TendiGo
Jetzt starten →
Ausschreibungen Thueringen

Neubau Feuerwehrgebäude und öffentl. WC der Gmeinde Cursdorf - Los 10_Heizung, Lüftung, Sanitär

Gemeinde Cursdorf | Thüringer LandesverwaltungsamtCursdorf, ThüringenVeröffentlicht:
Angebotsfrist:

Zusammenfassung

Automatisch erstellt aus den Vergabeunterlagen

Öffentliche Ausschreibung der Gemeinde Cursdorf für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit öffentlichem WC. Dieses Los 10 umfasst die komplette technische Gebäudeausrüstung: Sanitärinstallation, Heizungstechnik (Brennwerttherme + Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung) sowie eine Abgas-Absauganlage für die Fahrzeughalle.

Wichtig zu wissen:

Angebote müssen bis zum 06.10.2026, 11:00 Uhr vorliegen (Abgabe digital oder vor Ort in der Gemeinde Cursdorf).Die Bauzeit läuft von November 2026 bis Juli 2027.Es handelt sich um eine öffentliche Ausschreibung nach VOB/A – Sie müssen also kein separates Teilnahmeverfahren durchlaufen, sondern können direkt ein Angebot abgeben.Für die Angebotsabgabe sind u. a. das ausgefüllte Leistungsverzeichnis, die Unterschrift, die Handwerksrollen-Eintragung und die BG-Mitgliedsnummer erforderlich.
Ausschreibung ansehen ↗

Zeitplan & Fristen

Aus den Vergabeunterlagen extrahiert
Angebotsfrist: 06. Oktober 2026
Termin / FristSEP2026OKTNOV
Veröffentlichungca. 15. Sep. 2026
Angebotsfrist6. Okt. 2026
Angebotsöffnung6. Okt. 2026
Bindefristca. 6. Okt. – 5. Nov. 2026
Ausführungsbeginn2. Nov. 2026
Vertragslaufzeit2. Nov. 2026 – 30. Juli 2027bis 2027
Fertigstellung RohinstallationDatum offenZeitpunkt richtet sich nach dem vom Auftragnehmer zu erstellenden Bauablaufplan, kein festes Datum genannt.
Fertigstellung FeininstallationDatum offenZeitpunkt richtet sich nach dem Bauablaufplan, kein festes Datum genannt.
AbnahmeDatum offenFörmliche Abnahme gem. § 12 VOB/B innerhalb 12 Werktagen nach Fertigmeldung durch den Auftragnehmer.
SchlussrechnungDatum offenSchlussrechnung 20 Tage nach Fertigstellung zu stellen.
GewährleistungDatum offen4 Jahre ab Abnahme gemäß § 13 VOB/B (Sachmängelhaftung); Beginn und Ende hängen vom Abnahmetermin ab.
Wartung (optional)Datum offenOptionaler jährlicher Wartungsvertrag für Sanitäranlagen gemäß Herstellervorgaben.
vor Angebotsabgabenach Angebotsabgabegeschätzt

Zuschlagskriterien

Gewichtung laut Vergabeunterlagen
Niedrigster Preis1 Kriterium
Preis 100%Qualität 0%
  • Preis100%

    Zuschlagskriterium Preis - Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten. Werkstätten für Behinderte erhalten einen Bonus von 15 Prozent auf die Wertsumme; bei gleicher Wirtschaftlichkeit erhält das Angebot einer Werkstatt für Behinderte den Zuschlag.

KI-Hinweis: Zuschlagskriterien sind eindeutig: ausschließlich Preis (100%), Formblatt 227 ist nicht beigefügt.

Leistungsumfang

Aus den Vergabeunterlagen

Der Rohbau (Dachstuhl, Türen, Fenster, Tore) wurde bereits 2025 errichtet. In der zweiten Etappe erfolgt die Fertigstellung mit allen Ausbaugewerken. Die Erschließung erfolgt über den Farrenbergweg. Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen; alle einschlägigen DIN-Normen, VOB/C und die aktuellen Regeln der Technik sind einzuhalten.

Eignungskriterien

Geforderte Nachweise laut Vergabeunterlagen

Fachliche Eignung

Eintragung in die Handwerksrolle für das einschlägige Fachhandwerk (Installateur- und Heizungsbauer); die Eintragungsnummer ist im Angebot anzugeben.Sofern nicht selbst für das Fachlos 'Dämmarbeiten an technischen Anlagen' (DIN 18421) eingetragen, ist die Leistung an einen eingetragenen Nachunternehmer zu übertragen; entsprechende Erklärung ist beizufügen.

Zuverlässigkeit und rechtliche Eignung

Kein Insolvenzverfahren eröffnet/beantragt, kein Antrag mangels Masse abgelehnt, nicht in Liquidation.Ordnungsgemäße Zahlung von Steuern, Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen.Keine schweren Verfehlungen gem. § 6e EU VOB/A; keine Verurteilung mit Freiheitsstrafe > 3 Monate oder Geldstrafe > 90 Tagessätze oder Geldbuße > 2.500 € in den letzten 2 Jahren.Mitgliedschaft in der zuständigen Berufsgenossenschaft (Mitgliedsnummer ist anzugeben).

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Vorlage einer gültigen Freistellungsbescheinigung gem. § 48b EStG; Änderungen sind unverzüglich mitzuteilen.Beteiligung an der Bauwesenversicherung des AG mit 0,2 % der Bruttoschlussrechnungssumme (Selbstbeteiligung 1.000 € je Schadensfall).Angabe des Umsatzes der letzten 3 Geschäftsjahre für vergleichbare Leistungen (auf Verlangen).

Technische Leistungsfähigkeit

Erforderliche Arbeitskräfte stehen zur Verfügung; auf Verlangen: Jahresdurchschnitt der letzten 3 Jahre, gegliedert nach Lohngruppen mit Leitungspersonal.Nachweise über Referenzen aus den letzten 5 Jahren (siehe Checkliste) nur auf Verlangen, falls das Angebot in die engere Wahl kommt.

Nachunternehmer

Weitergabe von Leistungen nur an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Nachunternehmer.Name, Anschrift und BG-Nr. der NU sind bereits bei Angebotsabgabe anzugeben; die schriftliche Zustimmung des AG ist vor Beauftragung erforderlich.
Referenzprojekte
3 ReferenzenZeitraum: letzte 5 Kalenderjahre

Vergleichbare Referenzen aus den letzten fünf Kalenderjahren (Bauleistungen und/oder andere Leistungen) – nur vorzulegen, falls das Angebot in die engere Wahl kommt

Vergleichbare Leistungen; Angaben zu eigenem Leistungsumfang mit Mengen, durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmern, technischen/gerätespezifischen Anforderungen, Art der Baumaßnahme (Neubau/Umbau/Denkmal), vertraglicher Bindung (Hauptauftragnehmer/ARGE/Nachunternehmer), ggf. koordinierten Gewerken; Bestätigung des Auftraggebers über vertragsgemäße Ausführung

KI-Hinweis: Alle Eignungskriterien wurden per KI aus den Vergabeunterlagen extrahiert. Mit TendiGo prüfen Sie in wenigen Minuten, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.

Wettbewerb & Angebotsprognose

Erwartete Konkurrenz auf Basis vergleichbarer Vergaben
1–3Angebote erwartet
Median vergleichbarer Vergaben: rund 2 Angebote
Geringe Konkurrenz
Wahrscheinliche Bieterzahl
1–3 · 53%4–10 · 45%11+ · 2%
Checkliste zur AngebotsabgabeKonkrete Schritte laut Vergabeunterlagen0 von 26 erledigt
Pflicht-Unterlagen mit dem Angebot
Auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle
Eignungsnachweise – nur bei engerer Wahl
Kalkulationshinweise
Mit TendiGo
Finden Sie weitere passende Ausschreibungen und prüfen Sie mit KI, ob Ihr Unternehmen die Anforderungen erfüllt.
Diese Ausschreibung mit KI prüfen
Zur Original-Ausschreibung ↗

Auf einen Blick

Auftraggeber
Gemeinde Cursdorf | Thüringer Landesverwaltungsamt
Anschrift
98744 Cursdorf
Ort
98744 Cursdorf
Kategorie
Thueringen
Veröffentlicht
Angebotsfrist
Auftraggeber-Website
www.cursdorf.com/ ↗
Auftraggeber-Profil ansehen

Erfüllungsort

Ort der Leistung
98744 Cursdorf
Thüringen

Weitere Ausschreibungen Thueringen

Alle anzeigen →
Thueringen

Lieferung, Installation und Inbetriebnahme von Mini-Clients

Thüringen-Kliniken Georgius Agricola GmbH · 07318 Saalfeld / SaaleFrist: Thueringen

Internetanschluss Quant-GPICz

Hochschule Nordhausen · 99734 NordhausenFrist: Thueringen

drei Transporter Kastenwagen elektrisch

Kommunalservice Jena · 07749 JenaFrist: Thueringen

Kleinpressmüllfahrzeug zGG 7,49 t elektrisch

Kommunalservice Jena · 07749 JenaFrist: Thueringen

Bauendreinigung

Landratsamt Wartburgkreis · 36433 Bad SalzungenFrist: Thueringen

Magnesiumaluminat Spinellpulver für transparente Keramik (PR1325569)

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., IKTS · 07629 HermsdorfFrist:

Bereit für die Zukunft der Vergabe?

Setzen Sie auf den neuen technologischen Standard und verschaffen Sie sich den entscheidenden Vorsprung in der Auftragsakquise.

806+ VergabequellenMit Experten entwickeltSofort einsatzbereit