Ausschreibungen Niedersachsen
Neuausbau der Albrechtstraße in Uslar-Volpriehausen
Stadtverwaltung Uslar(LK Northeim)37170 Uslar, NiedersachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenKurzbeschreibung
Die Stadt Uslar schreibt den kompletten Neuausbau der Albrechtstraße im Ortsteil Volpriehausen (Landkreis Northeim) öffentlich aus. Auf einer Strecke von rund 120 Metern werden gleichzeitig die Schmutz- und Regenwasserkanäle, die Stromversorgung (Leerrohre) und die gesamte Straßenoberfläche erneuert.
Wichtigste Eckpunkte:
Leistung: Erd-, Tief-, Kanal- und Straßenbau inkl. Beleuchtungs- und Pflasterarbeiten – alles unter Vollsperrung der Straße.Auftraggeber: Stadt Uslar (Straßenbau, SW-Kanal), Abwasserbetrieb der Stadt Uslar (RW-Kanal) und Stadtwerke Uslar GmbH (Strom).Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A (offenes Verfahren), keine Lose.Angebotsabgabe: 29.10.2026
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026 NOV JAN2027 MÄR MAI JUL SEP NOV
Veröffentlichung24. Sep. 2026
Angebotsfrist29. Okt. 2026
Angebotsöffnung29. Okt. 2026
Bindefrist29. Okt. – 28. Nov. 2026
Ausführungsbeginn1. Apr. 2027
Vertragslaufzeit1. Apr. – 30. Nov. 2027
Fertigstellung30. Nov. 2027
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offen5 Jahre ab Abnahme der Bauleistung.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel und Instandhaltungsangeboten.
KI-Hinweis: Im Formblatt 211 ist 'Zuschlagskriterium Preis' angekreuzt und 'Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien' nicht angekreuzt, daher reine Preiswertung.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenÜbergeordnete Rahmenbedingungen
Bauherr / Auftraggeber: Stadt Uslar (Straßen- und SW-Kanalbau), Abwasserbetrieb der Stadt Uslar (RW-Kanalisation), Stadtwerke Uslar GmbH (Stromversorgung).Ausführungsort: Albrechtstraße in 37170 Uslar-Volpriehausen (Landkreis Northeim, Region DE9).Vollsperrung der Albrechtstraße während der gesamten Bauzeit; Anlieger müssen erreichbar bleiben.Getrennte Rechnungslegung für die Abschnitte 1–4, da unterschiedliche Kostenträger beteiligt sind.Baumaßnahme in 4 Abschnitten (siehe Details unten).Bauzeit: 01.04.2027 (Pflichtbeginn) bis 30.11.2027 (abnahmereife Fertigstellung), ca. 8 Monate.Vertragsgrundlage: VOB/B (Ausgabe 2016); zusätzlich gelten die Besonderen Vertragsbedingungen.Mängelansprüche: 5 Jahre ab Abnahme.
Übergreifende Vorbereitungs- und Nebenleistungen
Diese Leistungen gelten für alle vier Bauabschnitte:
Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung inkl. Vollsperrung mit Umleitung.Anliegerinformation und Sicherstellung der Erreichbarkeit der Grundstücke.Wasserhaltung für Oberflächen-, Schichten- und Schmutzwasser (inkl. Vorflut bis ca. 30 l/s, offene Wasserhaltung).Erd- und Tiefbau inkl. Verbau und Baugruben.Foto- und Videodokumentation des Urzustands sowie laufende Dokumentation des Bauablaufs.Örtliche Vermessungen (tachymetrisch) in den Formaten .dxf, .dwg und Papier, je 2-fach.Bauzeitenplan, wöchentliches Baustellentagebuch.Gefährdungsbeurteilungen sind durch den Auftragnehmer durchzuführen.Entsorgung von teerhaltigem Straßenaufbruch (Abfallschlüssel 17 03 01, Verwertungsklasse B nach RuVA-StB 01) und belastetem Aushubmaterial (LAGA Z0–Z2) mit Nachweisen über das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV).Stundenlohnarbeiten (Schachtmeister, Facharbeiter, Bagger, Radlader, LKW, Walze) als Nachweisleistungen.
Abschnitt 1 – Schmutzwasserkanalisation (SW)
Hauptkanal: Erneuerung SW-Hauptkanal DN 200 PP, Länge ca. 137 m.Schächte: 3 neue Kontrollschächte DN 1000 PP, Tiefe 2,8–3,3 m.Hausanschlüsse: SW-Hausanschlussleitungen DN 160 PP, bis zu 8 Stück.Wasserhaltung zur Aufrechterhaltung der Schmutzwasser-Vorflut.Kanalreinigung und TV-Inspektion (Fremdleistung) nach Fertigstellung.Dichtheitsnachweis für den SW-Kanal.Kostenträger: Stadt Uslar.
Abschnitt 2 – Regenwasserkanalisation (RW)
Hauptkanal: Erneuerung RW-Hauptkanal DN 315 PP, Länge ca. 141 m in neuer Trasse.Schächte: 4 neue Kontrollschächte DN 1000 Beton, Tiefe 1,6–3,2 m.Hausanschlüsse: RW-Hausanschlussleitungen DN 160 PP, bis zu 8 Stück.Straßenabläufe: 7 Anschlussleitungen DN 160 PP für Straßenabläufe (mit PP-Abläufen 300×500 und 5 Abwassersätteln, 3 Kernbohrungen).Wasserhaltung für Oberflächenwasser und Vorflut (Q bis 30 l/s).Kanalreinigung und TV-Inspektion (Fremdleistung) nach Fertigstellung.Kostenträger: Abwasserbetrieb der Stadt Uslar.
Abschnitt 3 – Tiefbauarbeiten Stromversorgung
Kabelgraben: ca. 110 m × 0,90 m × 1,00 m Tiefe.Leerrohre: 3 Leerrohre DN 120 PE-HD (Netz, Beleuchtung, Reserve) à 110 m.Querung: Pressung DN 120 inkl. Schutzrohr, ca. 15 m grabenlos (Schachtstraße).Hausanschlüsse: Leerrohre DN 63 PE-HD, ca. 30 m.Querung klein: 1 zusätzliches Leerrohr DN 120, ca. 10 m.Rückbau: Bestandskabel (ca. 220 m) und KVS (Kabelverteilerschrank) rückbauen und neu setzen.Kabelzug: bauseits durch die Stadtwerke Uslar.Kostenträger: Stadtwerke Uslar GmbH.
Abschnitt 4 – Straßenausbau Albrechtstraße
Fahrbahn: ca. 120 m Länge, im Westen und Osten bituminös (helle Deckschicht), im Mittelteil gepflastert (Granit-Quarzit-Pflaster). Regelaufbau gemäß RStO 12/24, Bauklasse 1
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenPersönliche und rechtliche Eignung
Registereintragung: Eintragung im Handelsregister, in der Handwerksrolle oder bei der IHK (keine Eintragungspflicht ebenfalls zulässig).Kein Insolvenzverfahren: Weder beantragt noch eröffnet; kein Antrag mangels Masse abgelehnt; ggf. rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan.Keine schwere Verfehlung / Ausschlussgründe nach § 6e EU VOB/A: in den letzten 2 Jahren kein Eintrag im Gewerbezentralregister (Freiheitsstrafe > 3 Monate, Geldstrafe > 90 Tagessätze, Geldbuße > 2.500 €); ggf. Nachweis von Selbstreinigungsmaßnahmen.**Steuern, Abgaben
Fachliche und technische Eignung
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A.Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 für die Kanalbauarbeiten:Mindestens Beurteilungsgruppe AK3 (oder höherwertig AK2 bzw. AK1).Nachweis wahlweise über das RAL-Gütezeichen Kanalbau ODER über einen Prüfbericht nach Abschnitt 4.1 „Erstprüfung" plus die Verpflichtung, im Auftragsfall für die Dauer der Werkleistung einen Vertrag zur RAL-Gütesicherung GZ 961 abzuschließen und die Eigenüberwachung durchzuführen.Vergleichbare Referenzleistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren (siehe Referenzprojekte).Personelle Leistungsfähigkeit: Verfügbarkeit der für die Ausführung erforderlichen Arbeitskräfte; bei engerer Wahl Nachweis der durchschnittlichen Beschäftigtenzahlen der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal.Örtliche Kenntnis: Empfehlung, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse zu informieren; Forderungen aus Unkenntnis sind ausgeschlossen.Gefährdungsbeurteilungen sind durch den Auftragnehmer durchzuführen.
Wirtschaftliche und finanzielle Eignung
Eignungsnachweis durch Eintrag im Präqualifikationsverzeichnis (PQ-Nummer im Angebotsschreiben) ODER durch ausgefüllte Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124).Bei Einsatz von Nachunternehmern sind Eigenerklärungen bzw. PQ-Nummern auch für diese vorzulegen.Bei Bietergemeinschaften Textform-Erklärung aller Mitglieder (ARGE, Bevollmächtigter, gesamtschuldnerische Haftung).Auf gesondertes Verlangen in der engeren Wahl: Bestätigungen der Eigenerklärungen durch Bescheinigungen zuständiger Stellen (Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Handwerksrolle/IHK-Eintrag, Unbedenklichkeitsbescheinigung tarifliche Sozialkasse, Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt/Steuersachen, Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG, qualifizierte BG-Unbedenklichkeitsbescheinigung).
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 Geschäftsjahre (bzw. 5 Kalenderjahre)Volumen: nicht spezifiziert
Drei Referenznachweise über vergleichbare Bauleistungen aus den letzten drei Geschäftsjahren (alternativ: letzten fünf Kalenderjahren, je nachdem welcher Zeitraum länger ist) – im Rahmen des RAL-GZ-961-Nachweises für Kanalbau Beurteilungsgruppe mindestens AK3.
Vergleichbare Leistungen im Straßen-, Tief- und Kanalbau mit Angabe von Ansprechpartner, Art der Leistung, Auftragssumme, Ausführungszeitraum, maßgeblichem Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmern, besonderen technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Haupt-ARGE-Nachunternehmer) und Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 66%4–10 · 31%11+ · 3%
Verlauf dieser Vergabe
2 Bekanntmachungen- 24.09.2026Ausschreibung
- Ausführungsort: 37170 Uslar → 37170 Uslar-Volpriehausen
- 24.09.2026Ausschreibungauf dieser Seite
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Stadtverwaltung Uslar(LK Northeim)
Ort
37170 Uslar, Niedersachsen
Kategorie
Niedersachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
37170 Uslar
Niedersachsen
Weitere Ausschreibungen Niedersachsen
Alle anzeigen →Niedersachsen
Teilsanierung Jugend- und Kulturzentrum CD-Kaserne-Heizungsarbeiten
Landkreis Celle · 29221 CelleFrist: NiedersachsenGS Winsen Kuechenerweiterung-Elektroinstallationsarbeiten
Landkreis Celle · 29308 Winsen (Aller)Frist: NiedersachsenGleis- und Tiefbauarbeiten - GE Bogen Schwarzer Baer mit Weichen 80.01_02
Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: NiedersachsenErneuerung Signalisierung Bahnuebergaenge
Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: NiedersachsenGleisbauarbeiten - Ueberweg Fuhsestrasse
Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH · 30163 HannoverFrist: NiedersachsenGehölzbeseitigung für den Neubau der Ortsumgehung Bexten im Zuge der Kreisstraße 319
Landkreis Emsland · 49716 MeppenFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit