der Angebotspreis ist das einzige Zuschlagskriterium (Standard-Wertungsschema, Kriterium Preis, Gewichtung 100).
KI-Hinweis: Die Unterlagen nennen ausdrücklich Zuschlagskriterium Preis als einziges Kriterium mit Gewichtung 100 und keine weiteren Wertungskriterien.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenLüftungsgerät und Regeltechnik
Kompaktlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Topvex SC25), 1 StückRegel- und Absperrklappen DN400, 2 StückKanalrauchmelder, 2 StückTaschenfilter ePM1/ePM10, je 1 StückNaviPad-Bedieneinheit, 1 StückVentilstellantrieb, 1 StückRevisionsschalter, 1 Stück3-Wege-Ventil DN20, 1 Stück
Luftleitungen und Formstücke
Rechteckige Luftleitung: 8 m² und 15 m²Wickelfalzrohre DN100 bis DN355: insgesamt 129 mFlexible Aluminium-Luftleitung DN100: 27 mRunde und rechteckige Formstücke (Bögen, Abzweige, Übergänge, Bundkragen, Endkappen bzw. Enddeckel, Reinigungsdeckel)
Luftauslässe und Schalldämpfung
Luftventile, 18 StückLuftgitter, 8 StückSchalldämpfer DN100, 12 Stück, und DN315, 4 StückAkustikdämmung AL-OV-R
Brand- und Wärmeschutz
Wärmedämmung für Luftleitung DN400: 10 mBrandschutzklappen EI90 S in den Nennweiten DN100, DN125, DN160 und DN250BSK-Auswertemodul, 1 StückFugenschluss um Brandschutzklappen: 7 mHinweis: Position 04.3 ist widersprüchlich (Bezeichnung Brandschutzklappe DN125, Beschreibung Wärmedämmung DN400, Menge 1 m). Vor Angebotsabgabe bei der Vergabestelle klären.
Zusätzliche Leistungen
Stundenlohnarbeiten (je 3 Stunden für Obermonteur/Meister, Monteur und Helfer), nur auf Anweisung der BauleitungKernbohrungen in 24 cm Beton, 3 Stück (Durchmesser 75, 100 und 150 mm)Revisionsunterlagen (pauschal)Bezeichnungsschilder und Typenschilder an jedem GerätDichtheitsprüfung der LuftleitungenInbetriebnahme der LüftungsanlageAufbau eines fahrbaren Gerüsts für die eigene Montage
Prüfungen, Einregulierung und Dokumentation
Abnahme- und FunktionsprüfungEinregulierung und hydraulischer Abgleich mit prüffähigem EinstellprotokollDruckprobe einschließlich BetriebsstoffeDichtheitsprüfprotokolle, Prüfberichte und FachunternehmererklärungenAbnahmeprüfungen und Kosten gesetzlich oder berufsgenossenschaftlich vorgeschriebener Prüfungen sind einzurechnenEinweisung des Bedienpersonals mit ProtokollBeschilderung nach DIN 2403 und DIN 825
Ausführungsvorgaben
Ausführung nach VOB Teil C (DIN 18379) sowie DIN 1946, DIN 4109 und TA-LärmBefestigungen mit bauaufsichtlichem Nachweis, auf Verlangen mit statischem NachweisKörperschallentkopplung, Hauptpotentialausgleich und Anschlussleistungen (z. B. Zahnscheiben) als NebenleistungAbstimmung mit Sanitär-, Elektro-, Putz- und MaurerarbeitenSchutt und Abfall laufend entsorgen, Montageorte besenrein übergebenSchutzvorrichtungen bis zur Gefährdungsfreiheit belassenNachweise zu Eigenschaften und Lebensdauer der Teile auf VerlangenKeine Mengenänderungen ändern die EinheitspreiseDer Auftraggeber behält sich vor, Positionen zu streichen oder die Leistung nach Losen zu vergeben
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenEigenerklärungen und Nachweise
Eigenerklärungen zur Eignung (Formblatt KEV 179) oder PräqualifikationsnummerFreistellungsbescheinigung zur Bauabzugsteuer bzw. Angabe von Finanzamt und SteuernummerEintragung in das Berufsregister (Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK), sofern verpflichtendAuf Verlangen: Nachweise zu Qualifikation, Lohngruppen und Leitungspersonal
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Umsätze der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen (Auftraggeber kann eine andere Anzahl vorgeben)Ein Mindestumsatz ist nicht angegeben (Betragsfelder im Formular leer).
Technische Leistungsfähigkeit
Vergleichbare Leistungen in den letzten abgeschlossenen Kalenderjahren, belegt durch Referenzen (Anzahl nicht angegeben)Verfügbare Arbeitskräfte für die AusführungDurchschnittliche Anzahl der Beschäftigten pro Jahr (nur auf Verlangen). Der geforderte Mindestwert ist nicht angegeben.
Zuverlässigkeit
Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/AKeine einschlägigen Verurteilungen oder Bußgelder im Gewerbezentralregister in den letzten zwei Jahren; Selbstreinigungsmaßnahmen können die Zuverlässigkeit wiederherstellenKein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet, keine Liquidation (ein bestätigter Insolvenzplan ist angebbar)Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß gezahltMitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft, sofern zutreffend
Bietergemeinschaften und Nachunternehmer
Bietergemeinschaften: Erklärung nach Formblatt KEV 175, ein geschäftsführendes Mitglied benennen, alle Mitglieder haften gesamtschuldnerischJedes Mitglied ist präqualifiziert oder gibt die Eigenerklärungen nach KEV 179 abNachunternehmer: Verzeichnis nach Formblatt KEV 177 und Verpflichtungserklärung nach KEV 178 auf Verlangen
Tariftreue und Mindestlohn
Verpflichtungserklärung Mindestlohn (Formblatt KEV 179.3) mit dem Angebot abzugebenBei Verstößen gegen das Tariftreue- und Mindestlohngesetz BW drohen Vertragsstrafe (1 % der Abrechnungssumme je Verstoß, insgesamt höchstens zusammen mit der Verzugsstrafe 5 %)Auf Verlangen: Nachweise über eingesetzte Beschäftigte jederzeit vorlegen
Referenzprojekte
nicht angegeben (Feld im Formular leer) ReferenzenZeitraum: letzte [Zahl leer] abgeschlossene Kalenderjahre (nicht ausgefüllt)Volumen: kein Mindest-Auftragswert genannt
Vergleichbare Lüftungsleistungen (RLT-Anlagen). Je Referenz anzugeben sind Baumaßnahme, Ort, Auftraggeber mit Anschrift, Leistung, Menge, Ausführungszeit, Auftragswert der Gesamtleistung und der eigenen Leistung sowie die Rolle (Hauptauftragnehmer, Arge-Partner oder Nachunternehmen)
Vergleichbarkeit mit der Lüftungsanlage. Auf Anforderung bei engerer Wahl: schriftliche Bestätigung des Auftraggebers je Referenz, dass die Leistung auftragsgemäß erbracht wurde, und Name des Ansprechpartners
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 22%4–10 · 62%11+ · 16%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 41 erledigt
Vor der Angebotsabgabe
Angebot erstellen
Eignungsnachweise
Bietergemeinschaft und Nachunternehmer
Auf Verlangen der Vergabestelle nachzureichen
Nach Zuschlag und vor Baubeginn
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadt Todtnau | Vergabekammer Karlsruhe
Anschrift
79674 Todtnau
Ort
79674 Todtnau
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.todtnau.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
79674 Todtnau
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
externes Hochschul-Controlling
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim · 68161 MannheimFrist: Baden-Wuerttemberg2.Bauabschnitt, MSR Regelung
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 71636 LudwigsburgFrist: Baden-WuerttembergCSK Hardheim, Erneuerung Heizzentrale - Trockenbau BA 1
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 74736 HardheimFrist: Baden-WuerttembergA 71-26 WeA-HN Toranlagen
Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH · 74072 HeilbronnFrist: Baden-WuerttembergGerüstarbeiten
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 69120 HeidelbergFrist: Baden-WuerttembergWT, Diverse Landesliegenschaften, Reinigung 01.04.2027-31.03.2032
Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg · 79761 Waldshut-TiengenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit