Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Neubau einer Kindertagesstätte in Seckach 1. BA mit sechs Gruppen - Außenanlage / Freizeitanlagen Spielgelände
Bürgermeisteramt Seckach Bahnhofstraße 30 74743 Seckach | Vergabekammer Baden-Württemberg | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)Seckach, Baden-WürttembergVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenWorum es geht:
Die Gemeinde Seckach baut eine neue Kindertagesstätte mit 6 Gruppen. Für das Außengelände werden die Außenanlagen und Spielflächen ausgeschrieben – aufgeteilt in 3 Lose.
Was ist zu tun?
Los 1: Erdarbeiten, Geländemodellierung, Pflaster- und Wegebau, Spielplatzbeläge, Rasen- und Entwässerungsarbeiten (rund 4.600 qm Außengelände).Los 2: Lieferung der Außenspielgeräte (Schaukeln, Rutschen, Spielhäuser, Matschanlagen, Bänke, Robinienstämme u.v.m.).Los 3: Fachgerechte Montage der gelieferten Spielgeräte nach DIN EN 1176, inkl. Fundamente und Malerarbeiten.
Wichtige Eckpunkte:
Baustelle: Schulstraße 5/1, 74743 Seckach (im Bereich einer bestehenden Schule, wenig Lagerfläche).Bauzeit: ca. 07.01.2027 – 30.04.2027 (ca. 4 Monate).Angebotsabgabe: 23.10.2026, 10:00 Uhr über die Vergabeplattform des Staatsanzeigers (elektronisch, in Textform mit Signatur/Siegel).Lose können einzeln oder mehrere zusammen angeboten werden.Eignungsnachweis über Eigenerklärung (KEV 179) oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) – auf Verlangen Urkalkulation und Preisaufgliederung.
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026OKTNOVDEZJAN2027FEBMÄRAPR
Veröffentlichung23. Sep. 2026
Angebotsfrist23. Okt. 2026
Angebotsöffnung23. Okt. 2026
Angebotsgültigkeitca. 23. Okt. 2026 – 23. Feb. 2027
Bindefrist19. Nov. 2026
Ausführungsbeginn7. Jan. 2027
Vertragslaufzeit7. Jan. – 30. Apr. 2027
Vertragsende30. Apr. 2027
Vorlage TerminplanDatum offenSpätestens 12 Tage nach Auftragserteilung; wöchentlich zu aktualisieren.
Vorlage BE-PlanDatum offenSpätestens 12 Tage nach Auftragserteilung, mit Kränen, Lagern und Magazinen.
Vorlage GefährdungsbeurteilungenDatum offenMindestens 1 Woche vor Ausführungsbeginn an den SiGe-Koordinator.
Vorlage PrüfnachweiseDatum offenMindestens 1 Woche vor Ausführungsbeginn (Produktnachweise, Zulassungen, Sicherheitsdatenblätter).
Abstimmung BE-Plan VorlaufDatum offenMindestens 7 Tage Vorlauf für Abstimmung des Baustelleneinrichtungsplans.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt
Zuschlagskriterien
Gewichtung laut VergabeunterlagenNiedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
- Preis100%
Zuschlagskriterium Preis - niedrigster Preis
KI-Hinweis: Zuschlagskriterium Preis ist im Angebotsschreiben (KEV 110.2) unter Nr. 5.5 explizit angekreuzt; keine weiteren Kriterien definiert.
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenAllgemeine Rahmenbedingungen für alle Lose
Leistungsort: 74743 Seckach, Schulstraße 5/1 (im Bereich einer bestehenden Schule).Leistungszeitraum: ca. 07.01.2027 – 30.04.2027 (ca. 4 Monate).Arbeitszeiten: Montag bis Freitag, 07:00 – 18:00 Uhr (5-Tage-Woche); Übernachtung am Baugrundstück nicht gestattet.Lagerflächen: extrem begrenzt – enge Abstimmung mit der Bauleitung erforderlich.Koordination: Abstimmung mit örtlicher Bauleitung, SiGe-Koordinator und parallel laufendem Hochbau.Baustelleneinrichtung: wird komplett vom Auftragnehmer gestellt (keine Bereitstellung durch den AG).Vorgaben: VOB/B, VOB/C, SiGe-Koordination, Unfallverhütungsvorschriften, ArbSchG §5 (Gefährdungsbeurteilungen).Vergütung / Sicherheiten: gemäß VOB; Vertragserfüllungsbürgschaft 5 %, Gewährleistungsbürgschaft 3 %.Erdaushub: Nachweisverfahren nach KrWG / NachweisV eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer (Beprobung, Deklaration, Entsorgung).
Übergreifende Pflichten für alle Lose
Vorlage detaillierter Bauablauf- und Baustelleneinrichtungspläne spätestens 12 Tage nach Auftragserteilung.Gefährdungsbeurteilungen, Produktnachweise, Sicherheitsdatenblätter mind. 1 Woche vor Ausführungsbeginn.Fachunternehmer-Erklärungen, Übereinstimmungs- und Konformitätserklärungen für verbaute Produkte.Führen täglicher Bautagesberichte, wöchentliche Aktualisierung des Terminplans.Tachymetrisches Bestandsaufmaß vor Baubeginn und Aufmaß nach Baufertigstellung (Gauss-Krüger, Plot 1:100 3-fach + DWG/DXF).Teilnahme an wöchentlichen Baustellenbesprechungen mit vertretungsbefugtem Vertreter.Mind. 10 % der Beschäftigten mit Ersthelfer-Ausbildung (VBG109).Übergabe sämtlicher Unterlagen am Ende digital als PDF, geordnet nach Codeliste des AG.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenWirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Umsatz: Nachweis des Umsatzes des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren (Bauleistungen und vergleichbare Leistungen).Mitgliedschaft Berufsgenossenschaft.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Kein Insolvenzverfahren oder Liquidation.Keine schweren Verfehlungen gemäß § 6e EU VOB/A.Betriebshaftpflichtversicherung (Obliegenheit des Auftragnehmers).
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Referenzen: Mindestens 3 vergleichbare Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren (für jedes Los).Arbeitskräfte: Verfügbarkeit der erforderlichen Arbeitskräfte.Fachkundiges Personal: Bedienung von Geräten/Maschinen nur durch fachkundiges Personal; Prüfnachweise prüfpflichtiger Maschinen/Werkzeuge auf der Baustelle.Erste Hilfe: Mind. 10 % der Beschäftigten, mindestens 1 Mitarbeiter mit Ersthelfer-Ausbildung (VBG109).Arbeitsmedizinische Vorsorge für Personal in Bereichen mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen.Gefährdungsbeurteilungen nach ArbSchG §5 und BGV A1.
Allgemeine Eignung / Rechtsform
Eintragung im Handelsregister, Handwerksrolle oder IHK (soweit zutreffend).Für Bietergemeinschaften: Erklärung der Bietergemeinschaft (KEV 175).Bei Unteraufträgen: Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (KEV 177).Verpflichtungserklärung Mindestlohn / Tariftreue nach LTMG-BW (KEV 179.3).
Nachweiswege
Präqualifizierte Unternehmen: Eintragung im PQ-Verzeichnis, ggf. ergänzt um spezifische Nachweise.Nicht präqualifizierte Unternehmen: Eigenerklärung über KEV 179 oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).Auf Verlangen: Bestätigung der Referenzen durch Bescheinigung des jeweiligen Auftraggebers; Urkalkulation; Aufgliederung der Angebotssumme (Preis 1a/Preis 1b) und wichtiger Einheitspreise (Preis 2); Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Handelsregisterauszug.KMU-geeignet: ja.
Anforderungen für alle Lose (allgemeine Pflichten)
Fachunternehmer-Erklärung, Übereinstimmungs- und Konformitätserklärungen für Bauprodukte (inkl. Brandschutz), Sachkundigenbescheinigungen (z. B. Feuerschutzabschlüsse).Sicherheitsdatenblätter (Klebstoffe, Holzwerkstoffe, Abdichtungen, Farben, Lacke).Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen aller verwendeten Produkte.Nachweis ordnungsgemäßer Entsorgung (auf Anforderung).
Referenzprojekte
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre
Vergleichbare Leistungen mit der zu vergebenden Leistung (Landschaftsbau/Spielgeräte/Montage)
Schriftliche Bestätigung des damaligen Auftraggebers – nur auf Verlangen, falls Angebot in die engere Wahl kommt
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre
Vergleichbare Erdarbeiten / Landschaftsbauarbeiten
Bestätigung des jeweiligen Auftraggebers auf Verlangen
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre
Vergleichbare Lieferleistung Spielgeräte
Bestätigung des jeweiligen Auftraggebers auf Verlangen
mindestens 3 ReferenzenZeitraum: letzte 3 abgeschlossene Kalenderjahre
Vergleichbare Montageleistung Spielgeräte
Bestätigung des jeweiligen Auftraggebers auf Verlangen
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben4–10Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 6 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 21%4–10 · 67%11+ · 13%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 25 erledigt
Pflicht-Anlagen mit dem Angebot (Rubrik C)
Auf Verlangen der Vergabestelle (Rubrik D)
Unterlagen während der Bauausführung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
Bürgermeisteramt Seckach Bahnhofstraße 30 74743 Seckach | Vergabekammer Baden-Württemberg | Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Anschrift
74743 Seckach
Ort
74743 Seckach
Kategorie
Baden-Wuerttemberg
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.seckach.de ↗Erfüllungsort
Ort der Leistung
74743 Seckach
Baden-Württemberg
Weitere Ausschreibungen Baden-Wuerttemberg
Alle anzeigen →Baden-Wuerttemberg
Augen-Befundsystem (AuBS) für die Augenklinik
Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH · KarlsruheFrist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA Elektro - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA Badewassertechnik - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Tragwerksplanung - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Fachplanung TGA HLS - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist: Baden-WuerttembergVgV Objektplanung Gebäude - Sanierung und Teilneubau des Hallenbades in Kressbronn a.B.
Gemeinde Kressbronn a. B. | Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe | kohler grohe architekten, Verfahrensbetreuung · Gemeinde Kressbronn a. B.Frist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit