Ausschreibungen Sachsen
Neubau eines KV-Terminals im Hafen Riesa, Alter Hafen - Los 11 - Muskatorgleis (Retentionsraum)
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH01591 Riesa, SachsenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:
Zusammenfassung
Automatisch erstellt aus den VergabeunterlagenÖffentliche Ausschreibung nach VOB/A für Bauleistungen zum Neubau eines KV-Terminals (Kombinierter Verkehr) im Hafen Riesa, Alter Hafen.
Gegenstand von Los 11 ist das Muskatorgleis (Retentionsraum): Auf einer Fläche von rund 13.000 m² wird eine bestehende Gleisanlage (ca. 630–650 m) zurückgebaut, der Bodenaushub durchgeführt (ca. 8.600 m³ bzw. ca. 15.200 t belastetes Bodenmaterial in den Klassen BM-0 bis BM-F3) und als begrünter Retentionsraum wiederhergestellt. Dazu kommen Baumfällungen (395 Stück), Sicherungsarbeiten am Medienbestand (u. a. Schächte, Binnenschifffahrtszeichen), eine Kabelumverlegung für die EGR Energiegesellschaft Riesa sowie eine 3-jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Rasenfläche.
Auftraggeber: Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH. Verfahrensbetreuung: LISt GmbH, Hainichen.
Vergabenummer: BL-26-014-SBO / G11-16-000106
Zeitplan & Fristen
Aus den Vergabeunterlagen extrahiertTermin / FristSEP2026 MÄR SEP MÄR SEP MÄR SEP
Teilnahmefrist3. Sep. 2026
Auftragsschreiben Zugang10. Sep. 2026
Veröffentlichung29. Sep. 2026
Veröffentlichung30. Sep. 2026
Angebotsfrist6. Okt. 2026
Bindefrist6. Okt. – 13. Nov. 2026
Vollendung Vegetationsrückschnitt28. Feb. 2027
Vollendung Bauleistungen15. Apr. 2027
Vollendung Ausführung Ansaat30. Apr. 2027
Vollendung Fertigstellungspflege30. Apr. 2027
Vollendung Ausführung Fertigstellungspflege30. Sep. 2027
Vollendung Entwicklungspflege 1. Pflegejahr30. Sep. 2028
Vollendung Entwicklungspflege 2. Pflegejahr30. Sep. 2029
AusführungsbeginnDatum offenSpätestens 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
Verjährungsfrist Mängelansprüche (Pflanzen)Datum offen2 Jahre ab Schlussabnahme.
Verjährungsfrist Mängelansprüche (Pflanzarbeiten mit Entwicklungspflege)Datum offen3 Jahre, endet mit Abschluss der Entwicklungspflege.
Verjährungsfrist Mängelansprüche (Entwässerungseinrichtungen)Datum offen5 Jahre ab Schlussabnahme.
Einspruchsfrist BauberatungsprotokolleDatum offen3 Werktage nach Zustellung des Protokolls.
Abgabe BaustelleneinrichtungsplanDatum offen6 Werktage nach Zuschlagserteilung.
Abgabe Verkehrszeichen-/BeschilderungspläneDatum offen6 Werktage nach Zuschlagserteilung.
Abgabe Feinbauablauf- und ZahlungsplanDatum offen6 Werktage nach Zuschlagserteilung.
Abgabe statische BerechnungenDatum offenMindestens 14 Tage vor Einbau.
Abgabe AbnahmedokumentationDatum offenMindestens 10 Tage vor Abnahmetermin.
Abgabe EntsorgungsnachweiseDatum offen5 Werktage nach erfolgter Entsorgung.
Einholung SchachtscheineDatum offen15 Werktage nach Auftragserteilung.
Abruf Kabeltrasse EGRDatum offenMindestens 2 Wochen vor Leistungserbringung der Kabelumverlegung.
Bauzeit Rodung/RodungsarbeitenDatum offenJährlich vom 01.10. bis 28.02. zulässig (außerhalb Brut-/Fortpflanzungszeit Avifauna).
Zwischenbegrünung OberbodenlagerungDatum offenNach max. 3 Monaten Oberbodenlagerung Zwischenbegrünung erforderlich.
Anzeige PflegegangDatum offenMindestens 3 Arbeitstage vor Durchführung schriftlich anzeigen.
Reaktionszeit PflegegängeDatum offenInnerhalb von 48 Stunden nach Anforderung.
Wiederherstellung Grenzpunkte AnmeldungDatum offenBei unvermeidbaren Beschädigungen 14 Tage vorher anmelden.
Bauzeit HochwasserschutzDatum offenBei Wasserstand ab ca. 400 cm am Pegel Riesa Baustelle komplett zu räumen.
Vorhaltung Baustraße/Wendestelle/BaubüroDatum offen20 Wochen Vorhaltung gemäß Leistungsverzeichnis.
Klagefrist AnfechtungsklageDatum offen1 Monat nach Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses (Bezug: Planfeststellungsbeschluss 14.10.2024).
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabe
Leistungsumfang
Aus den VergabeunterlagenBaufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung und bauvorbereitende Arbeiten (LV-Abschnitt 01):
Bauschild aufstellen: 3.000 × 3.000 mm, Mehrschichtholzplatte wetterfest, farbige Beschriftung (RAL) mit Bauherr, Bauvorhaben inkl. Wertumfang, Förderhinweis, Ingenieurbüro für Planung/Bauüberwachung, Beteiligte und Auftragnehmer; inkl. Fundamente, Erdarbeiten und Tragkonstruktion; Ausführungszeichnungen und Statik durch den AN erstellen und vor Ausführung vorlegen (V2).Baubüro für AG vorhalten (~15 m², Vorhaltung ca. 20 Wochen).Bauzaun/Absperrung: ca. 700 m Baubereich und ca. 300 m Uferbereich.Verkehrssicherung Elbradweg: Umleitung ca. 1,4 km, mit Unterer Verkehrsbehörde Stadtverwaltung Riesa abstimmen.Baustraße herstellen und ca. 20 Wochen vorhalten (700 m), Wendestellen 2 Stück; Nachweis der chemischen Unbedenklichkeit des Materials.Straßenreinigung: mind. 2× wöchentlich, bei Transporten 2× täglich.Beweissicherung durch unabhängigen Gutachter (Erstbegehung, fortlaufend, Schlussbegehung inkl. Foto/Video).Lage- und höhenmäßige Absteckung inkl. Festpunkte; Grenzpunktsicherung (30 Stück) gem. Sächsischem Vermessungsgesetz (Wiederherstellung 14 Tage vorher anmelden).Schachtscheine aller Versorgungsträger einholen (Frist 15 Werktage nach Auftragserteilung).Kabelumverlegung EGR koordinieren (Abruf mind. 2 Wochen vor Leistungserbringung).Lastverteilende Platten für Baustraßen und Stellflächen.
Bauvorbereitende Arbeiten:
Baumfällungen: 395 Stück (Rodungszeitraum 01.10.–28.02. wegen Brut-/Fortpflanzungszeit der Avifauna).Lichtraumprofilschnitt: ca. 450 m, 4,50 m Höhe.Baumschutz: Stammschutzmanschetten an verbleibenden Beständen.Kampfmittelräumung: 13.000 m² Fläche, durch im Freistaat Sachsen zugelassenes Unternehmen mit Erlaubnis § 7 SprengG und Befähigungsschein § 20 SprengG; visuelle Begleitung Aushub; Suchschürfe bei Verdacht (2 Tage).Hochwasserschutz- und Havariemaßnahmeplan nach Muster AG; Baustelle bei Wasserstand ~400 cm am Pegel Riesa komplett räumen.Rodung/Rodungsarbeiten ausschließlich 01.10.–28.02.
Abbruch und Sicherungsarbeiten (LV 01.04):
Geländeberäumung auf 13.000 m² (Vegetationsflächen, Suchgräben).Hindernisbeseitigung (Mauerwerk, Beton, Stahlbeton).Schachtanlagenschutz 8 Stück; Binnenschifffahrtszeichen-Schutz 5 Stück; Rückbau Anlegering 2 Stück; Hektometerstein-Schutz 1 Stück.Oberbodenabtrag 13.000 m² (Zwischenlagerung max. 3 Months; danach Zwischenbegrünung als Schutzmaßnahme).
Erdarbeiten und Bodenaushub
Aushub und Entsorgung (LV 02.02):
Bodenprofilierung / Bodenaushub: ca. 8.500–8.600 m³.Belastungsklassen / Entsorgung nach EBV und DepV (BM-0 bis BM-F3, ca. 15.200 t):BM-F3 (Geländeabtrag elbseitig): ca. 9.000 tBM-F2: ca. 800 tBM-F1: ca. 800 tBM-F0*: ca. 4.000 tBM-0*: ca. 800 tBM-0: ca. 1.400 tBaumischabfall: ca. 100 m³.Analytik nach LAGA PN 98, ErsatzbaustoffV und DepV durch nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor.Planum herstellen 13.000 m², Oberboden andecken, für Nassansaat vorbereiten.Entsorgungsnachweise mit AVV-Schlüsseln 170504, 170508, 170405, 170101, 170904, 200301; Verwertungsvorrang nach § 6 KrWG.Entsorgungskonzept (Anlage 1) ist bereits mit dem Angebot einzureichen und vor Baubeginn der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landratsamtes Meißen vorzulegen.Anzeigepflicht Beginn und Abschluss der Bauarbeiten Retentionsraumausgleich an die obere Wasserbehörde der Landesdirektion Sachsen.
Rückbau Muskatorgleis und Kabelumverlegung
Rückbau Gleisanlage (LV 02.01):
Schienenausbau: ca. 70 t.Bahnschwellen (Beton): ca. 1.000 Stück; ca. 70 % RC-1, 30 % DK I nach DepV.Gleisschotter aufbereiten/entsorgen (LV-Position und Entsorgungskonzept):ca. 2.300 t GS-0 aufbereitet 31,5–63 mmca. 100 t GS-1 Siebrückstand 0–31,5 mmca. 220 t GS-0 Siebrückstand 0–31,5 mmSchachtanpassungen: 6 Stück ZVAOE, 1 Stück SV Riesa; Böschungstreppen einkürzen 5 Stück.
Kabelumverlegung für EGR Energiegesellschaft Riesa (LV 02.05):
Kabelgraben ca. 20 m, Rohrverlegung, Montagebaugruben 2 Stück.Abruf Kabeltrasse EGR mind. 2 Wochen vor Leistungserbringung.Tiefbauleistungen durch AN; Anschlussleistungen durch Drittfirma im Auftrag der EGR.
Begrünung und Pflege
Ansaat (LV 02.02):
Nassansaat 13.000 m² RSM 7.1.2 Landschaftsrasen gem. DIN 19657 und DIN 18918.Verwendung gebietseigener Herkünfte (FLL 2014, DVL 2019).Strukturelemente 6 Stück.
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (LV 02.04):
Rasenmahd 2-schürig (Juni/September).Aufwuchspflege 4 Arbeitsgänge inkl. Nachsaat.Bewässerung 10 Arbeitsgänge, je 20 l/m².Entwicklungspflege Rasenflächen 3 × 1 Psch (3 Jahre nach Abnahme):Jahr 1: nach Abnahme bis 30.09.2028Jahr 2: bis 30.09.2029Pflegegänge mindestens 3 Arbeitstage vor Durchführung schriftlich an öBÜ/öBB anzeigen; Reaktionszeit 48 Stunden nach Anforderung.
Prüfungen und Dokumentation
Prüfungen und Dokumentation (LV 01.02):
Kontrollprüfungen (Plattendruckversuch, Verformungsmodul).TV-Befahrung Bestandskanäle.Boden- und Materialuntersuchungen nach EBV/ErsatzbaustoffV (Laborproben, akkreditierte Stelle).Deklarationsanalysen Boden und Bauschutt nach DepV.Dichtheitsprüfungen Abwasserkanäle, Druckprüfung und Keimfreiheit Trinkwasserleitung.
Dokumentationspflichten:
Ordner 2: Bautagebuch (täglich zu führen und zu übergeben).Ordner 3: Zulassungen, Zertifikate, Schachtscheine.Ordner 4: Lieferscheine.Ordner 5: Eigenüberwachung, Dichtheitsprüfungen, Kanal-TV, Entsorgungsnachweise.Ordner 6: Bestandspläne.Fotoarchiv Bauablauf (mind. 1024×678 Pixel, JPEG).CAD-Bestandspläne (DXF, DWG, PLT) nach RAS-Verm 2, DIN 18702, DIN 2425; Koordinatendatei ASCII.Aufmaße getrennt nach LV-Gliederung, gemeinsam mit örtlicher Bauüberwachung.Endbericht zum Nachweis der fachgerechten Abfallentsorgung und -verwertung.Freistellungserklärung für berechtigte Schadenersatzansprüche aller betroffenen Eigentümer.
Eignungskriterien
Geforderte Nachweise laut VergabeunterlagenAllgemeine Eignung
Nachweis der Befähigung: Präqualifikation (Eintrag im PQ-Verzeichnis) ODER Formblatt 124 'Eigenerklärung zur Eignung' ODER Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE).KMU-Status optional angebbar (< 250 Beschäftigte, ≤ 50 Mio. € Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. € Bilanzsumme).Bietergemeinschaften sind zugelassen; gesamtschuldnerische Haftung; bevollmächtigter Vertreter; nachträgliche Bildung nach Aufforderung zur Angebotsabgabe NICHT zugelassen (sofern nicht öffentlich ausgeschrieben).Nachunternehmerleistungen: Art und Umfang im Angebot angeben; Weitergabe max. 50 % des Auftragswertes, nur mit Zustimmung des Auftraggebers (§ 6 SächsVergabeG).Nebenangebote: nur wertungsfähig, wenn Mindestanforderungen erfüllt und qualitativ/quantitativ gleichwertig; mit LV-Gliederung und Preisaufschlüsselung.Sprache: Deutsch; Mischkalkulation: verboten (Ausschluss); Preise in EUR, max. 3 Nachkommastellen, ohne USt.
Fachliche Eignung – Referenzen und Kapazitäten
Referenzen: 'zahlenmäßig ausreichende Anzahl' vergleichbarer Projekte im PQ-System hinterlegt ODER zusätzlich über Formblatt 124; Vergleichbarkeit mit der ausgeschriebenen Leistung (Tief-/Erdarbeiten, Gleisrückbau, Hafenbau, Bodenentsorgung) ist vom Bieter selbst zu prüfen. Eine Nachforderung weiterer Referenzen ist NICHT zulässig (Risiko trägt Bieter).Arbeitskräfte: Erklärung zur jahresdurchschnittlichen Anzahl der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit Leitungspersonal (auf Verlangen).Mindestlohn: Verpflichtung zur Einhaltung der gültigen Mindestlohn-Regelung.Baustellenverordnung (BaustellV): Verpflichtung; SiGe-Koordinator gem. RAB 30.
Zuverlässigkeit und rechtliche Eignung
Auf gesondertes Verlangen vorzulegen:
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug, Eintragung Handwerksrolle bzw. IHK.Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls einschlägig).Unbedenklichkeitsbescheinigungen: tarifliche Sozialkasse, Finanzamt/Steuersachen, Berufsgenossenschaft (mit Lohnsummen-Angabe).Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG.Wettbewerbsregister-Abfrage (WRegG) beim Bundeskartellamt für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll.Haftpflichtversicherung: 3 Mio. € Personen-/Sachschäden, 250.000 € Vermögensschäden je Schadensfall.
Spezifische Fachnachweise
Kanalbauqualifikation (RAL-GZ 961, Beurteilungsgruppe AK3): Gütezeichen Kanalbau ODER aktuell gültiger Qualifikationsnachweis Gütesicherung Kanalbau; UND Eigenerklärung, dass bei Auftragserteilung und vor Baubeginn ein baustellenbezogener Vertrag zur Gütesicherung gemäß RAL-GZ 961 abgeschlossen wird.Qualifikation des Verantwortlichen für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen (gem. MVAS).Sprengstoffrechtliche Nachweise (soweit Kampfmittelräumung im Leistungsumfang): Erlaubnis § 7 SprengG und Befähigungsschein § 20 SprengG; ausschließlich im Freistaat Sachsen zugelassene Unternehmen.Bodenanalytik: durch nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Untersuchungsstelle.Beweissicherung: durch unabhängigen Gutachter.Nassansaat: gem. DIN 19657 und DIN 18918; Saatgut: gebietseigene Herkünfte gem. FLL 2014 und DVL 2019.Ausführungszeichnungen und Statik für Bauschild durch AN; vor Ausführung Freigabe durch AG.
Referenzprojekte
zahlenes 'zahlenmäßig ausreichend' – keine konkrete Mindestanzahl genannt ReferenzenZeitraum: nicht beziffert; vom Bieter selbst auf Aktualität zu prüfen
Vergleichbare Referenzen über im PQ-System hinterlegte Angaben oder über die Eigenerklärung zur Eignung (Formblatt 124). Es gilt der Hinweis PQ: Eine Nachforderung weiterer Referenzen ist NICHT zulässig, wenn die hinterlegten PQ-Referenzen nicht ausreichen oder nicht vergleichbar sind – das Risiko trägt der Bieter. Zusätzlich: Eignungsnachweis nach RAL-GZ 961 – Beurteilungsgruppe AK3 (Kanalbau-Gütezeichen) ODER Qualifikationsnachweis Gütesicherung Kanalbau mit Verpflichtung zum Abschluss eines baustellenbezogenen Gütesicherungsvertrags.
Referenzen müssen mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar sein (Tief-/Erdarbeiten, Rückbau Gleisanlage, Bodenentsorgung, Hafenbau). Nachweis wahlweise über PQ-Eintrag oder Formblatt 124. Für Kanalbauleistungen: RAL-GZ 961 Beurteilungsgruppe AK3 (Gütezeichen Kanalbau) oder gleichwertiger Qualifikationsnachweis Gütesicherung Kanalbau.
KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Wettbewerb & Angebotsprognose
Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 3 Angebote
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 55%4–10 · 36%11+ · 9%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 44 erledigt
Formblätter – mit dem Angebot einzureichen
Unterlagen – erst nach Auftragserteilung zu erbringen
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen
Während der Bauzeit fortlaufend zu erbringen
Bei Abnahme / Schlussrechnung
Verlauf dieser Vergabe
3 Bekanntmachungen- 05.11.2026Ausschreibungauf dieser Seite
- Beschreibung geändert
- 30.09.2026Ausschreibung
- Beschreibung geändert
- 04.09.2026Ausschreibung
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Zur Original-Ausschreibung ↗Auf einen Blick
Auftraggeber
LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH
Ort
01591 Riesa, Sachsen
Kategorie
Sachsen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Erfüllungsort
Ort der Leistung
01591 Riesa
Sachsen
Weitere Ausschreibungen Sachsen
Alle anzeigen →Sachsen
Lieferung von Papier DIN-A4 quer auf Rolle für das Landesrechenzentrum Steuern
Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste - Landesrechenzentrum Steuern | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen · DresdenFrist: SachsenModernisierung der Backup- und Datensicherungsinfrastruktur
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen · SchkeuditzFrist: SachsenLieferung von Küchentechnik - Menüplattentransportwagen für den sächsischen Justizvollzug
Justizvollzugsanstalt Chemnitz / ZBSt./BK | 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen · TorgauFrist: SachsenSaalanmietung für Tanztheaterpremiere am 29.05.2027
Landratsamt Erzgebirgskreis · 09456 Annaberg-BuchholzFrist: SachsenDeponie Freital-Saugrund - Errichtung einer neuen Schwachgasbehandlungsanlage
Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) · 01705 FreitalFrist: SachsenK 8260 Grundhafter Ausbau Rochlitzer Straße in Lunzenau, 1. BA
Landratsamt Mittelsachsen · 09328 LunzenauFrist:Bereit für die Zukunft der Vergabe?
Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.
806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit