Ausschreibungen Rheinland-Pfalz
Modernisierung und Erweiterung der Intensivstation im D-Trakt (ITS)
BBT Gesundheitsdienste Region Trier gGmbH als Rechtsträgerin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier | VBS Vergabeberatungsstelle GmbH | Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und KlimaTrier, Rheinland-PfalzVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenIm Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier (BBT Gesundheitsdienste Region Trier gGmbH) wird die Intensivstation im D-Trakt modernisiert und erweitert. Los 43 umfasst die Lieferung und Montage von 27 Deckenversorgungseinheiten für Intensivpflege (Tandem-Ausführung mit Beatmungs- und Infusionsseite) samt kompletter Deckenunterkonstruktion, Tragarme für Patienten- und Transportmonitore, Infusionshaken, Plattformen, Schubladen sowie horizontalen und vertikalen Befestigungsstangen.
Angebote sind elektronisch über die Vergabeplattform (Vorgang E65753756) einzureichen. Angebotsfrist: 26.10.2026, 11:00 Uhr. Bindefrist: 48 Tage. Geschätzter Auftragswert: ca. 376.468 EUR netto. Baubeginn: 12 Werktage nach Aufforderung, Fertigstellung: ca. 3 Wochen danach (gemäß Bauzeitenplan).
Mehrere Hauptangebote sind zulässig, Nebenangebote sind nicht zugelassen. Zuschlag nach Preis.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026OKTNOVDEZ
Veröffentlichung24. Sep. 2026
Bieterfragen-Fristca. 16. Okt. 2026
Angebotsfrist26. Okt. 2026
Angebotsöffnung26. Okt. 2026
Bindefrist26. Okt. – 13. Dez. 2026
Zuarbeit BauzeitenplanDatum offen10 Arbeitstage nach Auftragserteilung; voraussichtlich nach Zuschlag.
AusführungsbeginnDatum offenInnerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); Bezugsdatum Auftragserteilung.
AusführungsendeDatum offen3 Wochen nach Ablauf der 12 Werktage, gemäß Bauzeitenplan 20260922_BKT_ITS_BZP05; insgesamt ca. 5–6 Wochen ab Auftragserteilung.
GefährdungsbeurteilungDatum offenMindestens 1 Woche vor Arbeitsbeginn vorzulegen.
MitarbeiterlisteDatum offen14 Tage nach Auftragserteilung vorzulegen.
VertragserfüllungssicherheitDatum offenInnerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss zu stellen.
Werk- und MontagedetailpläneDatum offenErste Ausführungsunterlagen 14 Tage nach Auftragserteilung.
Korrigierte PläneDatum offen7 Tage nach Erhalt der geprüften Unterlagen erneut vorzulegen.
Lieferung DeckenunterkonstruktionenDatum offen4 Wochen nach Auftragserteilung an Bestimmungsort liefern und montieren.
BautagesberichteDatum offenWährend der Bauzeit täglich zu erstellen und wöchentlich vorzulegen (Formblatt 411).
BaubesprechungenDatum offenWöchentliche Koordinationstermine während der Bauzeit.
Abnahmerelevante DokumentationDatum offen14 Tage vor Abnahme vorzulegen.
Nicht abnahmerelevante DokumentationDatum offenInnerhalb von 4 Wochen nach Abnahme vorzulegen; sonst Einbehalt von 1.000 EUR möglich.
SchlusszahlungsfristDatum offen60 Tage nach Rechnungseingang (abweichend von VOB/B).
GewährleistungDatum offen5 Jahre ab Abnahme (§ 9.2.1 VOB/B); 2 Jahre für technische Anlagen, mit Wartungsvertrag 5 Jahre (§ 9.2.3).
Nachhaftung BauleistungsversicherungDatum offen24 Monate nach Fertigstellung (§ 16.3.5).
Nachhaftung HaftpflichtversicherungDatum offen10 Jahre nach Fertigstellung (§ 16.3.5).
Nachhaftung UmweltversicherungDatum offen5 Jahre nach Fertigstellung (§ 16.3.5).
NachprüfungsfristDatum offen15 Tage nach Ablehnung einer Rüge durch den AG für Nachprüfungsantrag bei Vergabekammer Rheinland-Pfalz.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent.
KI-Hinweis: Sowohl Bekanntmachung als auch Vergabeunterlagen (Formblatt 211, Ziffer 7: ☒ Zuschlagskriterium Preis) bestimmen den Preis als einziges Zuschlagskriterium.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenHauptkomponenten – Lieferung und Montage
Pro Einheit (27 Stück gesamt) wird eine Tandem-Deckenversorgungseinheit für Intensivpflege geliefert und montiert, bestehend aus:
Deckenversorgungseinheit (Beatmungsseite links + Infusionsseite rechts), Tragarmsystem mit 2 Schwenkarmen je Seite mit je 3 Gelenken, Schwenkwinkel ≥ 325° pro Gelenk, Stativkopf mit Mindestzuladung 150 kg, Mindestdurchlaufhöhe 2,00 mMedienanschlüsse je Einheit: O₂ (2 Kreise), Druckluft (2 Kreise), Vakuum (2 Kreise), Starkstrom (BSV/SV), EDV (CAT6/RJ45), Patientenruf, PA-Anschluss, BeleuchtungDeckenunterkonstruktion (Deckenankerplatte, Deckenzwischengestell, Deckenbefestigungsmaterial, Schnittstellenplatte, Baldachin) – 27 Stück
Pro Einheit zusätzlich:
1 Tragarm für Patientenmonitor (Philips MX750)1 Halterung für Transportmonitor inkl. 2× 4-fach Messmodul-Racks (Philips IntelliVue)2 Stück 4-fach-Infusionshaken mit Verdrehschutz2 Plattformen 500 × 500 mm2 Schubladen 500 mm (unter Plattform)1 horizontale Befestigungsstange4 vertikale Befestigungsstangen (Rundrohr 1.200 mm)
Raumzuordnung (27 Einheiten)
Die Deckenversorgungseinheiten werden auf 17 Räume verteilt:
2-Bettzimmer (Räume 101, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 122): je 2 Stück → 18 Stück1-Bettzimmer (Räume 102, 103, 104, 105, 118, 119, 120, 121): je 1 Stück → 8 StückErstversorgung (Raum 123): 1 Stück → 1 StückGesamt: 27 Stück
Planung, Werk- und Montageunterlagen
Der Auftragnehmer erstellt:
Werk- und Montagedetailpläne (14 Tage nach Auftragserteilung)Korrigierte Pläne nach Prüfung durch den AG (7 Tage nach Erhalt)Ortsaufmaß für DeckenmaßeZuarbeit zum Bauzeitenplan (10 Arbeitstage nach Auftragserteilung)Prüfung der Tragfähigkeit der BefestigungsuntergründeBaustelleneinrichtungsplan für das GewerkBauzeitenplan "20260922_BKT_ITS_BZP05" ist als Anlage 2 zum Vertrag verbindlich
Dokumentation, Einweisung, Abnahme
Abnahmerelevante Dokumentation: 2-fach Papier + digital PDF, 10 Arbeitstage vor Abnahme zur Prüfung; gegliedert nach 12-teiliger Ordnerstruktur (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Bautagesberichte, Werk- und Montageplanung, Abnahmeprotokoll, Konformitätserklärung, Gebrauchsanleitung, Medizinproduktebuch, Prüfprotokolle, Einweisungsprotokolle, Ersatzteillisten, Konstruktionsbeschreibungen)Personaleinweisung: 2 Termine à 2 Stunden in Abstimmung mit dem AGNicht abnahmerelevante Dokumentation: 4 Wochen nach Abnahme (sonst 1.000 EUR Einbehalt)Wartungsvertrag: nach Auftragserteilung zwischen AG und AN abzustimmen
Geltende Normen, Richtlinien und Rahmenbedingungen
VOB Teil B und C neueste Fassung (Vertragsgrundlage)DIN VDE 0100-710 (elektrische Sicherheit in medizinisch genutzten Bereichen)DIN 13260-1 (medizinische Gasversorgung)DIN EN ISO 7396 (Rohrleitungssysteme für medizinische Gase)Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, KrankenhausbauverordnungMedizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)Unfallverhütungsvorschriften BGDIN 4150-2/-3 (Erschütterungen im Bau) – max. 45 dB(A) im Gebäude (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm)Baumaßnahme erfolgt im laufenden Krankenhausbetrieb; besondere Rücksichtnahme, Schutz vor Staub/Erschütterung/Lärm, Zufahrt nur von Norden möglich
Bauzeit und Logistik
Baubeginn: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B)Fertigstellung: ca. 3 Wochen nach Ablauf der 12 Werktage (gemäß Bauzeitenplan)Gesamte Bauzeit: ca. 5 Wochen ab AuftragserteilungArbeitszeiten: Mo–Fr 7:00–19:00 Uhr; Mittagsruhe 12:00–13:00 Uhr; Nachtruhe 19:00–07:00 UhrLärmintensive Arbeiten: mind. 3 Arbeitstage vorher anmeldenAufmaß-Termin: mind. 6 Arbeitstage vorher anmeldenLieferzeit Deckenunterkonstruktionen: 4 Wochen ab Auftragserteilung an den Bestimmungsort, inkl. Abladen, Lagern und Höhentransport zur VerwendungsstelleSeparate Lieferung/Montage für Neu- und Bestandsteil (zeitlich versetzt)
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPflicht-Eigenerklärungen mit dem Angebot
Der Bieter erklärt mit dem Angebot:
Keine Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A und §§ 19, 21 MiLoG (Mindestlohngesetz)Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und SozialversicherungsbeiträgenMitgliedschaft in der BerufsgenossenschaftKeine Russland-Bezüge gemäß Art. 5k VO (EU) 833/2014 i.V.m. VO (EU) 2022/576Eintragung im Berufs- oder HandelsregisterAusführung vergleichbarer Leistungen in den letzten 5 JahrenBereithaltung der erforderlichen ArbeitskräfteErklärung, ob Kapazitäten anderer Unternehmen (Nachunternehmer) in Anspruch genommen werdenTariftreue und Mindestentgelt nach LTTG Rheinland-PfalzVermeidung ausbeuterischer Kinderarbeit (IAO-Übereinkommen Nr. 182)Bietergemeinschaften: Erklärung für jedes Mitglied einzeln
Ausschlussgründe
Ein Bieter wird ausgeschlossen, wenn:
Eintrag im Wettbewerbsregister wegen Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 EUR (in den letzten 2 Jahren)Wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO) oder Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO) vorliegtInsolvenzverfahren beantragt/eröffnet, Massearmut oder Liquidation vorliegtVerstöße gegen das Mindestlohngesetz (MiLoG) vorliegen
Auf gesondertes Verlangen nachzureichende Nachweise
Auf Anforderung der Vergabestelle sind vorzulegen:
Unbedenklichkeitsbescheinigung/Steuerbescheinigung (max. 12 Monate alt)Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStGGültige Bescheinigung der Berufsgenossenschaft (mit Lohnsummen)Bescheinigung Krankenkasse(n)/tarifliche Sozialkassen (max. 12 Monate alt)Nachweis über Eintragung in Berufs- oder Handelsregister3 Referenzen vergleichbarer Leistungen (letzte 5 Jahre)Angaben zu Arbeitskräften: Jahresdurchschnitt der letzten 3 Geschäftsjahre, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem LeitungspersonalFormblatt 236 – Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (bei Nachunternehmer-Einsatz)Urkalkulation ohne SperrvermerkBei fremdsprachigen Dokumenten: beglaubigte deutsche Übersetzung
Fachliche, wirtschaftliche und persönliche Eignung
Fachliche Eignung: Eintragung im Handelsregister (soweit pflichtig) oder in der Handwerksrolle oder bei der IHKWirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Umsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre in vergleichbaren Bauleistungen; bei Eignungsleihe gemeinsame HaftungTechnische Leistungsfähigkeit: 3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Jahren (auf Verlangen)Personelle Leistungsfähigkeit: ausreichende Anzahl verfügbarer Arbeitskräfte, Nachweis auf VerlangenPräqualifikation: präqualifizierte Unternehmen können PQ-Nummer angeben; nicht präqualifizierte Unternehmen reichen Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124) oder EEE ein
Sprach- und Personalanforderungen auf der Baustelle
Der vertretungsberechtigte Ansprechpartner auf der Baustelle muss der deutschen Sprache fließend mächtig sein, auch schriftlich und in technischen FachausdrückenKein Einsatz von Leiharbeitern ohne gültige Arbeitserlaubnis/Sozialversicherungsausweis; Kontrollrecht des AGVollständige Mitarbeiterliste 14 Tage nach Auftragserteilung vorzulegenGefährdungsbeurteilung mindestens 1 Woche vor Arbeitsbeginn
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre
3 vergleichbare Referenzen aus den letzten 5 Jahren über Lieferung und Montage von Deckenversorgungseinheiten für Intensivstationen (vergleichbar mit medizinischen Gasen, Stark-/Schwachstrom, ITS-Ausstattung)
je Referenz: Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, stichwortartiger Leistungsumfang mit Mengenangaben, Zahl eingesetzter Arbeitnehmer, besondere technische/gerätespezifische Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertragliche Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), koordinierte Gewerke, Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung – auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 61%4–10 · 37%11+ · 2%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 32 erledigt
Pflicht-Unterlagen – mit dem Angebot einzureichen
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
Nach Auftragserteilung zu erbringen
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
BBT Gesundheitsdienste Region Trier gGmbH als Rechtsträgerin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier | VBS Vergabeberatungsstelle GmbH | Vergabekammer Rheinland-Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima
Anschrift
54292 Trier
Ort
54292 Trier
Kategorie
Rheinland-Pfalz
Auftragsvolumen
376.000 €
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.bbtgruppe.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
54292 Trier
Rheinland-Pfalz
Weitere Ausschreibungen Rheinland-Pfalz
Alle anzeigen →Rheinland-Pfalz
Beschaffung V-Buchscanner
Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz · 55129 MainzFrist: Rheinland-PfalzReinigungsdienstleistungen in den Dienstgebäuden der ZdF, FAWF
Zentralstelle der Forstverwaltung, FAWF · 67705 TrippstadtFrist: Rheinland-PfalzErrichtung eines generationenübergreifenden Begegnungplatzes
Verbandsgemeindeverwaltung Wirges · 56422 WirgesFrist: Rheinland-PfalzDreis - Neubau KiTa - Erdarbeiten
Verbandsgemeinde Wittlich-Land · 54518 DreisFrist: Rheinland-PfalzErrichtung eines Vulkan-Balancepfades "Naturabenteuer & Fitness" in der Stadt 54576 Hillesheim/Eifel
Verbandsgemeinde Gerolstein · 54576 HillesheimFrist: Rheinland-PfalzBeschaffung eines 7,5 t LKW mit Ladekran für den Friedhof
Stadtverwaltung Speyer · Stadtverwaltung Speyer Baubetriebshof Heinkelstraße 2 67346 SpeyerFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit