Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Neubau einer 4. Reinigungsstufe u. Kanalbetriebshof - EMSR-Technik
Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal | Stadtverwaltung Neckarsulm - Zentrale Vergabestelle | Vergabekammer Baden-Württemberg | Stadtverwaltung Neckarsulm | Vergabekammer Baden-Württemberg | Stadt Neckarsulm, Zentrale Vergabestelle | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Neckarsulm, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum geht's?
Der Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal baut auf der Kläranlage Neckarsulm (200.000 Einwohnerwerte) eine 4. Reinigungsstufe zur Spurenstoffentfernung sowie einen neuen Kanalbetriebshof. Ausgeschrieben ist ausschließlich die EMSR-Technik (Elektro-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik) für diese Anlagen.
Was ist zu liefern?
Mittelspannungs-Trafostation und NiederspannungshauptverteilungSchaltanlagen für Pumpwerke, SBR-Reaktoren und TuchfilterAutomatisierungstechnik (SPS Siemens S7-1500) und Prozessleitsystem (WinCC V8.2)Netzwerktechnik, Kabelverlegung, Beleuchtung, Blitzschutz/ErdungPhotovoltaik-Anlage, E-Mobilität-LadepunkteMess- und Analysetechnik inkl. 4-jährigem Wartungsvertrag
Wichtige Fristen:
Angebotsabgabe: 09.11.2026, 10:30 UhrAusführungsbeginn: 11.01.2027Vertragslaufzeit bis ca. Mai 2030
Hinweis: Es handelt sich um eine einteilige Vergabe ohne Lose (Fachlos EMSR-Technik).
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristNOV2026 MAI NOV MAI NOV MAI NOV MAI
Angebotsfrist9. Nov. 2026
Angebotsöffnung9. Nov. 2026
Bindefrist9. Nov. 2026 – 11. Jan. 2027
Vertragslaufzeit11. Jan. 2027 – 7. Mai 2030
Ausführungsbeginn11. Jan. 2027
Gesamtprojekt Laufzeit (Rahmenterminplan)18. Mai 2028 – 8. Mai 2030
Technischer Ausbau30. Aug. 2029 – 27. Feb. 2030
LV31 EMSR-Technik KBH23. Nov. 2029 – 7. Mai 2030
Vorlage TGA-Daten23. Nov. – 6. Dez. 2029
Werksplanung Elektroverteilungen7. Dez. 2029 – 11. Jan. 2030
Prüfung Schaltpläne14. Jan. – 25. Jan. 2030
Fertigung Elektroverteilungen28. Jan. – 1. März 2030
Ausbau der Kabelwege28. Jan. – 1. März 2030
Kabelverlegung18. Feb. – 15. März 2030
Anschlussarbeiten18. März – 5. Apr. 2030
Datenpunkttests8. Apr. – 12. Apr. 2030
Inbetriebnahme15. Apr. – 19. Apr. 2030
Restarbeiten/Puffer22. Apr. – 3. Mai 2030
Abnahme6. Mai – 7. Mai 2030
NachforderungsfristDatum offen6 Kalendertage ab dem Tag der Nachforderung; fehlende Preisangaben werden nicht nachgefordert.
NachprüfverfahrenDatum offen15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
FertigstellungsfristDatum offenGemäß beigefügtem Bauzeitenplan/Rahmenterminplan – konkrete Daten siehe Rahmenterminplan.
SchlusszahlungsfristDatum offen60 Tage nach Rechnungseingang (Verlängerung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B).
Verjährungsfrist MängelansprücheDatum offenRegelfrist gem. § 13 VOB/B, beginnend ab Abnahme.
Baustelleneinrichtungsplan vorlegenDatum offenVor Beginn der Baustelleneinrichtung beim Auftraggeber vorzulegen.
Baufristenplan übergebenDatum offenSpätestens 20 Werktage nach Auftragserteilung.
Wartungsvertrag Analysetechnik Betriebsjahr 1Datum offenPremium Plus Vertrag Hach, 1. Jahr ab Abnahme.
Wartungsvertrag Analysetechnik Betriebsjahr 2Datum offenPremium Plus Vertrag Hach, 2. Jahr ab Abnahme.
Wartungsvertrag Analysetechnik Betriebsjahr 3Datum offenPremium Plus Vertrag Hach, 3. Jahr ab Abnahme.
Wartungsvertrag Analysetechnik Betriebsjahr 4Datum offenPremium Plus Vertrag Hach, 4. Jahr ab Abnahme (insgesamt 4 Betriebsjahre).
Netzanalyse MesszeitraumDatum offen4 Wochen nach Inbetriebnahme der Kompensation.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Angebotspreis (Wertungssumme). Zuschlagskriterium ist ausschließlich der Preis; das günstigste Angebot erhält die volle Punktzahl (100 Punkte). Formel: günstigste Angebotssumme / zu bewertende Angebotssumme × 100.
Punktwert des Preises = (günstigste Angebotssumme / zu bewertende Angebotssumme) × 100. Das günstigste Angebot erhält 100 Punkte.
KI-Hinweis: Vergabeunterlagen (KEV 110.2, Seite 4) bestätigen 'Zuschlagskriterium Preis' als einziges Zuschlagskriterium; Bekanntmachung und Leistungsverzeichnis (Wertungsschema mit Kriterium Preis, Gewichtung 100) stimmen überein.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenGeltungsbereich
Die EMSR-Technik umfasst die elektrotechnische Ausrüstung für beide Anlagenteile:
4. Reinigungsstufe (Spurenstoffentfernung): Bauwerke 50 (Ablaufbauwerk), 51 (Zulauf-Pumpwerk), 52 (Tuchfilter), 53 (Tuchfilter-Gerinne), 54 (ÜS-PAK-Pumpwerk), 55 (SBR-Reaktoren), 56 (PAK-Silo) sowie Anpassungen an Bestandsbauwerken 21 (FM-Dosierstation) und 22 (RS-Pumpwerk).Kanalbetriebshof (KBH): Bauwerk 59 – neues Gebäude inkl. Abtropfplatz und Außenanlagen mit Parkplätzen.
Allgemein zu erbringende Leistungen:
Lieferung, betriebsfertige Montage, Verdrahtung, Anschluss, Inbetriebnahme und Probebetrieb aller KomponentenBaustelleneinrichtung (pauschal), inkl. Errichten, Vorhalten und RäumenBaubeleuchtung (LED-Lichtbandsysteme mit Notlichtfunktion)Kabelverlegung in diversen Verlegearten (Kabelrinnen, Panzerrohre, Leerrohre, Kabelkanäle)SiGe-Koordination wird vom Auftraggeber gestelltTechnische Unterlagen, Stromlaufpläne, DokumentationErstprüfung gem. VDE 0100 Teil 600Schulung und Einweisung des Bedienpersonals (mind. 3 Personen, 2 Stunden)Sicherheitsrichtlinien für Arbeiten auf Kläranlagen (Explosionsschutz, enge Räume, Absturzsicherung)
Mittelspannung und Trafostation
Betonfertigbau-Trafostation als RaumzelleGießharzgekapselter Transformator 20/0,4 kV, 1250 kVAMittelspannungsschaltanlage (inkl. Anpassung Bestand, Demontage alter SF6-Felder)Niederspannungshauptverteilung (NSHV) IP54Blindleistungskompensation 350 kvar, 8 StufenNotstromaggregate als Bauprovisorien (1000 kVA und 630 kVA)
Automatisierung und Prozessleitsystem
SPS-Ausstattung: Siemens S7-1515-2 PN, ET200MP/ET200SP Interface-Module (IM 155-5 PN ST), digitale/analoge EA-BaugruppenProzessleitsystem WinCC V8.2 inkl. Lizenzen, Updates und PLS-Workstation (DELL Precision T 3420)20 Touch-Panels 15"SPS-Programmierung nach IEC 1131 inkl. Pflichtenheft-ErstellungAnpassung bestehender Steuerungen in Gebäuden 14, 21, 22 (Siemens S7-300/400)Datenpunktintegration: 2500 Datenpunkte + 100 AnpassungenAnkopplung: Tuchfilter, Dekanter, Tauchmotor-Rührwerke, Polymeransetzstation, PAK-LagerungMehrfache Optimierung während Inbetriebnahme und ProbebetriebVorlage der Prozessbilder als Farbausdruck zur Genehmigung (mind. 2 Revisionen)Kommentierte Software auf Datenträger übergeben
Netzwerk- und Fernwirktechnik
19" Serverschränke (12HE), LWL-Patchfelder 24x SCManaged Switches (PoE, Layer 2), Ethernet-SwitchesLWL-Patchkabel, CAT7 Patchkabel, CAT6A NetzwerkleitungenLWL-Kabel 12G50/125 (400 m), Messprotokoll für LWL-VerkabelungDualband Outdoor Access Points (20 Stück)Netzwerkkameras, Türsprechstation, EinbruchmeldeanlageNAS Backup-System (4 TB, RAID1)Fernwirktechnik für PV-Anbindung (Stromversorgung 24 VDC, Netzwerkswitch, Überspannungsableiter)
Kabel, Leitungen und Anschlüsse
PVC-Mantelleitungen NYM-J (3- bis 12-adrig, 1,5–6 mm²)Starkstromkabel NYY-J/O (1–240 mm², diverse Aderzahlen)Steuerkabel H05VVC4V5-KNachrichtenkabel A-2YF(L)2Y, J-Y(ST)YMittelspannungskabel N2XS(F)2YKabelanschlüsse an bauseitige Betriebsmittel (1–185 mm², diverse Aderzahlen) mit EMV-Verschraubungen M20–M75Schrumpfverbindungsmuffen
Installationsmaterial
V2A-Edelstahl-Kabelrinnen (100–400 mm Nennbreite, gelocht), Kabelrinnen Weitspann, Bögen, T-Stücke, Trennstege, Rinnenabdeckungen, Ausleger, HängestieleSteigetrasse, Stahlpanzerrohre, Kunststoff-InstallationskanäleSchalter, Steckdosen
Beleuchtung
Innenbeleuchtung: LED-Feuchtraumleuchten, bildschirmgerechte LED-Leuchten, LeuchtenträgerschieneSicherheitsbeleuchtung: LED-Notleuchten, LED-Not-/Rettungszeichenleuchten, tragbare NotlichtlampenAußenbeleuchtung: Lichtmasten, Anschlusskasten, LED-Planflächenstrahler, Ex-Rohrleuchten
Blitzschutz und Erdung
Fangleitungen, Ableitungen, Potentialausgleich, TrennfunkenstreckenRisikoanalyse nach EN 62305-2, Bewertungsbericht in 4-facher AusfertigungPläne nach DIN EN 62305-3Messbericht und Dokumentation nach DIN 18014, Erdungspläne mit WiderstandswertenFotografische Dokumentation aller ErdungsfestpunkteErrichterbescheinigungBestandszeichnung Blitzschutz (DIN EN 62305)
E-Mobilität
2 Wallboxen 11 kW1 Ladesäule 11 kWInbetriebnahme und Einbindung in Ladenetzwerk aller Ladepunkte
Stundenlohnarbeiten
Für nicht vorhersehbare Zusatzleistungen sind folgende Stundenlohnpositionen vorzusehen:
Ingenieur / PLS-/SPS-Techniker: 45 hMeister / Techniker: 49 hObermonteur: 65 hMonteur: 65 hHelfer: 55 h
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit vergleichbaren Bauleistungen (Eigenerklärung).
Fachliche Leistungsfähigkeit
Mindestens 2 Referenzprojekte für vergleichbare EMSR-Leistungen (Auftragswert, Bauherr, Leistungsbeschreibung, Ort, Ausführungszeit, eigene Leistung, eingesetzte Arbeitskräfte).Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte (eigene Lohngruppen und Leitungspersonal).Bei engerer Wahl: schriftliche Bestätigung des Auftraggebers zu den Referenzen nachreichen.
Berufliche Registrierung
Eintragung in eines der folgenden Register (bzw. Nachweis, dass keine Eintragungspflicht besteht):
HandelsregisterHandwerksrolle (Handwerkskarte)IHK-Eintragung
Persönliche Zuverlässigkeit
Eigenerklärung, dass:
kein Insolvenzverfahren eingeleitet oder offen ist,keine schwere Verfehlung gem. § 6e EU VOB/A vorliegt,keine Verurteilung wegen Verstößen (Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldbuße > 90 Tagessätze bzw. > 2.500 €) in den letzten 2 Jahren erfolgt ist,kein Ausschlussgrund nach § 6e EU Abs. 1–4 VOB/A vorliegt – andernfalls nachgewiesene Selbstreinigung.
Bei Auftragssumme ≥ 30.000 € wird zusätzlich eine Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) gem. § 6 WRegG durchgeführt.
Steuerliche und soziale Verpflichtungen
Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen. Bei engerer Wahl nachzureichen:
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen SozialkasseUnbedenklichkeitsbescheinigung des FinanzamtsQualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
Sanktions- und Tariftreue
Russland-Sanktionen (Art. 5k EU-VO 2022/576): Eigenerklärung, dass weder Bieter noch beteiligte Nachunternehmer/Lieferanten (> 10 % Auftragswert) auf den entsprechenden Sanktionslisten geführt werden; Zusicherung gilt für die gesamte Vertragslaufzeit.Mindestlohn / Tariftreue (LTMG-BW, AEntG, MiLoG): Verpflichtungserklärung, dass die gesetzlichen Mindestlöhne gezahlt und entsprechende Verpflichtungserklärungen von Nachunternehmen eingeholt werden; Bereithaltung prüffähiger Unterlagen über eingesetzte Beschäftigte.
Referenzprojekte
2 ReferenzenZeitraum: Ausgeführt in den letzten abgeschlossenen KalenderjahrenVolumen: Nicht spezifiziert
Mindestens 2 Referenzprojekte für vergleichbare Leistungen (EMSR-Technik)
Vergleichbare Leistungen erforderlich. Pro Referenz: Auftragswert, Bauherr, Leistungsbeschreibung, Ort, Ausführungszeit, eigene Leistung, eingesetzte Arbeitskräfte (Anzahl + Leitungskräfte). Bei engerer Wahl: schriftliche Bestätigung des Auftraggebers nachreichen.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 53%4–10 · 46%11+ · 1%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 21 erledigt
Angebotsschreiben & Formalien
Eignung & rechtliche Erklärungen
Preisblätter & Kalkulation
Fachliche & technische Unterlagen (nach Auftragserteilung)
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal | Stadtverwaltung Neckarsulm - Zentrale Vergabestelle | Vergabekammer Baden-Württemberg | Stadtverwaltung Neckarsulm | Vergabekammer Baden-Württemberg | Stadt Neckarsulm, Zentrale Vergabestelle | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
74172 Neckarsulm
Ort
74172 Neckarsulm
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.azv-unteres-sulmtal.de/startseite ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
74172 Neckarsulm
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
Augen-Befundsystem (AuBS) für die Augenklinik
Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH · KarlsruheFrist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA Elektro - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA Badewassertechnik - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Tragwerksplanung - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA HLS - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Objektplanung Gebäude - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit